Документация (стр. 8 )

(= 85) поливинилхлоридной изоляцией и

оболочкой с медными жилами,

марки ввг, с числом жил - 3 и

сечением 2,5 мм2

32 Коробка ответвительная для шт. 2.00000 116

(= 85) открытой проводки типа: кор 74

у3 140х140х56 мм

33 ТЕРр67-9-2 Смена: розеток 100 шт. 0.05020

(=121)

1 Затраты труда чел.-ч. 1.210

1.1 Средний разряд работы 3.5

Накладные расходы - 0.8500 РУБ 9 99

Сметная прибыль - 0.6500 РУБ 7 75

34 Розетка штепсельная открытой шт. 5.00031 82

(=121) установки, одноместная

рш-п/220

35 ТЕРр67-9-1 Смена: выключателей 100 шт. 0.0200.00 46

(=121)

1 Затраты труда чел.-ч. 0.482

1.1 Средний разряд работы 3.5

Накладные расходы - 0.8500 РУБ 3 39

Сметная прибыль - 0.6500 РУБ 3 30

36 Выключатель одноклавишный шт 2.00083 54

(=121) открытой установки 0-1-6/220

37 ТЕРр62-33-2 Окраска масляными составами 100 м2 0.10040

(=114) ранее окрашенных поверхностей

радиаторов и ребристых труб

отопления: за 2 раза

1 Затраты труда чел.-ч. 6.590

1.1 Средний разряд работы 3.2

1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч

400001 Автомобиль бортовой, маш.-ч 0.001

грузоподъемностью до 5 т

Олифа комбинированная к-3 т 0.00070

Ветошь кг 0.010

Накладные расходы - 0.8000 РУБ

Сметная прибыль - 0.5000 РУБ

38 Эмаль эп-574 белая т 0.001 109012

(=114)

39 ТЕР Улучшенная окраска масляными 100 м2 0.

(= 29) составами по дереву: заполнений

проемов дверных

Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.250

1 Затраты труда чел.-ч. 12.8006

1.1 Средний разряд работы 3.5

1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.020

400001 Автомобиль бортовой, маш.-ч 0.013

грузоподъемностью до 5 т

031121 Подъемники мачтовые 0,5 т маш.-ч 0.001

Шпатлевка масляно-клеевая т 0.0040

Олифа для улучшенной окраски т 0.00089

(10% натуральной, 90%

комбинированной)

Пемза шлаковая (щебень пористый м3 0.000

из металлургического шлака),

марка 600, фракция от 5 до 10 мм

Шкурка шлифовальная двухслойная м2 0.000

с зернистостью 40/25

Ветошь кг 0.037

Накладные расходы - 0.9500 РУБ

Сметная прибыль - 0.4700 РУБ

40 Эмаль эп-574 белая т 0.002 109012

(= 29)

41 Е Погрузка мусор строительный с т 0.820

(= 86) погрузкой вручную

1 Затраты труда чел.-ч. 0.473

1.1 Средний разряд работы 1.2

400051 Автомобиль-самосвал, маш.-ч 0.2378

грузоподъемностью до 7 т

Накладные расходы - 1.0000 РУБ 3 37

Сметная прибыль - 0.6000 РУБ 2 22

42 EC311-10 Перевозка до 10 км т 0.8200 46

(= 86)

ЕС310-10 Перевозка до 10 км т 0.820

43 ТЕР Установка кондиционеров 1 вентил 1.000530

(= 37) массой: до 0,1 т

1 Затраты труда чел.-ч. 10.37043

1.1 Средний разряд работы 4.0

1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.190

021141 Краны на автомобильном ходу при маш.-ч 0.020

работе на других видах

строительства (кроме

магистральных трубопроводов) 10

т

400001 Автомобиль бортовой, маш.-ч 0.170

грузоподъемностью до 5 т

030305 Лебедки ручные и рычажные, маш.-ч 2.370

тяговым усилием 31,39 (3,2) кн

(т)

Болты строительные с гайками и т 0.0006

шайбами

Прокладки резиновые (пластина кг 0.120

техническая прессованная)

Болты анкерные т 0.009.96

Накладные расходы - 1.1500 РУБ

Сметная прибыль - 0.7100 РУБ

44 Кондиционер бытовой бк-1500 шт. 1.0000 19000

(= 37)

45 ТЕР Разборка деревянных заполнений 100 м2 0.048104

(= 79) проемов: дверных

1 Затраты труда чел.-ч. 4.990

1.1 Средний разряд работы 2.4

1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.370

031121 Подъемники мачтовые 0,5 т маш.-ч 0.371

Накладные расходы - 0.9900 РУБ

Сметная прибыль - 0.5950 РУБ

46 ТЕР Установка блоков в наружных и 100 м2 0.0485625

(= 19) внутренних дверных проемах: в

перегородках и деревянных

нерубленых стенах площадью

проема более 3 м2

Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

Кзпм = 1.250 Кт1 = 1.150

Кт2 = 1.250

1 Затраты труда чел.-ч. 5.450

1.1 Средний разряд работы 3.6

1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.230

400001 Автомобиль бортовой, маш.-ч 0.2305

грузоподъемностью до 5 т

Пиломатериалы хвойных пород. м3 0.0038

доски обрезные длиной 4-6.5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной 25

мм III сорта

Гвозди строительные т 0.00013

Пакля пропитанная кг 3.552

Накладные расходы - 1.0600 РУБ

Сметная прибыль - 0.5400 РУБ

47 Блоки дверные двупольные с кв. м 4.8001379

(= 19) полотном глухим дг 32-15,

пл.4.8 м2

48 Скобяные изделия для блоков комплект 1.000

(= 19) входных дверей в помещение

двупольных

49 Наличники из древесины тип н-1, м 18.5762 357

(= 19) размером 13х74 мм

50 ТЕРр56-12-5 Смена дверных приборов: замки 100 шт. 0.0100.00 68

(=108) врезные

1 Затраты труда чел.-ч. 0.732

1.1 Средний разряд работы 3.0

Шурупы с полукруглой головкой т 0.0003

3,5х35 мм

Накладные расходы - 0.8200 РУБ 5 54

Сметная прибыль - 0.6200 РУБ 4 41

51 Замок врезной оцинкованный с шт. 1.000

(=108) цилиндровым механизмом из латуни

ИТОГО прямых затрат по разделу: РУБ 11932

-----

1771 16

ИТОГО прямых затрат по смете: РУБ 11932

-----

1771 16

CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУБ 18

накладные расходы РУБ 6418

сметная прибыль РУБ 4409

нормативная трудоемкость чел.-ч 65

в т. ч. сметная зарплата РУБ 6783

ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУБ 29762

CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ 80

накладные расходы РУБ 14936

сметная прибыль РУБ 8597

нормативная трудоемкость чел.-ч 173

в т. ч. сметная зарплата РУБ 16162

ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ 103614

CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ РУБ 20

накладные расходы РУБ 1219

сметная прибыль РУБ 753

нормативная трудоемкость чел.-ч 10

в т. ч. сметная зарплата РУБ 1060

ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ РУБ 22502

======================================================================================================================

Прямые затраты СМР РУБ 47

индекс к прямым затратам 2.5094

в т. ч.

- основная з/п РУБ 2

индекс к основной зарплате 10.7049

- эксплуатация машин и механизмов РУБ

индекс к эксплуатации машин 5.1628

- з/п машинистов РУБ

индекс к зарплате машинистов 9.8389

- материалы РУБ 44

индекс к материалам 2.0809

Накладные расходы РУБ 23

Сметная прибыль РУБ 19

Всего : РУБ 518

ВСЕГО: 155878

Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,4

[3_2_13]

ИТОГО: 154524

Непредвиденные расходы 0.0

[7_6_15]

ИТОГО: 156069

НДС к СМР 0.1

[8_7_15]

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 184161

Индекс-дефляторы 3-4 кв.2010г. 1,019х1,015=1,034

К ОПЛАТЕ :сто девяносто тысяч четыреста семьдесят пять РУБ

Заявка на участие в открытом АУКЦИОНЕ*

на право заключить муниципальный контракт на ______________________________________________

1. Изучив документацию для участия в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на __________________________________________________________________________________________

(указать наименование предмета аукциона)

для нужд ___________________________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

____________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф. И.О. – для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _________________________________________________________________________________________,

(указать должность, ФИО – для юридических лиц)

действующего на основании __________________________________________________, (далее – участник размещения заказа) предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем: **

1) в отношении участника размещения заказа не осуществляется проведение ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сведения об участнике размещения заказа***:

1. Для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
Полное фирменное наименование
Сведения об организационно-правовой форме
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
Факс
2. Для физических лиц
Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные
Сведения о месте жительства
Номер контактного телефона
3. Адрес электронной почты (при наличии)
4. Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)
5. Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка - расчетный счет - корреспондентский счет -БИК

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

________________________________________________________________________________ должность подпись

МП

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

**Указанный пункт включается в заявку юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

*** Заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Опись документов в составе заявки на участие в аукционе:

№ п/п	Наименование документа	Стр.
1.	Заявка на участие в открытом аукционе
2.	Техническое предложение
…	Доверенность на участие в открытом аукционе № ___ от_____
…
…

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

______________________________________________________________________________________

должность подпись

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________, в том числе условия и порядок (указывается предмет аукциона)

проведения настоящего аукциона, мы _________________________________________________________________________________________ (указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице __________________________________________________________________________________,

(указать должность, Ф. И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________________,

согласны выполнить предусмотренные аукционом функции на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия финансирования:

2.1. Форма и сроки оплаты работ ____________________________________________________

2.2. Порядок оплаты работ __________________________________________________________

3. Условия выполнения работ: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Сроки выполнения работ: _______________________________________________________

5. Срок предоставления гарантии качества работ: _______________________________________

6. Объем предоставления гарантии качества работ: _________________________________

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

______________________________________________________________________________________

должность подпись

Примечание: Описание участниками размещения заказа выполняемых работ должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т. п. без соответствующего документального подтверждения.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ___________ № _____________ выдан ___________________ «____» ____ г.

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

___________________________________________________________________________________________________________

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

______________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

для нужд ________________________________________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

который состоится « ____» _____________________________________________________ г.

(указывается дата проведения аукциона)

В целях выполнения данного поручения ________________________________ уполномочен подать заявку на участие в данном аукционе, подписывать от имени доверителя все документы в составе заявки на участие в аукционе, участвовать в процедуре проведения аукциона, подписывать муниципальный контракт, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись ______________________________ __________________________

(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

удостоверяю.

Доверенность действительна по «______» ____________________________ г.

Подпись доверителя ______________________________________ ( ___________________ )

должность подпись (Ф. И.О.)

М. П.

На бланке организации Дата, исх. номер

Заказчику Уполномоченному органу

Запрос на разъяснение Документации ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

для ____________________________________________________________________________

(дата и время проведения аукциона «___» ___________ 2010 г. в __: ___ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т. п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.
2.
3.

Ответ на запрос прошу направить по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________________

должность подпись

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение строительных работ для муниципальных нужд

г. Гусь-Хрустальный "__" _________ 20__ г.

МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» г. Гусь-Хрустальный, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________ действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь протоколом от «____»_________20__г. №____ о проведении открытого аукциона, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кабинетов №№33,34,35,36,37,42,44 расположенных на втором этаже здания администрации города Гусь-Хрустальный и сдать результат работ Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Работы по настоящему Контракту выполняется Подрядчиком собственными или привлеченными силами и материалами в соответствии со сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и иными требованиями, изложенными в документации об открытом аукционе, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в документации об открытом аукционе, и в срок до « 19 » ноября 2010г.

1.4. Место исполнения Контракта (выполнения работ): г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина.1

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для Заказчика;

2.1.3. Обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

2.1.4. Осуществляет приемку работ по качеству и срокам выполнения. Не принимает работы, дополнительно выполненные Подрядчиком вместо или сверх предусмотренных сметной документацией;

2.1.5. Совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. Вправе потребовать замены строительного материала ненадлежащего качества на качественный, соответствующий условиям настоящего Контракта;

2.1.6. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.1.7. Вправе осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ на строительной площадке, стоимостью выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика, привлекать независимых экспертов (организации), осуществляющих технический надзор за проведением строительных работ;

2.1.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика;

2.1.9. Представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении контроля за выполнением работ отступления от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, обязан немедленно известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в разумный срок.

2.2. Подрядчик:

2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика в объемах, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормами, а также иными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими выполнение работ данного вида;

2.2.2. Обязуется обеспечить надлежащее качество выполняемых работ и поставляемых материалов. На поставляемые материалы предоставлять сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям пожарной безопасности, действующим строительным, санитарным и другим нормам;

2.2.3. Обязуется сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию объекта с гарантийным сроком использования 5 лет;

2.2.4. Самостоятельно приобретает и поставляет на строительную площадку материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

2.2.5. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, соблюдение природоохранных, экологических норм и иных нормативно-правовых актов во время проведения работ;

2.2.6. Обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала до завершения работ (подписания акта приемки в эксплуатацию).

2.2.7. Обязуется вывезти до подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, строительные материалы, изделия, конструкции, инвентарь и строительный мусор;

2.2.8. Обязан информировать Заказчика о заключении договоров субподряда;

2.2.9. Обязан обеспечить своевременное оформление исполнительной, рабочей документации и устранение замечаний Заказчика по ходу и качеству работ;

2.2.10. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика;

2.2.11. Имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом;

2.2.12. Обязан возместить ущерб, нанесенный бюджету в полном объеме, определенный по результатам проверок, проводимых Заказчиком, контрольными, ревизионными и иными уполномоченными органами, не зависимо от времени их проведения.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ в течение 10 дней организует и осуществляет приемку с оформлением акта сдачи-приемки работы. Подрядчик к акту сдачи-приемки прилагает необходимый комплект исполнительной документации, предусмотренной документацией об открытом аукционе.

3.2. Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или полностью скрыты при последующих работах. Подрядчик в письменном виде не менее, чем за 5 дней до проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (не проинформирован или проинформирован с опозданием), то Подрядчик обязан открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, по требованию Заказчика и провести восстановительные работы за свой счет.

3.3. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться документы, подтверждающие качество примененных материалов (сертификат качества, паспорт и др.).

3.4. Обязательным условием для приемки любых видов работ является соответствие применяемых материалов, изделий и оборудования нормативным и техническим документам, требованиям пожарной безопасности, а также наличие исполнительной документации.

3.5. В случае несоответствия результатов работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 15 дней после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены контракта в разумный срок.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с протоколом ___________________________от «__» ___________ 20__г. № __, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и включает в себя стоимость работ с учетом всех расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Общая стоимость контракта составляет ______ (__________________________) руб.

4.2 Оплата выполненных работ при наличии актов выполненных работ в IV квартале 2010г. расчет после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком определенных документацией об открытом аукционе (сметной документацией) объемов работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета Подрядчика оплачиваются в течение 10 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ и акта-приемки в эксплуатацию при наличии счета-фактуры.

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения Контракта с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта, по цене, предложенной таким участником.

5.2. Цена муниципального контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения.

5.3. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным Контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

В случае если контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

6.2.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

6.2.2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

6.2.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товар ненадлежащего качества.

6.3. В случае не устранения Подрядчиком указанных недостатков в согласованный сторонами срок в соответствии с п. 6.2.1. настоящего Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от контрактной стоимости работ.

6.4. В случае невыполнения Подрядчиком п. 2.2.8 настоящего Контракта Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика стоимость восстановительных работ по цене, обычной для подобного вида работ в данном регионе, либо понудить его выполнить восстановительные работы.

6.5. За просрочку выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки.

6.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

6.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

6.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде Владимирской области либо в Гусь-Хрустальном городском суде (в случае, если стороной Контракта – Подрядчиком является физическое лицо).

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями ГОСТа, иными нормами и правилами, нормативными правовыми актами РФ (субъекта РФ, органа местного самоуправления), регулирующими выполнение работ данного вида, а также с требованиями документации об открытом аукционе.

8.2. Срок предоставления гарантии качества работ ______________ .

8.3. Объем предоставления гарантий качества работ _____________.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах.

9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

9.3. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа (соглашения), за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

Приложение

к муниципальному контракту

на выполнение строительных работ

для муниципальных нужд

от «____»________ 2010г.

КАЛЕНДАРНЫЙ План ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№п/п	Наименование работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс. руб)	Стоимость работ с НДС (тыс. руб)

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

_______________________ _____________________

_______________________ ______________________

М. П. М. П.

* Документ оформляется на типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации