Документация (стр. 2 )

представленные в данном разделе формы.

Форма

(рекомендуемая)

СОГЛАСИЕ

участника размещения заказа на выполнение работ по обустройству водонапорной башни по улице Заводская в Алзамайском муниципальном образовании

Изучив извещение и документацию об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по обустройству водонапорной башни по улице Заводская в Алзамайском муниципальном образовании

мы согласны на выполнение работ в полном соответствии с требованиями и на условиях, установленных документацией об аукционе.

№	Наименование работ	Срок выполнения работ	Условия выполнения работ
1	Обустройство водонапорной башни по улице Заводская в Алзамайском муниципальном образовании	до 01.11.2012 г.	В соответствии с техническим заданием.

Форма

(рекомендуемая)

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Полное наименования юридического лица (индивидуального предпринимателя) или ФИО участника размещения заказа – физического лица
Организационно-правовая форма
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона
Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона
ИНН участника размещения заказа

Форма

(рекомендуемая)

ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

______________________________________________________________________________________________

наименования юридического лица (индивидуального предпринимателя) или ФИО участника размещения заказа – физического лица)

Почтовый адрес участника размещения заказа:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме

____________________________________________________________________________________

(предмет торгов)

Реестровый номер торгов: №____ - ЭА/_________

Ссылка на раздел, подраздел, пункт либо форму документации об открытом аукционе в электронной форме, требующие разъяснений	Вопрос

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Выполнение работ по обустройству водонапорной башни по улице Заводская в Алзамайском муниципальном образовании

г. Алзамай "__" ________ 2012г.

Администрация Алзамайского муниципального образования, в дальнейшем именуемая «Заказчик», действующая от имени Алзамайского муниципального образования, Говорова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (протокол от _______ 2012г. №), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия.

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по обустройству водонапорной башни по улице Заводская в Алзамайском муниципальном образовании.

1.2.Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Контракта, определяются в соответствии с техническим заданием (Приложение ) и локальным сметным расчетом (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3.Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. п. 1.1, 1.2 настоящего контракта в сроки: начало работ: с _______ 2012года; окончание работ: до _________ 2012 года.

1.4.Работы производятся из материалов и оборудованием Подрядчика.

1.5.Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в соответствии с п.3 настоящего Контракта.

1.6. Место выполнение работ: Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Заводская.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, оборудования, наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество и по требованию Заказчика обязан предоставить ему эти документы.

2.2. Подрядчик обязан выполнить и сдать все работы в полном объеме Заказчику, в соответствии с утвержденной сметной документацией.

2.3.Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

2.4.Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.5.Дефекты, выявленные при эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за свой счет.

2.6.Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки его заказчиком.

2.7.Заказчик вправе следить за ходом работ Подрядчика на любой стадии, совместно с представителем Подрядчика осуществлять технический контроль за выполнением работ, производить проверку соответствия используемых подрядчиком материалов.

2.8.Заказчик оказывает Подрядчику содействие по вопросам, связанным с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту.

2.9.Заказчик имеет право выставлять претензии по сроку и качеству выполнения работ.

2.10.Подрядчик обязуется представить Заказчику необходимую исполнительную документацию по окончанию выполнения работ.

2.11.Заказчик обязуется принять результат работ и произвести расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ, после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

2.12.Права и обязанности сторон, не урегулированные данным контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3. Цена работ по контракту и порядок оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет _________________, в т. ч. НДС 18%, согласно Локальному сметному расчету (Приложения № 2 к Контракту) и Ведомости согласования цены Контракта по результатам торгов (Приложение к Контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена Контракта включает все расходы на выполнение работ, затраты на уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, то есть является конечной.

3.3. Аванс по настоящему Контракту составляетШестьдесят одна тысяча сто семнадцать рублей) рублей 00 копеек. Заказчик перечисляет Подрядчику вышеуказанные денежные средства до начала производства работ. Оплата за фактически выполненные надлежащим образом и в согласованный срок работы производится на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2 в 3-х экземплярах), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3 в 3-х экземплярах), акта о приеме-сдаче Объекта, предъявления счета (счета-фактуры). Расчеты производятся в течение 20 банковских дней со дня подписания Заказчиком представленных Подрядчиком документов.

3.4. Оплата по муниципальному контракту производятся безналичной форме, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в контракте расчетный счет Подрядчика.

3.5. В случае расторжения муниципального контракта по основаниям, предусмотренным муниципальным контрактом, оплата результата работ производится за фактически выполненный Подрядчиком объем работ.

4.Приемка и сдача работ.

4.1. Порядок, этапы и сроки выполнения работ по Контракту определены в соответствии с Графиком производства работ (Приложение к Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Вместе с подписанным Контрактом Подрядчик обязан представить Заказчику на рассмотрение и утверждение График производства работ.

4.2. Продолжительность работ составляет ____ календарных дней с даты заключения настоящего Контракта.

4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, по согласованию с Заказчиком при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта и досрочную оплату за выполненные работы.

4.4. После выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ, Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

4.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.6. Сроки начала и окончания этапов работ, а также работ в целом, указанные в Графике производства работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ.

4.7. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Подрядчика при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте были оговорены указанные недостатки, либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.

4.8. Заказчик, принявший работу Подрядчика без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли и должны быть установлены при обычных условиях приемки выполненных работ по настоящему контракту (явные недостатки).

4.9. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от сметной документации и условий настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении.

4.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами контракта – обе стороны поровну.

4.11. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика. При основательности претензий Заказчика, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в недельный срок устранить недоделки и недостатки на объекте работ.

4.12. При уклонении Заказчика от принятия выполненной по настоящему контракту работы и если такое уклонение повлекло за собой просрочку Подрядчиком сдачи произведенной работы, объект признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка работы по условиям контракта должна была состояться.

4.13. Требования, установленные выше, могут быть предъявлены в ходе выполнения работы или при ее принятии, а если нет возможности обнаружить недостатки при принятии работы – в течение гарантийного срока. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

4.14. Подрядчик не производит устранение недостатков, после истечения срока предъявления претензий.

5. Скрытые работы

5.1. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет Заказчика, Представителя Заказчика осуществляющего технический надзор и контроль за ходом производства работ, о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию.

Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых и последующих работ.

Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП 3.01.01-85 и иными соответствующими строительными нормами. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком.

Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок указанный в предписании переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке.

6. Гарантия качества работ.

6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать действующим техническим нормам и правилам, требованиям строительных норм и правил, в том числе СНиП «Организация строительства», СНиП «Строительное производство», СНиП 2.04.02-84 (с изм.1 1986, попр.2000) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», СНиП 4.02Сборник 22 «Водопровод – наружные сети» и иным нормативным документам.

6.2. Используемые материалы должны согласовываться с Заказчиком и отвечать установленным стандартам (ГОСТ, ТУ, ОСТ).

6.3. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки приемочной комиссией.

7. Ответственность сторон.

7.1.Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязательств, в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Подрядчик несет ответственность за технику безопасности, за экологическую, пожарную и электрическую безопасность на объекте в период выполнения работ.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.5.Заказчик освобождается от уплаты пени за нарушение срока оплаты, указанного в п. 3.2. настоящего контракта в случае несвоевременного перечисления бюджетных денежных средств, в пределах, доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств на 2012 год, на счет Заказчика.

7.6.В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в недельный срок устранить недостатки работ для обеспечения их надлежащего качества.

7.7.Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Заказчик и Подрядчик не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами.

8. Порядок разрешения споров.

8.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны могут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.

8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения, стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке, в соответствии с действующими положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих финансовых и иных решений делового оборота.

8.3. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, будут передаваться для разрешения в Арбитражный суд Иркутской области.

9. Защита интересов сторон.

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон контракта, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

10. Возможность и порядок расторжения контракта.

10.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.

10.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон, при существенном нарушении условий контракта, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие контракта теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении контракта.

10.3. Контракт может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, контракт между сторонами его вообще не был бы заключен, или был бы заключен на условиях значительно отличающихся от согласованных по настоящему контракту.

10.4. Контракт может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных законодательством.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

11.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ и заключить дополнительное соглашение к Контракту с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

11.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12. Срок действия контракта и прочие условия.

12.1. Настоящий контракт, вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31.года.

12.2. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами, в связи с исполнением настоящего контракта, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.

12.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

13. Заключительные положения

13.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны в течение 10 календарных дней с момента наступления таких изменений, известить друг друга путем направления письменных уведомлений заказным письмом с уведомлением о вручении. Действия Сторон, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

13.3. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом Стороне по его фактическому адресу, указанному в ст. 15 настоящего Контракта.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления, а также рекламационные акты направляются только заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.

13.4. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.6. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

14.Приложения к контракту.

14.1. Приложение Техническое задание;

14.2. Приложение Локальный сметный расчет;

14.3. Приложение График производства работ;

14.4. Приложение Ведомость согласования цены контракта по результатам торгов.

15.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Заказчик: Администрация Алзамайского муниципального образования Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. тел./ УФК по Иркутской области (Администрация Алзамайского муниципального образования л/с ) р/сч. ГРКЦ ГУ БАНКА России по Иркутской области г. Иркутск И. о. главы Алзамайского муниципального образования ________________ М. П.	Подрядчик: ________________ ( ) М. П.
		Приложение к муниципальному контракту №___ от «___»__________2012 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ п/п	Наименование работ	Продолжи- тельность работы в календарных днях	Начало работ – окончание работ	Линейный график производства работ
1.
2.
3.
ИТОГО:

Заказчик: Подрядчик:

Приложение к муниципальному контракту №___ от «___»_________2012 г.

Заказчик Администрация Алзамайского муниципального образования _ (наименование организации)
Подрядчик _____________________________________________________________________________ (наименование организации)
Составлен(а) на основе сметы стоимости работ________________________________________________ (ссылка на сметную или иную документацию)
и является приложением № 4 к Контракту № ____ от "____" ____________ 2012 г.
на выполнение работ по обустройству водонапорной башни по улице Заводская в Алзамайском муниципальном образовании.
ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ
на выполнение работ по обустройству водонапорной башни по улице Заводская в Алзамайском муниципальном образовании
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.	Общая сметная стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость после подведения итогов торгов
Коэффициент снижения сметной стоимости по результатам торгов к =
Заказчик:					Подрядчик:

ЧАСТЬ V. «ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ»

См. папку «Приложение к муниципальному контракту. Техническое задание»

ЧАСТЬ VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено муниципальным заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом на выполнение работ по обустройству водонапорной башни по улице Заводская в Алзамайском муниципальном образовании.

См. папку «Приложение к муниципальному контракту. Локальный сметный расчет»