Документация

Согласована «____» ноября 2007г.	Утверждена «____» ноября 2007г.
Глава Решетихинской поселковой администрации Володарского муниципального района	Начальник управления экономики и прогнозирования администрации Володарского муниципального района
________________	________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на изготовление и монтаж многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейного корта в п. Решетиха Володарского муниципального района

г. Володарск

2007 г.

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.  Управление экономики и прогнозирования администрации Володарского муниципального района Нижегородской области (далее – Организатор конкурса) проводит открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на изготовление и монтаж многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейного корта в п. Решетиха Володарского муниципального района.

1.2.  Почтовый адрес организатора конкурса:

Адрес электронной почты.

Контактное лицо: ведущий специалист Управления экономики и прогнозирования . Контактный телефон (8-2,

1.3.  Муниципальный заказчик – Решетихинская поселковая администрация Володарского муниципального района Нижегородской области.

1.4.  Почтовый адрес муниципального заказчика: РФ, Нижегородская обл., Володарский р-он, п. Решетиха ул. Затылкова, д.2а.

1.5.  Проведение открытого аукциона в электронной форме: не предусмотрено.

1.6.  Источник финансирования: районный бюджет Володарского муниципального района.

2.  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

2.1.  Предмет аукциона:

Лот №1 Изготовление и монтаж многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейного корта в п. Решетиха Володарского района.

Техническое задание на предмет аукциона:

Изготовление и монтаж многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейного корта в п. Решетиха пр. Кирова Володарского района, восточнее МОУ СОШ №42.

- размер площадки 30x60 м.;

- борта стеклопластиковые на металлических рамах: толщина-7мм.,высота-1220мм.,длина-2000мм..Цвет белый, крепление к основанию площадки;

- две калитки для игроков, ширина-900мм.;

- технологические ворота распашного типа, ширина-4000 мм.;

- сетчатое ограждение на закруглениях и за воротами – панели с оцинкованной сеткой-рабицей, высота-1,5м.

2.2.  Объемы работ:

2.2.1. В соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе.

2.3.  Срок выполнения работ:

2.3.1.  Дата начала работ: с момента заключения муниципального контракта.

2.3.2.  Дата завершения работ: до 1 января 2008года.

2.4.  Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных Техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ. С целью ознакомления объёмов и видов работ участник размещения заказа может осмотреть место проведения работ.

2.5.  Место выполнения работ:

Нижегородская область, Володарский район, п. Решетиха пр. Кирова, площадка за школой №42.

2.6. Качество работ: работы выполняются в строгом соответствии с ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ. Все материалы, применяемые подрядчиком, должны быть сертифицированы. Срок предоставления гарантии качества:

2.7.1.  На выполняемые работы – 1 год с даты подписания итогового акта выполненных работ;

2.7.2.  На применяемые материалы и оборудование: в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем.

3.  ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

3.1.  Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе по форме, установленной Приложением №1 к данной документации об открытом аукционе. В заявке должны быть отражены:

Для юридических лиц

Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес

Для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства

Для всех участников размещения заказа

Номер контактного телефона.

3.2.  К заявке прикладывается:

Для юридических лиц

выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц

Для индивидуальных предпринимателей

выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

Для иных физических лиц

копии документов, удостоверяющих личность

Для всех участников размещения заказа

документы, подтверждающие соответствие участников размещения заказа требованиям законодательства РФ

3.3.  Заявка подается на бумажном носителе. Бланк заявки и прилагаемые документы скрепляются в порядке, указанном в пункте 3.2 настоящей документации.

3.4.  Заявка и все прилагаемые к ней документы (кроме нотариально заверенных копий) должны быть подписаны руководителем участника размещения заказа - юридического лица, участником размещения заказа - индивидуальным предпринимателем или иным физическим лицом (далее - ответственное лицо) и заверены печатью (для юридических лиц).

3.5.  В случае если заявка подписывается не ответственным лицом, необходимо приложить доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

3.6.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе.

3.7.  Заявка подается в открытом конверте. К заявке прилагается опись содержимого в 2-х экземплярах, один экземпляр которой после проверки передается участнику размещения заказа. На конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка: «Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на изготовление и монтаж многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейного корта в п. Решетиха Володарского муниципального района».

4.  ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1.  Участник размещения заказа в своей заявке на участие в аукционе должен указать:

4.1.1.  Виды и объёмы работ в соответствии с техническим заданием объёмов работ в соответствии с указанными в разделе 2 документации об аукционе.

4.1.2.  Сроки выполнения работ в соответствии с указанными в разделе 2 настоящей документации об аукционе.

4.1.3.  Срок гарантии качества работ: в соответствии с указанным в разделе 2 настоящей документации об аукционе.

4.2.  Не допускается указывать в предложении сведения о цене контракта. Цена контракта определяется в ходе открытого аукциона на основании предложений участников открытого аукциона.

5.  НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА, ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

5.1. Начальная (максимальная) цена контракта:

Лот №руб.( шестьсот тысяч рублей);

Цена контракта выражена в Российских рублях.

5.2.Форма, сроки и порядок оплаты: безналичная форма оплаты, аванс 30%. Окончательный расчет производится в течение 10-и дней после подписания итогового акта выполненных работ.

5.3.Цена контракта включает в себя расходы на выполнение всех видов и объемов работ, приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.4.Работы, выполнение которых необходимо для реализации контракта, но которые участник размещения заказа не учел в своем сметном расчете, подлежат обязательному выполнению в счет общей цены контракта, указанной в техническом протоколе аукциона. Условия Контракта распространяются на виды и объемы работ, установленные в настоящей документации об аукционе.

5.5.Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (освобожденные от уплаты НДС) в своем предложении указывают стоимость предполагаемых работ с учетом методики расчета, изложенной в Письме Госстроя России от 01.01.2001 г. № НЗ-6292/10.

5.6.Цена контракта является твердой до завершения работ и не подлежит изменению.

6.  ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ.

6.1.  Заявки на участие в открытом аукционе принимаются по адресу: РФ, Нижегородская область, г. Володарск ул. Клубная д.4, , Управление экономики и прогнозирования администрации Володарского муниципального района с 22 ноября 2007 года по рабочим дням с понедельника по четверг: с 8-00 до 17-00 часов, а в пятницу: с 8-00 до 16-00 часов. Окончание приема заявок в 10 часов 00 минут 14 декабря 2007 г.

6.2.  Каждая заявка регистрируется в журнале регистрации Организатора конкурса, с указанием времени, даты поступления и способа поступления конверта.

6.3.  Поступившей в срок заявке присваивается регистрационный номер, который указывается на конверте и в журнале регистрации Организатора конкурса.

7.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

7.1.  В открытом аукционе может принимать участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо.

7.2.  Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

7.2.1.  Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

7.2.2.  Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе.

7.2.3.  Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого аукциона за последний завершенный отчетный период.

7.2.4.  Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков Нижегородской области сведений об участнике размещения заказа.

7.2.5.  Наличие действующей лицензии на вид работы, являющимся предметом аукциона, срок действия которой обеспечивает завершение работ.

8.  СРОК И ПОРЯДОК ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

8.1.  Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в любое время до начала рассмотрения комиссией заявок на участие в открытом аукционе.

8.2.  Отзыв заявки на участие в открытом аукционе составляется в произвольной письменной форме и подается в открытом конверте, на котором указывается следующий текст:

-  «ОТЗЫВ заявки на участие в открытом аукционе»;

«Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на изготовление и монтаж многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейного корта в п. Решетиха Володарского муниципального района».

9.  РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

9.1.  Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Организатору конкурса запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор конкурса направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к Организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

9.2.  В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об открытом аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на сайте www. goszakaz. ***** с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об открытом аукционе не должно изменять ее суть.

9.3.  Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об открытом аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе такие изменения опубликовываются в газете «Знамя» и в течение одного дня размещаются на сайте www. goszakaz. *****, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об открытом аукционе.

10.  МЕСТО, ПОРЯДОК, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

10.1.Начало процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 14 декабря 2007 г. в 10-00 часов по адресу: РФ, Нижегородская область, г. Володарск ул. Клубная, .

10.2.Межведомственной комиссией будут рассматриваться заявки на участие в открытом аукционе, которые поступили до начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (до 10-00 часов 14 декабря 2007 г.).

10.3.Межведомственная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в разделе 7 настоящей документации об открытом аукционе.

10.4.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе межведомственной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.

10.5.Участникам размещения заказа, признанным участниками открытого аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и не допущенным к участию в открытом аукционе, направляются уведомления о принятых межведомственной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

10.6.Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на сайте www. goszakaz. *****.

10.7.В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все его заявки на участие в открытом аукционе, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

10.8.Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа или признании участником открытого аукциона только одного участника размещения заказа, аукцион признается несостоявшимся.

10.9.В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, признан участником открытого аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обязан передать такому участнику открытого аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Такой участник открытого аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

10.10.  При непредставлении заказчику таким участником открытого аукциона в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе, подписанного контракта, такой участник открытого аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

11.  УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

11.1.  При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в открытом аукционе в случаях:

11.1.1.  Непредставления перечисленных в разделе 3 настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

11.1.2.  Несоответствия участника размещения заказа требованиям, изложенным в разделе 7 настоящей документации об открытом аукционе;

11.1.3.  Несоответствия заявки на участие в открытом аукционе требованиям настоящей документации об открытом аукционе;

11.1.4.  В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, такой участник отстраняется от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.

12.  МЕСТО, ПОРЯДОК, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

12.1.  Открытый аукцион состоится 14 декабря 2007г. в 14-00 часов по адресу: РФ, Нижегородская область, г. Володарск ул. Клубная, д. 4, .

12.2.  В открытом аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона. Уполномоченные представители участников открытого аукциона должны предоставить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого аукциона (по форме Приложения №2 к документации об аукционе).

12.3.  Участники открытого аукциона регистрируются в листе регистрации участников открытого аукциона. Каждому участнику присваивается и выдается регистрационный номер. Любой участник открытого аукциона в ходе его проведения вправе осуществлять аудио - и видеозапись.

12.4.  Открытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона".

12.5.  "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

12.6.  В ходе открытого аукциона ведущий открытого аукциона вправе снизить "шаг аукциона" по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.

12.7.  Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

12.8.  Победитель аукциона, участник аукциона, подавший предпоследнее предложение о цене контракта и другие участники аукциона обязаны подписать технический протокол аукциона в день проведения аукциона, в котором указываются предложенные ими цены контракта.

12.9.  Для победителя аукциона и участника аукциона, подавшего предпоследнее предложение о цене контракта, в техническом протоколе аукциона указывается коэффициент снижения индекса удорожания, который рассчитывается по формуле: К = Р / Р нач, где:

Р – цена контракта, предложенная победителем аукциона (участником аукциона, подавшим предпоследнее предложение о цене контракта)

Р нач – начальная цена контракта.

12.10.  Протокол открытого аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора конкурса, второй передается заказчику. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю открытого аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе.

12.11.  Протокол открытого аукциона размещается на сайте www. goszakaz. ***** в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается в газете «Знамя» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

13.  ПОДПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

13.1.  Муниципальный контракт подписывается между заказчиком и победителем открытого аукциона по форме, установленной Приложением 3 к настоящей документации об аукционе.

13.2.  Муниципальный контракт должен быть подписан сторонами в срок не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня подписания протокола открытого аукциона.

13.3.  Цена контракта, предложенная победителем открытого аукциона, должна быть равна цене контракта, указанной в протоколе проведения аукциона и техническом протоколе аукциона.

13.4.  По результатам проведения аукциона в срок не более 2 дней со дня подписания протокола аукциона до подписания муниципального контракта победитель аукциона и участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона, передают муниципальному заказчику последние листы сметных расчётов, подтверждающие расчёт предложенных ими цен контракта, заверенные подписью руководителя организации и печатью.

13.5.  При этом изменения могут вноситься ими лишь в итоговую часть стартовых сметных расчетов, размещённых на сайте www. goszakaz. ***** и являющихся неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе, следующим образом:

13.5.1.  Снижение сметной стоимости за счет применения понижающего коэффициента к текущему индексу удорожания цен на СМР, установленного РЦЦС Нижегородской области.

13.5.2.  Участник размещения заказа представляет лишь итоговый лист сметного расчета, где к итогу расчета применен понижающий коэффициент. Стартовые локальные сметные расчеты с итоговым листом расчета, предложенного победителем аукциона, будут приложены к муниципальному контракту.

13.6.  Если победитель открытого аукциона в срок не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня подписания протокола открытого аукциона не представил заказчику подписанный контракт, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене. При этом заключение контракта для такого участника открытого аукциона является обязательным.

14.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

14.1.  Обеспечение заявок на участие в аукционе не предусмотрено.

15.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

15.1.  Обеспечение исполнения муниципального контракта не предусмотрено.

Приложение

к документации об аукционе

Бланк организации

Заявка на участие в открытом аукционе _____________________ (наименование аукциона)

от __________________________________________________________________________

(фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица)

Сведения об организационно-правовой форме _______________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________________________

В соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить изготовление и монтаж многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейного корта в п. Решетиха Володарского муниципального района.

В случае, если наша организация будет признана победителем аукциона, принимаем на себя обязательство:

-  в день проведения аукциона подписать технический протокол аукциона и протокол аукциона,

-  в срок не более 2 дней со дня подписания протокола аукциона до подписания муниципального контракта передать муниципальному заказчику последние листы сметных расчётов, подтверждающие расчёт предложенных ими цен контракта, заверенные подписью руководителя организации и печатью.

-  заключить муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями настоящей документации об открытом аукционе и приложений к ней документы, упомянутые в разделе 3 документации об аукционе.

К заявке прилагаются следующие документы:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

Руководитель (должность)

___________________ (подпись, печать)

____________________ (Ф. И.О.)

«___» __________ 2007 г.
Приложение

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ доверенности

участника размещения заказа

на участие в открытом аукционе

Бланк организации

Доверенность № ___

г. ___________________ « ___ » ________ 2007 г.

Настоящей доверенностью _______________(наименование организации – участника размещения заказа ) ________________ (фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, уполномочивает _______________________(фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: ________________ ) представлять интересы организации на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на изготовление и монтаж многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейного корта в п. Решетиха Володарского муниципального района.

В рамках настоящего поручения ___________________(фамилия, имя, отчество) имеет право на участие в открытом аукционе, на предложения о цене контракта, на подписание протоколов открытого аукциона, на получение необходимых документов, а также на совершение иных действий, необходимых для исполнения настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до ___________ года без права передоверия.

Директор _______________ (Фамилия, И. О.)

м. п. (подпись)

Приложение

к документации об аукционе

Муниципальный контракт №_____

п. Решетиха Володарский район «___» __________2007 г.

Решетихинская поселковая администрация Володарского муниципального района Нижегородской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, . И., действующего на основании Устава, одной стороны,

и ____________________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации и т. д.)

именуем __ в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________,

(Ф. И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устава, положения, доверенности, свид. о регистрации)

с другой стороны,

именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с ________________________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению и монтажу многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейного корта в п. Решетиха Володарского муниципального района Нижегородской области, а именно: по проспекту Кирова, согласно технического задания, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в установленные настоящим Контрактом сроки. Основанием для заключения настоящего муниципального контракта является протокол открытого аукциона от «____» __________200_г. № _______.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта (далее Работа), собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с техническим заданием, с учетом возможных изменений объема работ, и сдать работу в установленном порядке.

1.3. Сроки выполнения работы:

С момента подписания настоящего Контракта – до 01 января 2007года. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право выполнить Работы досрочно.

1.4. Работа считается выполненной после подписания актов приемки - передачи Заказчиками и Подрядчиком.

1.5. Выполнение Работ осуществляется в строгом соответствии с протоколом открытого аукциона.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сроками производства работ и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

2.1.3. При готовности выполненной работы известить об этом Заказчика в трехдневный срок.

2.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. По требованию Заказчика представить отчет о выполнении Работ и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

2.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2.2. Требовать оплаты Работ в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2.3.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать исполнение настоящего Контракта.

2.4.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения Контракта.

2.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить исправление Работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время Работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.

2.4.4. Требовать от Подрядчика отчет об исполнении настоящего Контракта и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

2.4.5. Решать спорные вопросы по исполнению настоящего Контракта, как со своей стороны, так и со стороны Подрядчика и Заказчика-застройщика в претензионном и судебном порядке, выступая от имени Заказчика без доверенности.

2.7. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту кому-либо без письменного согласия всех Сторон настоящего контракта.

3. Сумма Контракта и порядок расчетов

3.1. Общая сумма Контракта составляет ________________ рублей.

3.2. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в следующем порядке:

В порядке предоплаты в размере 30 % от полной стоимости контракта, что составляет ___________________ рублей, в том числе НДС ______________ рублей. Оставшаяся сумма Контракта оплачивается по окончанию работ после подписания акта выполненных работ в течении 10-и дней.

3.3. Все платежи осуществляются на основании надлежащим образом оформленной счет - фактуры и актов сдачи-приемки Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Стоимость работ подлежит изменению только в соответствии с постановлением администрации Володарского муниципального района Нижегородской области.

4. Сдача-приемка Работы

4.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

4.2. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - все стороны поровну.

5. Гарантии качества по сданным работам

5.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

5.2. Гарантийный срок работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

6. Контроль и надзор заказчика за исполнением Контракта

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в пункте 1.3. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от суммы контракта и пеню из расчета 0,1 % от суммы контракта за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков оплаты Работ по настоящему Контракту, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты.

7.3. За нарушение срока устранения недостатков выплачивается неустойка 0,1% за каждый день просрочки.

7.4. За причинения вреда имуществу третьих лиц Подрядчик возмещает причиненные убытки в период проведения работ и в гарантийный срок.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Контракту, если нарушение условий последнего обусловлено действиями обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, блокада, эпидемии, наводнения и другие стихийные действия. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно известить об этом в письменной форме другую сторону и предпринять разумные меры для преодоления создавшегося положения и возобновления с возможно меньшей задержкой исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту будут разрешаться Арбитражным судом Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных работ.

10.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

10.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другим сторонам не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другие Стороны, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, отношения сторон регламентируются гражданским законодательством, Федеральным законом от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

11.4. Контракт составлен в двух экземплярах для каждой из сторон Контракта.

11.5. Настоящий Контракт, дополнительные соглашения, иные сопутствующие документы, переданные посредством факсимильной связи, являются действительными для обеих сторон.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик:

Подрядчик:

Подписи:

От Заказчика: _____________ «____» _________ 2007г.

От Подрядчика _____________ «____» ________ 2007г.