Документация

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы

«Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана»

______________ / /

«____» ____________ 2012г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ, СБОРКУ

И УСТАНОВКУ УЛИЧНЫХ ТРЕНАЖЁРОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ГАУК Г. МОСКВЫ «САД КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. Н. Э.БАУМАНА»

ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ, 15

Москва, 2012 г.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Нормативно-правовое регулирование

1.1. Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана» (ГАУК г. Москвы «Сад КиО им. Н.Э. Баумана) основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.01.01 года «О защите конкуренции», Федерального закона Российской Федерации от 01.01.01 года «Об автономных учреждениях», Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов.

1.2. Под запросом ценовых предложений  (далее – запрос предложений) понимается процедура закупки, при которой в качестве победителя запроса предложений признается участник запроса предложений, подавший заявку в срок, указанный в Извещении о проведении запроса ценовых предложений, и которая отвечает всем требованиям, установленным в Документации о проведении запроса ценовых предложений, и предложившего наименьшую стоимость выполнения договора.

1.3. Настоящий запрос ценовых предложений проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Сад культуры и отдыха им. » в редакции, действующей на дату размещения извещения о проведении запроса ценовых предложений на сайте http://www. *****.

2. Характеристика и количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг). Место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

2.1. Заказчик выберет Поставщика товаров (Исполнителя работ/услуг), характеристика и количество (объем) о которых содержится в Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Документации о проведении запроса ценовых предложений, в том числе в проекте Договора (Часть II) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений.

2.2. Победитель запроса ценовых предложений должен будет поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), входящие в предмет договора, Москва, ул. Старая Басманная, д.15 в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты подписания договора, по цене, указанной в его заявке на участие в запросе ценовых предложений.

2.3.Требования к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, услуг) требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) потребностям Заказчика указаны в Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений.

3. Сведения о начальной (максимальной) цене договора

3.1. Начальная (максимальная) цена договора: Пятьсот тысяч триста тридцать три) рубля. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам запроса ценовых предложений. Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений.

Цена договора включает в себя общую стоимость поставляемых конструкций уличных тренажёров, их доставку к месту сборки и установки, погрузо-разгрузочные работы, доставку необходимого для проведения работ оборудования, машин и механизмов, сборку и установку конструкций, а так же все затраты на выполнение работ в объеме, указанном в техническом задании и все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, включая налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи.

4. Требования к Участникам процедуры закупки

4.1. В настоящем запросе ценовых предложений может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки.

4.2. Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

7) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на эти объекты;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

4.3. Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, системой управления охраной труда.

5. Привлечение соисполнителей

5.1. Участник процедуры закупки может для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по предмету запроса ценовых предложений привлечь субпоставщиков (субподрядчиков/соисполнителей) при условии соблюдения нижеприведённых требований.

Требования к участникам процедуры закупок, установленные в п. 4.1. и п.4.2. настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений (за исключением пп. 8 п. 4.2. настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений), а также требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом запроса ценовых предложений, установлены к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника.

6. Разъяснение положений извещения проведении запроса ценовых предложений, Документации о проведении запроса ценовых предложений и внесение в нее изменений.

6.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса ценовых предложений, Документации о проведении запроса ценовых предложений. Данные запросы от Участника процедуры закупки могут быть направлены в форме электронного документа, а также в письменной форме (нарочным или почтовым отправлением, только по фактическому адресу Заказчика: Москва, ул. Старая Басманная, д.15). В запросе Участника процедуры закупки должны быть указаны телефон/факс или электронная почта, по которому(ой) будет направлен ответ на запрос. Дата начала предоставления разъяснений извещения о проведении запроса ценовых предложений и Документации о проведении запроса ценовых предложений «30» июня 2012 года. Дата окончания предоставления разъяснений извещения о проведении запроса ценовых предложений и Документации о проведении запроса ценовых предложений «03» июля 2012 года включительно.

6.2. Разъяснения положений извещения о проведении запроса ценовых предложений, Документации о проведении запроса ценовых предложений размещаются Заказчиком на сайте http://www. ***** не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений, но не позднее трех рабочих до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности, если запрос направлен по другому адресу, не указанному в п. 6.1. настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений. Разъяснение положений извещения о проведении запроса ценовых предложений и Документации о проведении запроса ценовых предложений не должно изменять ее суть.

6.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса ценовых предложений и Документацию о проведении запроса ценовых предложений. Изменение предмета запроса ценовых предложений не допускается. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса ценовых предложений, Документацию о проведении запроса предложений размещаются Заказчиком на сайте http://www. ***** не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, но не позднее трех рабочих до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

7. Формы заявки на участие в запросе ценовых предложений

7.1. Участник процедуры подает заявку на участие в запросе ценовых предложений в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью.

8. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе ценовых предложений

8.1. Заявка на участие в запросе ценовых предложений, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в запросе ценовых предложений, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

9. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе ценовых предложений

9.1. Заявка на участие в запросе ценовых предложений, которую представляет Участник процедуры закупки в соответствии с настоящей Документацией о проведении запроса ценовых предложений, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.1. настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений, и содержать следующее:

1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Заявка на участие в запросе ценовых предложений, подготовленная по форме I.1.1. Раздела I.1. настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте http://www. ***** извещения о проведении запроса ценовых предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте http://www. ***** извещения о проведении запроса ценовых предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте http://www. ***** извещения о проведении запроса ценовых предложений;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе ценовых предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе ценовых предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии документов, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям документации о проведении запроса ценовых предложений, установленным в соответствии с пунктом 4 настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений, в том числе:

–бухгалтерского баланса (Форма 1) с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы о приеме либо с приложением протокола контроля к документу (при передаче отчетности в электронном виде) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы о приеме либо с приложением протокола контроля к документу (при передаче отчетности в электронном виде) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года;

- в случае применения упрощенной системы налогообложения предоставляются копии налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2009 год, 2010 год и на последнюю отчетную дату;

- документы, подтверждающие не нахождение в процессе ликвидации (для юридического лица) или не признание по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- документы, подтверждающие, что на имущество организации не наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой не приостановлена;

- документы, подтверждающие, что у участника процедуры закупки нет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса ценовых предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора:

Заявка на участие в запросе ценовых предложений – по форме I.1.1. Раздела I.1. настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений, с приложением:

- Предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве работ, услуг) по форме I.1.2. Раздела I.4. настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений.

3) Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в п. 5. Настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 % объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг участником процедуры закупки привлекаться не будут.

4) Любые другие документы по усмотрению Участника процедуры закупки.

9.2. Представление документов с отклонением от установленных в настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений форм может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе ценовых предложений требованиям, установленным настоящей Документацией о проведении запроса ценовых предложений.

10. Порядок формирования цены договора, валюта заявки на участие в запросе ценовых предложений

10.1. Цена договора, предлагаемая Участником процедуры закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 3.1 настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая Участником процедуры закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 3.1 настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений, соответствующий Участник процедуры закупки не допускается к участию в запросе ценовых предложений.

10.2. Оплата за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) осуществляется по цене, установленной в проекте договора (Часть II) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений.

10.3. Участник процедуры закупки производит расчет цены договора по полному перечню товаров (работ, услуг), указанных Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений. Не допускается подача предложения в части изменения товаров (работ, услуг), включенных в Техническую часть (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений.

10.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником процедуры закупки. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Участник процедуры закупки освобождается от уплаты НДС, то данные сведения должны быть представлены в Предложении о цене договора, а также может быть сделано указание на основание освобождения от уплаты НДС.

10.5. Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в запросе ценовых предложений, должна быть выражена в рублях.

10.6. В случае использования иностранной валюты для формирования цены договора, для расчетов с Поставщиками (Подрядчиками/Исполнителями) применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации.

11. Требования к описанию подлежащих поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг)

11.1. Описание подлежащих поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) производится по форме I.1.2., приведенной в Разделе I.1.настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений. Описание не должно допускать двойного толкования.

Участник процедуры закупки представляет в составе заявки предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве работ, услуг) по форме I.1.2., представленной в Разделе I.1. настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений. Такие предложения должны содержать подтверждения о соответствии предлагаемых к поставке товаров (выполнение работ, оказание услуг) требованиям Документации о проведении запроса ценовых предложений и могут быть представлены так же в виде эскизов, рисунков, чертежа, фотографий, иного изображения товара, образца (пробу) товара в соответствии с Технической частью (Часть III) Документации о проведении запроса ценовых предложений.

11.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ/оказываемых услуг, а также сопутствующих поставке работы, указанные в Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений и в предложении Участника процедуры закупки о качестве работ, услуг должны совпадать.

Описание поставляемого товара должно содержать конкретные характеристики, соответствующие значениям, установленным в Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент (аналог)».

В случае их несовпадения, несоответствия или невозможности достоверно определить соответствие товаров (работ, услуг), предлагаемых к поставке (выполнению, оказанию) Участником процедуры закупки, Технической части (Часть III) настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений, заявка на участие в запросе ценовых предложений признается несоответствующей требованиям Документации о проведении запроса ценовых предложений, что влечет за собой отказ в допуске у участию в запросе ценовых предложений.

12. Требования к оформлению заявок на участие в запросе ценовых предложений и инструкция по заполнению заявки

12.1. При описании условий и предложений Участниками процедуры закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

12.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

12.3. Все листы заявки на участие в запросе ценовых предложений, все листы тома заявки на участие в запросе ценовых предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе ценовых предложений и том заявки на участие в запросе ценовых предложений должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в запросе ценовых предложений, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в запросе ценовых предложений. При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требования о том, что все листы заявки на участие в запросе ценовых предложений и тома заявки на участие в запросе ценовых предложений должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе ценовых предложений.

12.4. Участник процедуры закупки может предоставить также копию (копии) заявки. Не предоставление копии (копий) заявки на участие в запросе ценовых предложений не будет являться нарушением требований настоящей Документации о проведении запроса ценовых предложений.

12.5. Заявка на участие в запросе ценовых предложений, подаваемая в форме электронного документа, должна быть оформлена с учетом особенностей электронного документооборота в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.01 года «Об электронной цифровой подписи». Такая заявка должна по содержанию соответствовать заявке на участие в запросе ценовых предложений, подаваемой в письменной форме, требования к которой установлены настоящей Документацией о проведении запроса ценовых предложений.

12.6. Наименование электронного документа, содержащего заявку на участие в запросе ценовых предложений, должно содержать наименование запроса ценовых предложений, на участие в котором подается заявка. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе ценовых предложений, подаваемой в форме электронного документа должны быть оформлены с использованием электронной цифровой подписи уполномоченных лиц. Оформление заявки на участие в запросе ценовых предложений в форме электронного документа с нарушением требований, указанных в п. 12. настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений, является основанием для отказа в допуске Участника к участию в запросе ценовых предложений в связи с несоответствием заявки требованиям Документации о проведении запроса ценовых предложений.

13. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений

13.1. Заявки на участие в запросе ценовых предложений в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, оформленные в соответствии с п. 12. настоящего Раздела Документации о проведении запроса ценовых предложений, направляются Участниками процедуры закупки с «30» июня 2012 года по «06» июля 2012 года (по рабочим дням) с 11:00 до 17:00 (время московское).

13.2. Заявки на участие в запросе ценовых предложений до последнего дня срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений подаются по адресу: Москва, ул. Старая Басманная, приёмная.

13.3. Заявки на участие в запросе ценовых предложений, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в запросе ценовых предложений в течение всего срока поступления заявок, признаются опоздавшими.

14. Место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений

14.1. место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений: Москва, ул. Старая Басманная,.

14.2. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений: не позднее «11» июня 2012 года.

15. Обеспечение исполнения обязательств по договору

15.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору не установлено.

РАЗДЕЛ I.1 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

I.1.1 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

____________________________________________________________________________

(полное наименование и номер предмета запроса)

На бланке организации

Исх. № ___

от «___» ______ 2012 г.

Куда: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана»

Почтовый адрес: Москва, ул. Старая Басманная, д.15

Изучив извещение о проведении запроса ценовых предложений, мы ______________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, представляющего заявку, ФИО физического лица, место нахождения (для юридического лица), место нахождение (для физического лица)

____________________________________________________________________________

ИНН____________________________КПП _________________________________________

Банковские реквизиты: __________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

согласны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса ценовых предложений, Документацией о проведении запроса ценовых предложений и оказать услуги по следующей цене: _________ рублей ___ копеек, в том числе НДС - __ %.

Сведения о включенных или не включенных в цену договора на выполнение работ расходах: ______________________________________________________________________________

Сроки и порядок оплаты оказываемых услуг: _______________________________________

Контактное лицо: ______________________

Телефон /факс: ________________________

Настоящая заявка имеет следующие приложения:

1._____________________________;

2._____________________________;

n._____________________________.

_______________________ ______________ /_____________/

Должность Подпись ФИО

м. п.

I.1.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Приложение № __ к заявке на участие в запросе ценовых предложений

Заказчику

______________________________________________________________

_______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

на _________________________________________________.

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию на _________________________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса ценовых предложений, проект договора на оказание услуг вышеуказанного запроса ценовых предложений, техническую часть, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф. И.О. Участника процедуры закупки)

в лице ______________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф. И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас Победителем запроса ценовых предложений подписать договор, согласны оказать предусмотренные запросом ценовых предложений услуги в соответствии с требованиями документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Данные Участника процедуры закупки	Примечание
1	2	3	4
1.	Технологическая карта или подробное описание последовательности и порядка поставки товара.		Участник должен предоставить информацию о товаре согласно позиций указанных в техническом задании, в том числе наименование и описание поставляемых товаров, описание организационно-технических предложений, в т. ч. полнота учета требований, технологии оказания услуг, обоснованность необходимых для выполнения работ ресурсов. Описывается, каким образом будут выполняться требования Заказчика, изложенные в документации.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации о проведении запроса ценовых предложений, влияющими на стоимость товара.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М. П.

Примечание:

Участник процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемого товара.

I.1.3. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва _____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа: ______________________________________________ (наименование участника размещения заказа)

в лице_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании _________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т. д.)

доверяет ________________________________________________ (далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» _____________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в запросе ценовых котировок ______________ (указать наименование запроса ценовых котировок )_______,

проводимом_________________________________(указать наименование заказчика)_____,

с правом ______________________________________________________________________.

(указать права передаваемые по доверенности)

Подпись _____________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Ф. И.О.)

М. П.

ЧАСТЬ II.

ПРОЕКТ

ДОГОВОРА

Москва, 2012 г.

Проект

ДОГОВОР № _________

на поставку, сборку и установку уличных тренажёров

на территории ГАУК г. Москвы «Сад культуры и отдыха им. »

г. Москва «___»___________2012 г.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . О. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________ (полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный номер (ОГРН), местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства физического лица), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________________, действующий на основании ______________________________(сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя), с другой стороны, вместе именуемые далее по тексту «Стороны», с соблюдением требований «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана», утвержденного 26.04.2012 г., иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика (Техническое задание – Приложение №

1 к Договору) выполнить поставку, сборку и установку Уличных тренажёров на территории ГАУК г. Москвы «Сад культуры и отдыха им. » по адресу: 5 (далее – «Работы») и сдать Заказчику результат выполненных Работ в порядке, предусмотренном Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Работ, указанных в п.1.1. Договора, составляет _______ (_____) рублей ____ (___) копеек, в том числе НДС - ____ %, _______ (______) рублей ____ (___) копеек (далее по тексту именуемая «Цена Договора»).

КОСГУ 310

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором и/или действующим законодательством.

2.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость поставляемых конструкций Уличных тренажёров, их доставку к месту сборки и установки, погрузо-разгрузочные работы, доставку необходимого для проведения работ оборудования, машин и механизмов, сборку и установку конструкций, а так же все затраты на выполнение работ в объеме, указанном в техническом задании (Приложение к Договору) и все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, включая налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи.

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в порядке, установленном Договором. Заказчик не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Исполнителя, указанным в Договоре, если последний своевременно, за три банковских дня до соответствующего платежа, письменно не уведомил Заказчика об их изменении.

2.5. Платежи по Договору производятся Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 12 Договора, в следующем порядке:

2.5.1. Расчет производится после передачи товара Заказчику на основании подписанных Сторонами Акта о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по поставленным товарам, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты предоставления счета, который должен быть передан Исполнителем Заказчику одновременно с подписанием Акта о приемке. В случае просрочки предоставления счета платеж соразмерно отодвигается.

2.6. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Срок выполнения Работ по Договору:

- начало: дата подписания Договора,

- окончание: через 30 (тридцать) календарных дней от даты подписания Договора, что согласовано Сторонами в Графике работ (Приложение к Договору).

Исполнитель вправе сдать результат работ Заказчику ранее указанного в настоящем пункте срока.

3.2. Работы выполняются иждивением Исполнителя – из его материалов и конструкций, его машинами и механизмами, его оборудованием, инвентарем, его силами и средствами.

3.3. Объем, наименования, перечень Работ установлены в техническом задании (Приложение к Договору).

3.4. Работы по Договору выполняются согласно СНиП и другим нормативным документам.

3.5. Исполнитель письменно информирует Заказчика за 2 (дня) до начала приемки скрытых работ, по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием соответствующих актов сдачи-приемки скрытых работ.

3.6. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

3.7. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Исполнителем срок, Исполнитель составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

3.8. По завершении Работ Сторонами производится приемка их результатов в следующем порядке: Исполнитель предоставляет Заказчику по 2 (Два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование, копии товарных накладных на применяемые материалы, счета-фактуры на материалы, не учтенные в ценнике. Исполнитель передает документы представителю Заказчика путем вручения под роспись или курьерской службой.

3.9. Приемка фактически выполненных Работ по Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления Исполнителем результатов выполненных Работ, предъявления документов, указанных в п.3.8. Договора. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт или направить в адрес Исполнителя письменный мотивированный отказ от приемки результата и подписания Акта.

3.10. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в однодневный срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок.

При отказе Исполнителя от составления или подписания акта, Заказчик письменно извещает об обнаруженных недостатках и/или дефектах в результатах выполненных Работ путем составления одностороннего акта (претензии) по качеству работ. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков и/или дефектов в результатах выполненных Работ в срок, установленный в п.4.4.8. Договора;

- возмещения своих расходов, подтвержденных документально, которые вынужден был произвести на устранение недостатков и/или дефектов выполненных работ.

3.11. Если в процессе выполнения работ будут допущены отступления от условий Договора, ухудшившие качество результатов Работ, то по требованию Заказчика Исполнитель обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный в п.4.4.8. Договора срок. Отказ Исполнителя от исправления выявленных недостатков предоставляет Заказчику право поручить исправление недостатков третьим лицам за счет Исполнителя и отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уплатив Исполнителю часть Цены Договора, установленной в п. 2.1. Договора, за качественно выполненные Работы в соответствии с техническим заданием (Приложение к Договору).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем обязательств, принятых на себя по Договору, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию и документы, связанные с исполнением Договора.

4.1.3. Требовать у Исполнителя сертификаты на все используемые при выполнении работ по Договору материалы, конструкции и оборудование.

4.1.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.3.8. Договора, подтверждающих выполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.5. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.6. В случае ненадлежащего выполнения Работ требовать от Исполнителя расторжения Договора и взыскания убытков в соответствии с действующим законодательством и Договором.

4.1.7. В случае возникновения претензий направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания акта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить Исполнителю стоимость выполненных Работ в порядке и сроки, установленные в статье 2 Договора.

4.2.2. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения Работ, а именно обеспечить энергоснабжение по требованию Исполнителя.

4.2.3. Обеспечить доступ специалистов на территорию Заказчика для проведения Работ.

4.2.4. Назначить ответственным за оперативное взаимодействие с Поставщиком одного из своих сотрудников.

4.2.5. Принять фактически выполненные Исполнителем Работы по поставке и подписать Акт о приемке выполненных работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.2.6. В случае досрочного выполнения Работ по Договору принять исполненное в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении обязательств по Договору в случае соответствия результата Работ условиям Договора по объему, качеству и срокам выполнения.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных и сданных Заказчику Работ по Договору.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Договора.

4.3.4. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), в этом случае он несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

4.3.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения Работ.

Если Исполнитель не предупредил Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, либо продолжил работу, не дожидаясь ответа Заказчика или, несмотря на указание Заказчика о прекращении работы, продолжил их, Исполнитель не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Одновременно с Договором, подписанным со стороны Исполнителя, предоставить Заказчику на утверждение Смету по ценам, сформированным по итогам запроса ценовых предложений на право заключения договора, с учетом выполнения всех работ, указанных в техническом задании (Приложение к Договору). В случае не предоставления в срок указанных в настоящем пункте документов считается, что Исполнитель своевременно не приступил к исполнению Договора, за что несет ответственность в соответствии Договором.

4.4.2. Доставить к месту выполнения Работ (на Объект), определяемому Заказчиком, материалы для выполнения Работ согласно техническому заданию документации и необходимое для проведения работ оборудование, машины и механизмы.

4.4.3. Выполнить Работы своевременно, качественно и в строгом соответствии с техническим заданием (Приложение к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение к Договору).

4.4.4. Соблюдать на Объекте требования санитарных норм, правила техники безопасности и охраны труда при производстве Работ и нести полную ответственность за их несоблюдение, а также выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия. Нести ответственность за вред и/или порчу объекта культурного наследия (произведения садово-паркового искусства) «Сад культуры и отдыха им. » персоналом Поставщика и/или его оборудованием, машинами и механизмами.

4.4.5. Гарантировать Заказчику освобождение от любой ответственности и уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом, произошедшим при производстве Исполнителем Работ по Договору.

4.4.6. При выполнении Работ обеспечивать наличие аттестованного персонала и оборудования. Исполнитель обязан иметь свидетельства о допуске на виды работ, влияющих на безопасность и предъявлять его представителям Заказчика по первому требованию.

4.4.7. По запросу и/или требованию Заказчика предоставить сертификаты соответствия на все используемые при выполнении Работ по Договору материалы, а также санитарно-эпидемиологическое заключение.

4.4.8. Обеспечивать устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет в семидневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчика.

4.4.9. Обеспечивать соответствие результатов выполненных Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.10. Предоставить Заказчику в порядке, установленном в п. п.11.4., 11.5., сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее двух дней со дня соответствующего изменения. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу указанному в Договоре, считается полученной Исполнителем, который и несет все неблагоприятные последствия.

4.4.11. Предоставить Заказчику гарантии качества работ в соответствии со статьей 5 Договора.

4.4.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантии качества распространяются на результаты Работы, выполненных по Договору, а также материалы, конструкции и оборудование, использованные при производстве Работ.

5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов выполненных Работ, включая сборку, установку и пуско-наладку конструкций и оборудования, устанавливается в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента приемки Заказчиком результатов выполненных Работ.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результата выполненных по Договору Работ до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков фиксируется двусторонним Актом. Недостатки должны быть устранены в течение семи дней за счет средств Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.

6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, установленных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки, исчисляемой от суммы задолженности. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока оплаты в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка оплаты произошла не по его вине, вследствие действия непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.4. Исполнитель несет ответственность за имущество Заказчика и третьих лиц, находящееся на Объекте и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества Заказчика или третьих лиц в виде штрафа в размере затрат, необходимых для строительства или приобретения имущества максимально сходного по всем характеристикам с первоначальным.

6.5. При нарушении Исполнителем обязательств, принятых на себя по Договору, он уплачивает Заказчику:

- при невыполнении обязательства по устранению необходимых доработок в установленный в Договоре срок – штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненной работы, указанной в Смете;

- за нарушение сроков выполнения работ по Договору (начального и конечного) и за нарушение сроков устранения недостатков в период гарантийной эксплуатации - неустойку из расчета 1% (одного процента) от цены Договора, установленной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки.

6.6. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.7. При невыполнении обязательств по Договору кроме уплаты штрафа и/или неустойки Исполнитель возмещает Заказчику в полном объеме убытки.

6.8. Уплата штрафов, неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа или в соответствии с условиями Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством.

7.2. Уведомление о расторжении Договора направляется Стороной в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора по адресу, указанному в статье 12 Договора.

7.3. При расторжении Договора Заказчик обязан:

7.3.1. Принять фактически выполненные Исполнителем на момент расторжения Договора работы надлежащего качества.

7.3.2. Оплатить Исполнителю в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты подписания акта о приемке фактически выполненные работы.

7.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной Договором цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора, при условии соответствия их качества условиям Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, документально подтвержденные и обоснованно возникшие в связи с исполнением Договора, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой Договора и частью цены, выплаченной за часть выполненных работ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

8.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, в отношении которой эти обстоятельства наступили, обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать дальнейшие действия по выполнению Договора. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по Договору одной из Сторон.

8.3. В случае проведения на территории (Объекте) Заказчика мероприятий по распоряжению государственных органов РФ, Правительства Москвы, Департамента культуры города Москвы и других федеральных и московских органов государственной власти и управления, означенные в договоре работы переносятся на другой срок, согласованный Сторонами, о чем Исполнителю сообщается немедленно.

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств и оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по Договору. Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.5. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по Договору.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Возникшие из Договора споры подлежат досудебному разрешению в претензионном порядке.

9.2. Претензии по Договору предъявляются Сторонами в письменном виде с приложением документов, подтверждающих существо претензии. Стороны устанавливают пятнадцатидневный срок для ответа на поступившую претензию.

Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются актом или протоколом, являющимся обязательным для Сторон с момента подписания Договора.

9.3. В случае не поступления в установленный срок ответа на направленную претензию, либо в случае получения отказа в удовлетворении всех или части заявленных требований, спор может быть передан Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания обеими Сторонами и заканчивает свое действие по окончании 60 (шестидесяти) календарных дней, исчисляемых с даты подписания Договора уполномоченными представителями Сторон, а в части гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия и от исполнения всех обязательств, возникших из Договора в период его действия и не исполненных до окончания срока его действия.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Взаимоотношения Сторон в части, не урегулированной Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы.

11.2. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к Договору в письменной форме и являются его неотъемлемой частью с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Недействительность какого-либо условия Договора не влечет недействительности прочих его условий.

11.4. Когда какое-либо уведомление требуется и разрешается в соответствии с Договором, оно будет совершено в письменной форме и подписано уполномоченными на то представителями Сторон.

Уведомление может направляться посредством факсимильной связи или электронной почтой с последующим письменным подтверждением с оригинальной подписью.

11.5. Стороны будут направлять уведомления друг другу по адресам, указанным в статье 12 Договора. Уведомление будет считаться доставленным: в случае доставки курьером - в день доставки, в случае отправки факсимильной связью или телефонограммой - в день отправки, если это происходит в обычное рабочее время, в случае отправки заказным письмом с уведомлением о вручении - в день доставки.

11.6. Названия статей Договора служат исключительно удобству изложения текста и не должны толковаться, как определяющие или ограничивающие содержание условий Договора.

11.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.8. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к нему:

- Приложение «Техническое задание»,

- Приложение «График работ».

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Сад культуры и отдыха им. » Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Старая Басманная,15 Почтовый адрес: г. Москва, ул. Старая Басманная,15 Телефон/ Департамент финансов города Москвы (Сад КиО им. Н.Э. Баумана) л/с5 1741) Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705 Р/с	Исполнитель:
Директор ________________ М. П.	Руководитель _______________________ М. П.

Приложение 2

к договору №___ от________

График выполнения работ

на поставку, сборку и установку уличных тренажёров на территории ГАУК г. Москвы «Сад культуры и отдыха им. » по адресу: Москва,

Место выполнения работ: г. Москва ул. Старая Басманная д.15

№	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Примечания
1	Поставка	30 календарных дней
2	Сборка, установка
3	Оформление приемо-сдаточных документов	Акт сдачи-приемки

Заказчик: Исполнитель:

ГАУК г. Москвы «Сад культуры

отдыха им. »

Директор

_________________ __________________

__________________

«____»___________2012г. «_____»__________2012г.

ЧАСТЬ III.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Москва, 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку уличных тренажёров на территорию

ГАУК г. Москвы «Сад культуры и отдыха им. »

Срок действия договора: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания договора.

Место поставки Товара: ГАУК г. Москвы «Сад культуры и отдыха им. »

(г. Москва, ул Старая Басманная, 15).

Источник финансирования: Бюджет г. Москвы.

КОСГУ: 310

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Настоящее Техническое задание определяет технические и организационные требования, предъявляемые Заказчиком к Товару, срокам и объемам поставки, сроку и объему предоставляемых участником закупки гарантий в случае признания его победителем.

Уличные тренажёры должны быть полностью готовы к эксплуатации (сборка, установка, пуско-наладка).

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА.

Общие характеристики:

Для повышения качества обслуживания посетителей территории ГАУК г. Москвы «Сад культуры и отдыха им. » и благоустройства территории вокруг детской площадки обеспечить поставку, сборку и установку конструкций Уличных тренажёров.

1)Тройной каскад турников для отжиманий и подтягивания:

Каскад состоит из 4-х вертикальных столбов* и трех перекладин**, расположенных на высоте 300мм, 900мм,1300мм от поверхности резинового основания. Крепеж перекладин осуществляется при помощи хомутов***. Длина каждой перекладины 1200 мм. Высота столбов 50мм, 1100мм, 1500мм, 1500мм.

2) Рукоход классический двухуровневый и 6 турников:

Комплекс состоит из восьми опорных вертикальных столбов* высотой 2600мм-8шт., и шести перекладин** длиной 1200мм, перекладины** фиксируются к вертикальным опорным столбам* при помощи хомутов. Высота фиксации турников: 3шт.- 2100мм и 3шт.- 1800мм. Рукоход состоит из двух секций и фиксируется на разной высоте. Длина каждой секции 1800мм фиксируется к вертикальным опорным столбам* при помощи хомутов на высоте 2400мм. И 2250. Шаг рукохода 332мм. Диаметр перекладин не менее 32мм. Толщина стенки не менее 4мм. Длина комплекса не более 4000мм. Максимальная ширина комплекса 1500мм.

3) Рукоход-змейка, шведская стенки, и четыре турника классического хвата и одного турника хватом «молоток».

Комплекс состоит из семи вертикальных столбов* высотой 2600 мм. Четырех перекладин** для подтягивания. Перекладины** расположены на высоте 2300мм-2шт., 2100мм, 2200мм. Длина перекладин 1200мм, 1200мм, 1200мм, 1200мм. Шведская стенка состоит из перекладин расстояние между перекладинами** 300мм. Турник «молоток» для неклассического подтягивания расположен в комплексе. Металлическая конструкция турника крепится хомутами*** к вертикальным столбам* на высоте 2200мм. Рукоход-змейка длиной 1800мм расположен в комплексе на высоте 2200мм. И зафиксирован хомутами*** к двум вертикальным столбам комплекса. Шаг перекладин** рукохода 300мм.

4) Брусья двойные для отжимания разноуровневые:

Комплекс состоит из шести опорных столбов* высотой 1100мм - 2шт., 1400мм - 4шт., и горизонтальных перекладин**: 1200мм - 2 шт., 1700мм-2 шт. Расстояние между опорными вертикальными столбами* 600мм – 600мм-500мм. Перекладины фиксируются при помощи хомутов*** на высоте 900мм и 1200мм от поверхности резинового основания.

5) Лавка с упорами для отжимания.

Представляет собой металлическую конструкцию длиной рабочей поверхности 2300мм., шириной 400мм., высотой 500мм. Конструкция должна иметь четыре полукольца с расстоянием между собой 600мм и 500мм и 500мм соответственно. Высота полуколец 250мм х 250мм х350мм х 350мм. Все элементы конструкции –трубы в диаметре от 34мм - 50мм.

6) Лавочки для отдыха и физических упражнений

Лавочка длиной 1600мм. шириной 500мм. Деревянный брус 90х100 мм лавочки зафиксирован при помощи опорных вертикальных столбов* и хомутов***. Высота лавочки 450мм.

3.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Столб *-стальная труба диаметром 108мм, толщиной стенки не менее 3,5мм.

Перекладина **- стальная труба диаметром 34мм, толщиной стенки не менее 4мм На концах перекладины отверстия под болты М10.

Хомут ***- стальной хомут с отверстием для перекладин, с возможностью ее фиксации от проворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбу. Хомут стягивается двумя и более болтами М10.

Жерди ****- труба диаметром 50мм. Все вертикальные опорные столбы имеют элептические заглушки. Все Стальные элементы грунтованы и окрашены порошковой краской в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401.Поверхность стальных элементов очищена до 4-й степени по ГОСТ 9.402.Крепежные детали имеют защитное покрытие по ГОСТ 9.306. Болтовые соединения удовлетворяют нормам ГОСТ 1759.0, ГОСТ 1759.4 и ГОСТ 18123; болты соответствуют требованиям ГОСТ 15589, ГОСТ 15591, ГОСТ 7796, ГОСТ 7798, ГОСТ 7805.

Прочностной расчет спортивных площадок осуществляется в соответствии с требованиями СНиП II-23, СНиП II-25, «Пособия по проектированию стальных конструкций» к СНиП II-23, СП 53-102 и СП 53-101.Требования конструктивной безопасности соответствуют – по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ Р 52025, ГОСТ Р 52169 и ГОСТ Р ЕН 614-1.

Санитарно-гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий находиться в пределах допустимых норм, установленных СанПиН 2.1.2.729, ГОСТ Р ИСО 8124-3, «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. решением Комиссии таможенного союза 28 мая 2010 года № 000), глава II, разделы 2, 5, 6, 10. Производство, упаковка и монтаж продукции осуществляется в соответствии действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации

Визуализация.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА.

Приемка Товара у Исполнителя осуществляется по адресу Заказчика ответственным представителем Заказчика. Ответственный представитель Заказчика осуществляет контроль соответствия качества и комплектности поставляемого Товара. Товар должен быть в собранном и запакованном виде, не будучи ранее в эксплуатации. Непосредственно перед проведением приемки и передачи Товара исполнитель должен передать Заказчику документы, надлежащим образом подтверждающие соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания, Акт приема-передачи Товара, Товарную накладную ТОРГ-12, счет-фактуру.

По факту сборки, установки и пуско-наладки конструкций Уличных тренажёров составляется акт приема-передачи, подписываемый Заказчиком (с визой Получателя) и Исполнителем и скрепленный печатями Сторон, счет-фактура.

.

4.ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

Провести сборку, установку элементов конструкции Уличных тренажёров.

Провести с Заказчиком необходимые консультации по эксплуатации конструкции.

Обеспечить надежную защиту конструкций от механических повреждений, устойчивость к атмосферным и иным воздействиям, надежность в эксплуатации.

Монтаж конструкций производить при соблюдении строительных норм и правил.

Монтаж производить при соблюдении требований правил техники безопасности, противопожарных и взрывобезопасных мероприятий.

Исполнитель гарантирует Заказчику освобождение от любой ответственности и финансовых претензий и требований по несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом, происшедшем в процессе производства работ Исполнителем.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА.

Исполнитель гарантирует качество поставляемого Товара в течение гарантийного срока, равного сроку, установленному производителем Товара. Объем предоставляемых Исполнителем гарантийных обязательств не может быть менее объема гарантийных обязательств, определенного производителем Товара.

Исполнитель гарантирует качество выполнения работ (поставка, сборка, установка, пуско-наладка) в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании.

Гарантийный срок на выполняемые по договору работы (поставка, сборка, установка, пуско-наладка) составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Недостатки или дефекты оборудования, обнаруженные в период гарантийного срока, Исполнитель обязан устранить за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. В течении 48 часов с момента получения уведомления о наступлении гарантийного случая, Исполнитель обязан приступить к устранению выявленных дефектов.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ.

Исполнителю подготовить конструкцию Уличных тренажёров к эксплуатации, обеспечив соответствие результата работ требованиям безопасности жизни и здоровья, а так же иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством РФ.

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

Таблица расчета начальной (максимальной) цены Договора

Наименование	Цена поставщика Х1	Цена поставщика Х2	Цена поставщика Х3	Средняя цена, руб. Х
Порядковый номер поставщика	1	2	3
1. Поставка, сборка и установка уличных тренажёров на территории ГАУК г. Москвы «Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана» по адресу: Москва,	,00	,00	,00	500 333,33

Начальная (максимальная) цена договора на поставку, сборку и установку уличных тренажёров на территории ГАУК г. Москвы «Сад культуры и отдыха им. » по адресу: Москва, была рассчитана как среднее арифметическое цен, предложенных поставщиками по следующей формуле:

Х = ( Х1 + Х2 + Х3) / 3

где X – начальная (максимальная) цена договора, Х1 – коммерческое предложение , Х2 – коммерческое предложение , Х3 – коммерческое предложение . ПРО».

Начальная (максимальная) цена договора составляет Пятьсот тысяч триста тридцать три) рубля.

Цена договора включает в себя общую стоимость поставляемых конструкций уличных тренажёров, их доставку к месту сборки и установки, погрузо-разгрузочные работы, доставку необходимого для проведения работ оборудования, машин и механизмов, сборку и установку конструкций, все затраты на выполнение работ в объеме, указанном в техническом задании и все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, включая налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи