Письмо

МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛДОРСТРОЙЗАКАЗЧИК» (ГП «ОБЛДОРСТРОЙЗАКАЗЧИК») г. Калуга, ул. Луначарского-64, Факс: +7 (48 от _____________________№________________ _________________________________________

.

Уважаемые господа!

Государственный заказчик: Государственное предприятие Калужской области «Облдорстройзаказчик», расположенное 4, тел:, , адрес электронной почты предполагает закупить способом запроса котировок следующую продукцию (товар, работу, услугу):

Наименование выполняемых работ:

Подготовка землеустроительного дела по предварительному согласованию места выбора земель под строительство поста ДПС у д. Петрово, межевания земельного участка, постановка на кадастровый учет и предоставление земельного участка

Источник финансирования:

областной бюджет.

Место выполнения работ оказания услуг:

д. Петрово пригород г. Калуга

Срок выполнения работ. Март 2007

Максимальная цена контракта: 2 рублей с НДС. (в т. ч. непредвиденные расходы 3%)

Вид цены: твердая

Сведения о включенных в цену оказываемых услуг расходах:

цена включает в себя все расходы по доставке, НДС, прочие налоги, другие обязательные платежи.

Требования к участнику:

- наличие лицензии.

Дата и время начала приема котировочных заявок:

срок подачи котировочных заявок – со дня размещения на сайте настоящего запроса котировок до 10 часов 00 мин 12 декабря 2007г. по московскому времени.

Место подачи заявки: 248600 4, к. 15 телефон , , эл. адрес: [e-mail]

Срок и условия оплаты товаров, услуг:

Аванс 30%

Срок подписания контракта победителем в проведении запроса котировок:

в течение 20 дней, но не ранее 5 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

В случае согласия принять участие в оказании услуги просим представить котировочную заявку в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 01.01.2001

№ 94–ФЗ.

Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке товара, выполнении работ, оказании услуг (указать необходимое) просим представить котировочную заявку по адресу: Государственное предприятие Калужской области «Облдорстройзаказчик», 4, по прилагаемой форме.

И. о. директора,

председатель комиссии

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:.

Кому: Государственному предприятию Калужской области «Облдорстройзаказчик»

От кого:

(наименование, место нахождения (для юридического лица) ФИО, место жительства (для физического лица) банковские реквизиты участника размещения заказа)

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг_

Подготовка землеустроительного дела по предварительному согласованию места выбора земель под строительство поста ДПС у д. Петрово, межевания земельного участка, постановка на кадастровый учет и предоставление земельного участка

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг д. Петрово пригород г. Калуга

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

. Март 2007

Цена товаров, выполнения работ, оказания услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей 2 рублей с НДС. (в т. ч. непредвиденные расходы 3%)

Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

Аванс 30%

Мы признаем, что направление заказчиком запроса ценовой котировки и предоставление котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________ Руководитель

У Т В Е Р Ж Д А Ю :

И. о. директора

ГП «Облдорстройзаказчик»

____________________

“___”____________2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подготовка землеустроительного дела по предварительному согласованию места выбора земель под строительство поста ДПС у д. Петрово, межевания земельного участка, постановка на кадастровый учет и предоставление земельного участка

1	Местоположение объекта	д. Петрово пригород г. Калуга
2	Наименование пользователя земельного участка	ГП «Облдорстройзаказчик»
3	Виды и объемы работ подлежащие выполнению	Подготовка акта выбора земельного участка и проекта границ и утверждение их в установленном порядке. Подготовка землеустроительного дела по межеванию земельного участка. Подготовка сведений для постановки и постановка на кадастровый учет земельного участка Предоставление земельного участка

З А К А З Ч И К:

Начальник ПТО подготовки и анализа ПСД

"___" _________ 2007 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

на выполнение проектно-изыскательских работ

по объектам ремонта

г. Калуга « ___ » _____________г.

ГП Калужской области «Облдорстройзаказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице и. о. директора , действующего на основании устава, с одной стороны, и______________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице,_________________________ действующего на _____________________________________с другой стороны, по результатам конкурса, Протокол ____________________________________заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1  ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя разработку проектно-сметной документации на выполнение землеустроительного дела по предварительному согласованию места выбора земель под строительство поста ДПС у д. Петрово, межевания земельного участка, постановка на кадастровый учет и предоставление земельного участка в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом.

1.2 Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом Контракта, определяются Техническим заданием.

1.3. Сроки выполнения работ определены Календарным планом работ.

1.4. Если в процессе выполнения работ выяснится неполнота или не качественность исходных данных, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан поставить об этом в известность ЗАКАЗЧИКА. После получения извещения об этом заказчик обязан в течении 10-ти дней рассмотреть вопрос о предоставлении исходных данных или прекращении работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с конкурсным предложением ИСПОЛНИТЕЛЯ составляет: : 2 рублей с НДС. (в т. ч. непредвиденные расходы 3%) рублей, НДС – в т. ч.,. Стоимость контракта является фиксированной и изменению не подлежит.

2.2. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с поступлениями средств на счет заказчика от государственного инвестора.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

2.3. Заказчик в, течение 10 дней после оформления настоящего Контракта перечисляет Исполнителю аванс в размере до 30% от контрактной цены при наличии средств.

2.4. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки продукции (этапа работ), представленный в соответствии с Календарным планом работ.

2.5. При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА оформленного акта или мотивированного отказа от принятия работ по истечении 30 дней с момента отправки акта ИСПОЛНИТЕЛЕМ, работа считается принятой, и в этом случае основанием для оплаты служит односторонний акт сдачи-приемки, составленный ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

2.6. Не позднее 20-ти дней после подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ) ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ее в объеме, предусмотренном актом сдачи-приемки в зависимости от объемов и сроков поступления денежных средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА (инвестора).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ЗАКАЗЧИК обязан:

-обеспечить финансирование проектно-изыскательских работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

-осуществлять контроль над сроками разработки проектно-сметной документации;

-принять от ИСПОЛНИТЕЛЯ проектно-сметную документацию.

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

-выполнить работы с надлежащим качеством в предусмотренные настоящим Контрактом сроки;

-обеспечить выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, условиями настоящего Контракта;

-согласовать проектные решения с заинтересованными организациями;

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ с момента перечисления ЗАКАЗЧИКОМ аванса на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.4. Если в ходе проектирования выясняется, что положения, включенные в Техническое задание, не обеспечивают надежное и безопасное функционирование объекта, или ИСПОЛНИТЕЛЬ придет к выводу о неизбежности получения отрицательного результата и нецелесообразности дальнейшего проведения работы, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан приостановить ее, поставив об этом в известность ЗАКАЗЧИКА в 10-ти дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в 10-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае превышения сроков выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,01% от стоимости работ, выполненных с нарушением срока, за каждый день просрочки.

4.3. При прекращении работ по инициативе ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЮ оплачивается объем работ, выполненный на момент прекращения работ. При этом составляется двухсторонний акт о прекращении работ.

4.4. ЗАКАЗЧИК возмещает ПОДРЯДЧИКУ затраты по переделке выполненных работ, в том числе по переработке разработанной технической документации вследствие изменения действующего законодательства (в том числе установленных норм, технических условий и инструкций по проектированию и разработке технической документации), а также вследствие изменения заказчиком технического задания и/или исходных данных.

4.5. В случае мотивированного отказа заказчика в приемке работ в соответствии п.5.3 оплата работ задерживается до устранения ИСПОЛНИТЕЛЕМ замечаний, без последующей индексации указанных сумм.

4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет устраняет ошибки проектно - сметной документации, выявленные в ходе строительства, реконструкции или ремонта автодорог и сооружений на них.

4.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует качество разработанной им проектно-сметной документации.

4.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ и третьим лицам в полном объеме ущерб и убытки, причиненные некачественной проектно-сметной документацией.

4.9 ЗАКАЗЧИК выдает ПОДРЯДЧИКУ письменные предписания по повышению качества выпускаемой проектно – сметной документации, нарушению сроков выполнения работ, отступлением от нормативных документов и проверяет их выполнение.

Получение ПОДРЯДЧИКОМ трех письменных предписаний признается в соответствии с частью 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации «существенным нарушением договора со стороны ПОДРЯДЧИКА и является основанием для одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от исполнения договора и расторжения договора в одностороннем порядке.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. При завершении работы ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки.

5.2. ЗАКАЗЧИК в течение 10-ти дней со дня получения работы, но не позднее 20-ти дней с момента ее отправки почтой ПОДРЯДЧИКОМ обязан подписать акт сдачи-приемки или дать мотивированный отказ.

5.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА в приемке работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения.

5.4. По истечении срока приемки работ, указанного в пункте 5.2. работы считаются принятыми и должны быть оплачены в соответствии с пунктом 2.1. Контракта.

5.5. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

5.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан приостановить ее, поставив об этом в известность ЗАКАЗЧИКА в 10-.ти дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в 10-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует качество разработанной им проектной и иной документации в соответствии с Техническим заданием на разработку проекта (Приложение ____1__ ) к настоящему контракту, которое является неотъемлемой частью данного Контракта.

6.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет устраняет ошибки проектно-сметной документации, выявленные в ходе экспертизы проектной документации, и возмещает ущерб, понесенный ЗАКАЗЧИКОМ в процессе ремонта или эксплуатации автодорог и сооружений, вызванный неправильно принятыми проектными решениями.

6.3 Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет с момента введения в эксплуатацию объекта, отремонтированного в соответствии с проектной и иной документацией, разработанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

6.4 Дата завершения Гарантийного срока исчисляется как дата начала Гарантийного срока, Гарантийный срок и продолжительность работ по ликвидации дефектов, включая работы по освидетельствованию подвергшихся разрушению элементов объекта с привлечением специализированных организаций и выдачей ими рекомендаций по устранению данных дефектов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ (стороны) не несут имущественной ответственности за частично, или неполное неисполнение работ по настоящему Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), к которым относятся: пожары, стихийные бедствия, войны, блокады, принятие новых законов и нормативно-правовых актов органами государственной власти Российской Федерации.

7.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить о них в 3-х дневный срок в письменном виде другую Сторону.

7.3. Если Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону в указанный срок пункта 5.4.1., такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

7.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств - срок исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

8.1. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в случае невыполнения другой Стороной условий настоящего Контракта, предупредив другую Сторону о расторжении Контракта за 10 дней и произведя все взаиморасчеты за фактически выполненные работы

8.2. При отсрочке или прекращении работ по инициативе ЗАКАЗЧИКА, последний ставит в известность об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ за 5 дней до прекращения работ.

8.3. Разногласия по Контракту разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в арбитражном суде Калужской области.

8.4. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются Дополнительным соглашением Сторон, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента его подписания сторонами.

8.5. Все положения настоящего Контракта обязательны для правопреемников и законных представителей ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Право собственности ЗАКАЗЧИКА на выполненную данным Контрактом работу наступает после ее оплаты и поступления средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.2. Оплата за получение в соответствующих организациях согласований, заключений, технических условий, планового и картографического материалов производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ за счет стоимости ПИР по данному Контракту.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами Контракта и действует до ….., а в части обязательств - до выполнения сторонами всех обязательств, если иное не будет согласовано сторонами, подписавшими Контракт.

10.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.3. Приложение к Контракту:

1. Протокол соглашения о контрактной цене

2. Календарный план работ.

3. Техническое задание

4. Сметы на выполнение работ

10.4. Адреса и реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ГП Калужской области «Облдорстройзаказчик»

,

УФК по Калужской области (МФ Калужской области)

ГП Калужской области «Облдорстройзаказчик л/с А

ГРКЦ ГУ банка России по Калужской области г. Калуга р/с

От ЗАКАЗЧИКА ГП Калужской области «Облдорстройзаказчик»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Подготовка землеустроительного дела по предварительному согласованию места выбора земель под строительство поста ДПС у д. Петрово, межевания земельного участка, постановка на кадастровый учет и предоставление земельного участка

№ п\п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ
1	2	3	4
1	Предварительное согла