УТВЕРЖДЕНО Правлением ТСЖ «Уютный дом» 19 июня 2012 года |
ДОКУМЕНТАЦИЯ
К КОМИССИОННОМУ ОТБОРУ
организации или эксперта, который будет осуществлять технический надзор за работами по капитальному ремонту многоквартирного дома:
ул. Набережная дом 37
п. Брин-Наволок
Ракульского сельсовета
2012 г.
1. Основные положения документации
1.1. Заказчик – , проводит комиссионный отбор организации или эксперта, который будет осуществлять технический надзор за работами по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов ТСЖ «Уютный дом» п. Брин-Наволок Ракульского сельсовета включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
1.2.Предмет комиссионного отбора: право на заключение договора на технический надзор за работами по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с объемами указанными в проектно-сметной документации:
№ лота | Адрес дома | Вид работ | Начальная цена договора 1,1% от СМР (руб.) | Срок исполнения работ |
1 | ул. Набережная, дом 37 | Технический надзор за ремонтом фундамента | 4400,00 | Июль-01ноября 2012 года. |
Технический надзор за утеплением и ремонтом фасада | 6270,00 | |||
Технический надзор за ремонтом внутридомовых инженерных систем | 6703,40 | |||
Технический надзор за установкой коллектиных (общедомовых) ПУ и УУ | 1540,00 |
1.3. Источник финансирования: Средства собственников помещений в многоквартирном доме, средства, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года № 000 ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», федерального, областного, местного бюджетов.
1.4. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика представлены в проектно-сметной документации.
2. Требования к участникам комиссионного отбора
2.1. Участником комиссионного отбора может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
2.2. Наличие лицензий, необходимых в случаях, установленных федеральными законами для проведения соответствующих работ по капитальному ремонту.
2.3. К участию в комиссионном отборе не допускаются участники, которые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации.
3. Срок, место и порядок предоставления документации к комиссионному отбору
3.1. Документация к комиссионному отбору предоставляется по адресу: 164550 п. Брин-Наволок, , до 29 июня 2012 г. с 9 до 17 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней (обед с 12 час. до 13 час.).
3. Требования к содержанию и форме заявки.
3.1. Участники комиссионного отбора предоставляют следующие документы:
1) Заявку на участие в комиссионном отборе по форме 1 «Заявка», на каждый лот подается отдельно;
2) Сведения об участнике, подавшем такую заявку по форме 2 «Анкета участника комиссионного отбора», в которой указывается наименование (фирменное наименование) организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, номер контактного телефона;
3) Копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
4) Копию свидетельства о постановке на налоговый учёт;
5) Выписку из единого государственного реестра юридических лиц полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в СМИ извещения о комиссионном отборе, или нотариально заверенную копию такой выписки;
6) Выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в СМИ извещения о комиссионном отборе, или нотариально заверенную копию такой выписки;
7) Лицензии, необходимые в случаях, установленных федеральными законами, для проведения соответствующих работ по капитальному ремонту;
3.2. Заявки на участие в комиссионном отборе подаются в письменной форме. Все документы, представленные участниками, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью руководителя (уполномоченного лица) - для юридических лиц, подписаны собственноручно – для физических лиц.
3.3. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику.
4. Место и время подачи заявок на участие в комиссионном отборе.
4.1. Заявки на участие в комиссионном отборе подаются в запечатанном конверте п. Брин-Наволок, ул. Набережная, дом 39 с 9 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней, обед с 12 час. до 13 час. 00 мин. На конверте должно быть указано наименование комиссионного отбора.
4.2. Дата начала подачи заявок – с 09 часов 00 минут 19 июня 2012 года
4.3. Дата окончания подачи заявок – в 12 часов 00 минут 29 июня 2012 года
Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.
5. Порядок, место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в комиссионном отборе.
5.1. В ходе процедуры рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе комиссия производит вскрытие конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе, рассмотрение и оценку поданных заявок.
5.2. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол следующие сведения:
наименование (фирменное наименование) организации или фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес;
наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей документацией.
5.3. При рассмотрении заявок комиссией принимается решение о допуске, или об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе, с обоснованием принятого решения. Данное решение заносится в протокол.
5.4. Для определения лучших условий предложенных в заявках комиссия оценивает такие заявки в соответствии с критериями, указанными в извещении и документации.
Критерием оценки заявок являются:
№ п/п | Наименование критерия | шкала |
1 | Цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы | 1-5 |
В случае, если два или несколько участников наберут одинаковый итоговый балл, победителем признается участник, заявка которого поступила ранее заявок других участников.
5.5. Процедура рассмотрения будет происходить по адресу: по адресу: 164550 п. Брин-Наволок, в 13 часов 00 минут 29 июня 2012 года.
6. Заключение договора по результатам проведения комиссионного отбора
6.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения, предложенных победителем в заявке на участие в комиссионном отборе, в проект договора (приложение № 2 к документации), являющийся неотъемлемой частью настоящей документации.
6.2. Срок, в течение которого победитель должен подписать проект договора, не должен превышать пяти дней со дня подписания протокола.
6.3. В случае если победитель или участник, заявке на участие которого присвоен первый номер, в срок, предусмотренный документацией, не представил заказчику подписанный договор, победитель признается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор подряда с участником, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе принять решение о признании комиссионного отбора несостоявшемся.
6.4. Для подписания договора Победителем комиссионного отбора предоставляются Заказчику для обозрения оригиналы лицензий, свидетельств ИФНС
6.5. Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Приложение к документации
Проект договора
по осуществлению функций технического надзора
п. Брин-Наволок "___"_______20__г.
, именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемая в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, на основании протокола комиссионного отбора № … от «…» ______________ 2012 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик осуществляет функции технического надзора за капитальным ремонтом многоквартирных домов ТСЖ «Уютный дом» находящихся по адресу: п. Брин-Наволок, Ракульского сельсовета (далее – выполнение работ).
1.2. Стоимость работ по Договору составляет рублей (с НДС), в том числе
№ лота | Адрес дома | Вид работ | цена договора 1,1% от СМР |
1 | Ул. Набережная, 37 | Технический надзор за ремонтом фасада | 4400,00 |
Технический надзор за ремонтом инженерных систем холодного водоснабжения (в том числе с установкой прибора учета). | 6270,00 | ||
Технический надзор за ремонтом внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 6703,40 | ||
Технический надзор за ремонтом кровли. | 1540,00 |
1.3. Право Подрядчика осуществлять работы, предусмотренные настоящим контрактом, подтверждается лицензией серия ___ №____ от «__»_____ 201__ года, регистрационный номер _________, разрешающей выполнение функций заказчика-застройщика (технического надзора).
2. Сроки выполнения работ.
2.1. Подрядчик выполняет работы в следующие сроки:
- начало работ - июль 2012 года; окончание работ – ноябрь 2012 года.
3. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика
2.1.1. Перечислять денежные средства, предусмотренные в пункте 1.3. настоящего Договора, согласно счетам, выставленным Заказчиком для выполнения своих функций на данном объекте.
2.1.2. Оказывать необходимое содействие, предоставить Подрядчику документы и информацию необходимую для исполнения Договора.
2.1.3. Ежемесячно по счетам-фактурам оплачивать, согласованные и завизированные Подрядчиком, фактически выполненные работы по Объекту на основании формы КС-З и оказанные им услуги.
2.1.4. Выполнять в полном объеме обязательства Заказчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
2.2 Обязанности Подрядчика:
2.2.1. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом строительства объекта, контролируя требуемый уровень выполнения работ, также проектно-сметной документации и техническим условиям, договорным ценам, строительным нормам и правилам.
2.2.2. Представлять интересы Заказчика в вопросах строительства Объекта
2.2.4. Осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, а также за ценами на используемые Подрядчиком строительные материалы.
2.2.5. Осуществлять учет и проверку наличия сертификатов на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.
2.2.6. Проверять и согласовывать финансовые расчеты с поставщиками оборудования и строительных материалов, проектными и подрядными организациями за выполненные работы.
2.2.7. Ежемесячно, в трехдневный срок с момента обращения подрядчика рассматривать, согласовывать и визировать выполненные работы по форме К-2, справке формы КС-3 и счета-фактуры, предъявленные на оплату Заказчику.
2.2.8. По запросу Заказчика предоставлять необходимую информацию при строительстве Объекта.
2.2.9. Своевременно предъявлять подрядным организациям претензии за выполнение или ненадлежащее выполнение обязательств.
2.2.10. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
4. Права сторон
3.1 Заказчик в праве:
3.1.1. Запрашивать у Подрядчика любую необходимую информацию и документацию, касающуюся реализаций Договора. В случае непредставления в установленный срок требуемой информации или документации Заказчик вправе приостанавливать финансирование по Договору с возможным дальнейшим его расторжением.
3.1.2. В случае нецелевого использования выделенных бюджетных средств или при предоставлении Заказчиком недостоверной информации, содержащейся в отчетных документах, расторгнуть Договор.
5. Порядок расчетов.
4.1. Заказчик оплачивает Подрядчику за осуществление функций технического надзора — ____ (________________) рублей по счетам-фактурам выставленным Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.
6. Срок действия Контракта
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до завершения капитального ремонта Объектов. Окончание действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон по Договору.
5.2. Истечение срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Подрядчика по предоставлению отчетных документов, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
5.3. Договор досрочно может быть расторгнут:
- по решению суда,
- по соглашению сторон
- по решению Заказчика в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Подрядчиком, а также в случаях, предусмотренных Контрактом.
7. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения.
6.2. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.3. Споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для обеих сторон.
6.4. В случае невозможности такого урегулирования, разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Архангельской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с момента подписания его сторонами.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Заказчик: ________________________________________________________
Подрядчик: _______________________________________________________
Заказчик Подрядчик
_____________ _________________
"___"______20__г. "___"______20__г.
М. П. М. П.
Форма 1
Заявка
на участие в комиссионном отборе
Дата: __________________
Кому:
Лот № ___________________________________________________________________
Наименование участника комиссионного отбора: _______________________________
Почтовый адрес участника комиссионного отбора: ______________________________
Наименование заказчика:
Уважаемые господа!
Изучив документацию к комиссионному отбору на право заключения договора на выполнение работ по техническому надзору за капитальным ремонтом многоквартирного дома: ул. Набережная дом 37 в п. Брин-Наволок Ракульского сельсовета _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________
(наименование организации - участника комиссионного отбора)
в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)
предлагает выполнить работы по техническому надзору за ремонтом многоквартирных домов (ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем отопления) в соответствии с требованиями, установленными в документации к комиссионному отбору, и условиями договора, прилагаемыми к документации, за цену договора в размере __________ (_______________________________) руб. с учетом НДС.
(указать сумму)
Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________
(наименование организации участника комиссионного отбора)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются полными, точными и верными во всех деталях.
Данная заявка подается с пониманием того, что данные, предоставленные участниками в заявке, могут проверяться Заказчиком.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с Заказчиком, в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя комиссионного отбора, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора подряда с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор подряда в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения по цене.
До подготовки и оформления официального договора настоящая заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.
С предложенной формой и условиями договора подряда согласны.
Адрес места нахождения: _________________________________________________
Телефон/Факс контактного лица: ________________
Адрес электронной почты _____________
Должность ________________________(ФИО лица, подписавшего заявку)
(подпись)
М. П.
К настоящей Заявке прилагаются документы на __ листах согласно описи.
Опись документов, прилагаемых к заявке (п.3 настоящей документации)
№ п/п | Название документа | Количество листов |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
и т. д. |
Должность ________________________(ФИО лица, подписавшего заявку)
(подпись)
М. П.
Форма 2
Анкета участника комиссионного отбора
(для юридического лица)
№ п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
1. | Фирменное наименование | |
2. | Организационно-правовая форма | |
3. | ИНН/КПП, Банковские реквизиты | |
4. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) | |
5. | Основной вид деятельности | |
6. | Ф. И.О. и должность руководителя | |
7. | Документ подтверждающий полномочия руководителя (реквизиты протокола общего собрания акционеров (учредителей), приказа о назначении (в соответствии с учредительными документами) | |
8. | Ф. И.О. главного бухгалтера | |
9. | Численность работников | |
10. | Адрес места нахождения (по регистрации) | |
11. | Фактическое местонахождение | |
12. | Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник размещения заказа | |
13. | Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника размещения заказа | |
14. | Адрес, телефон, факс компетентного органа (службы судебных приставов) по делам об аресте имущества по месту нахождения участника размещения заказа |
Должность ________________________(ФИО лица, подписавшего заявку)
(подпись)
М. П.
Форма 3
Квалификационная анкета
(для юридического лица)
1. Наименование участника комиссионного отбора _____________________________
2. Организационно-правовая форма __________________________________________
3. Юридические реквизиты
Адрес: | |
Телефон: | |
Факс: | |
E-mail: |
4. Данные о квалификационном составе ведущих специалистов с выделением жирным шрифтом тех, кто будет принимать участие в выполнении работ:
N п/п | Должность | Фамилия, имя, отчество | Образование (какое и когда окончил учебное заведение, факультет, специальность) | Стаж работы (лет) | |
по специаль-ности | в данной органи-зации | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5. Техническая база организации с выделением жирным шрифтом оборудования, программного обеспечения, которое планируется использовать для выполнения работ.
N | Наименование оборудования, оргтехники и программного обеспечения | Количество | Техническое состояние | Примечание |
6. Сведения о производственной деятельности за последние 3 года.
Общий объем выполненных работ за последние 3 года
Год | Объем работ, тыс. руб. |
Перечень наиболее крупных работ за последние 3 года
N п/п | Наименование работ | Год | Стоимость по договору, тыс. руб. | Контактные телефоны Заказчика по заключенным договорам |
Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
Должность ________________________(ФИО лица, подписавшего заявку)
(подпись)
М. П.
Форма 4
Предложение об условиях исполнения договора подряда
Наименование участника комиссионного отбора __________________________
Наименование предмета комиссионного отбора: технический надзор за ремонтом многоквартирных домов (ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем отопления)
1. Предложение о цене контракта:
Общая стоимость работ, с НДС___________________________________ руб.
3. Предложение о качестве работ
Представление материалов, подтверждающих наличие у участника системы управления контроля качества Предложение о качестве работ в соответствии с техническим заданием, техническими условиями, градостроительным кодексом РФ, ГК РФ, СНиПами и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторон. Другие предложения (при наличии) _______________________________________
Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики
Подтверждение, что участник соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ (лицензии, разрешения, сертификаты)
Краткое изложение порядка представления ответов на запросы, касающиеся разъяснения своих предложений.
Должность ________________________(ФИО лица, подписавшего заявку)
(подпись)
М. П.
