КОНТРАКТ №___ На поставку автомобиля ВАЗ 21213 | |
г. Малая Вишера | Дата |
_______________________в лице_______________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Администрация Маловишерского муниципального района в лице , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Предметом Контракта является поставка автомобиля ВАЗ 21213 (далее Товар) (технические характеристики согласно приложению №1 к муниципальному контракту).
1.2. Поставщик на условиях Контракта обязуется передать Заказчику Товар по Акту приема – передачи, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.
1.3. Контракт заключается в соответствии с действующим законодательством по результатам проведения запроса котировок.
2. Сроки и порядок поставки и приемки Товара
2.1. Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в п. 1.1. Контракта, в течение десяти дней после заключения контракта
2.2. Место поставки Товара: Новгородская обл.,
2.3. Заказчик обязуется принять Товар, указанный в п. 1.1. Контракта, по Акту приема – передачи.
2.4. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров, установленных настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
3. Условия и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
Цена контракта составляет ____________________ ( ) рублей 00 копеек.
3.2. Все расчеты производятся в рублях через банк на расчетный счет.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Поставщика исполнения его обязательств по Контракту.
4.1.2. Во всякое время проверять ход и качество поставляемого Товара, Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.3. Если Поставщик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или исполняет Контракт настолько медленно, что окончание поставки к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
4.1.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования:
- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
4.1.5. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Контрактом поставки количество Товаров либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных Товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести недопоставленные/недоброкачественные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
4.1.7. Расторгнуть Контракт, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту и заключить Контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством РФ заключается Контракт при уклонении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок от заключения Контракта, с согласия такого участника размещения заказа.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Осуществлять приемку Товара по Акту приема – передачи в сроки и в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Контракта, и оплатить Товар в сроки и в порядке, установленном в п. 3.2. Контракта.
4.2.2. Акт приемки подписывается Сторонами. При отказе от подписания Акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка в Акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в Акте либо для этого составляется отдельный документ.
4.3. Поставщик имеет право:
4.3.1. На своевременную и в полном объеме оплату поставленного по Контракту Товара.
4.3.2. Требовать от Заказчика исполнения иных обязательств по Контракту.
4.4. Поставщик обязуется:
4.4.1. Передать Заказчику Товар по Акту приема – передачи на условиях и в сроки, предусмотренные Контрактом.
4.4.2. Гарантийные обязательства:
Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товарам такого рода. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатом.
4.4.3. Поставщик обязуется, в случае поставки некачественного Товара, заменить его на качественный, за свой счет и собственными силами, в согласованный с Заказчиком срок.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных в Контракте, Поставщик обязан в срок не позднее 30 (тридцати) дней после получения письменного уведомления от Заказчика вернуть полученную в результате произведенных расчетов по Контракту сумму. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
5.2. В случае нарушении Заказчиком сроков оплаты, установленных в п. 3.2. Контракта, Поставщик вправе перенести выполнение обязательств по Контракту на тот же срок.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставленного им Товара и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы или их последствия.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Контракту.
По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7 дней, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течении которого предполагается исполнить обязательства по Контракту.
5.7. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Контрактом.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. В случае возникновения между Поставщиком и Заказчиком споров и разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров.
6.2. Если Сторонами не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в арбитражном суде Новгородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Контракта
7.1. Контракт, вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие в момент выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Контракт, может быть расторгнут досрочно:
- по письменному соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке, при отказе одной из Сторон от настоящего Контракта в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Контрактом;
- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.
8. Прочие условия
8.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения. Все приложения, изменения и дополнения в Контракт являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Контракт, внесенные в него в порядке, установленном п. 8.2., изменения являются конфиденциальными документами и не подлежат разглашению или использованию какой-либо из Сторон Контракта без согласия другой Стороны, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае изменения местонахождения, реквизитов Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течение 10 (десяти) дней в письменном виде.
8.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9. Местонахождение, банковские реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
Администрация Маловишерского муниципального района | |
174260 Новгородская обл., , , | |
| |
р/сч в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области | |
Глава администрации | |
__________________ |
