Порядок (стр. 4 )

к Порядку

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ

С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № ______

г.____________________

«______» __________________ 20___ г.

1. Заказчик:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Адрес местонахождения: ______________________________________________________________________

Адрес почтовый: _____________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________________

Номер контактного телефона: __________________________________________________________________

4. Информационное обеспечение:

Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете «_______________» №______ от «_____» _______________ 20___ года, а также размещено на официальном сайте _______________________

5. Состав конкурсной комиссии:

Конкурсная комиссия создана Распоряжением №______ от«_____» _______________ 20___ года в состав конкурсной комиссии входит_____ членов. Заседание проводится в присутствии _____членов комиссии. Кворум имеется/не имеется. Комиссия правомочна.

6. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: ______________________ «_____» _______________ 20___ г.

Процедура вскрытия конвертов начата в ___ часов ____ минут по Московскому времени.

Ведется аудиозапись.

7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовал представитель участника размещения заказа.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председатель конкурсной комиссии объявил присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Все поданные, в том числе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе, отозванные заявки, а также изменения, внесенные в заявки на участие в конкурсе, зарегистрированы секретарем комиссии в Журнале регистрации входящей корреспонденции.

8. Для участия в открытом конкурсе подано ______ (____) конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменений в ранее поданные заявки на участие в конкурсе не поступило. Отзывов заявок на участие в конкурсе есть/нет.

9. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе.

Замечаний от представителя претендентов на участие в конкурсе по процедуре вскрытия не поступило. Информация о претенденте на участие в конкурсе, наличии представленных им сведений и документов и предложенные претендентом на участие в конкурсе условий исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки приведены в таблицах 1 – 3.

Таблица №1.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)	Адрес претендента на участие в конкурсе

НАЛИЧИЕ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Таблица №2.

Наименование организации	Наименования сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией	Наличие сведений и документов в заявке
	заполненную заявку претендента на участие в конкурсе
	заполненную анкету претендента на участие в конкурсе
	для юридических лиц:
	лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности
	свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли
	сертификаты соответствия стандартам качества
	справка о наличии ИТР
	выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
	справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете
	справка, выданная руководителем организации о том, что деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
	справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период
	устав организации
	учредительный договор
	свидетельство о государственной регистрации
	свидетельство о постановке на налоговый учет
	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе
	для индивидуальных предпринимателей:
	лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности
	свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли
	сертификаты соответствия стандартам качества
	справка о наличии ИТР
	выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
	справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете
	справка, выданная индивидуальным предпринимателем о том, что его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
	справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период
	свидетельство о государственной регистрации
	свидетельство о постановке на налоговый учет
	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе

Таблица №3.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

№ п/п	Наименование организации	Стоимость договора руб.	Срок исполнения
1

10. Вопросы членов конкурсной комиссии и разъяснения представителей претендентов на участие в конкурсе:

№	Вопрос конкурсной комиссии	Разъяснение претендентов на участие в конкурсе

11. Подписи членов комиссии:

	—	Фамилия Имя Отчество
	—	Фамилия Имя Отчество
	—	Фамилия Имя Отчество
	—	Фамилия Имя Отчество
	—	Фамилия Имя Отчество

Приложение .1

к Порядку

ПРОТОКОЛ

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № _____

г.____________________	«______» __________________ 20___ г.

1. Заказчик:

_________________________________________________________________________________________

Адрес местонахождения: ___________________________________________________________________

Адрес почтовый: __________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: __________________________________________________________________

Номер контактного телефона: _______________________________________________________________

2. Место, дата, время начала проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:___________________ ___________________________________________________________________ «___» __________ 20__ г.

Процедура рассмотрения заявок начата в ___ часов ___ минут по Московскому времени.

3. Состав конкурсной комиссии:

Конкурсная комиссия создана Распоряжением №______ от_________г. В состав конкурсной комиссии входит __ членов. Заседание проводится в присутствии ___ членов комиссии. Кворум _____. Комиссия правомочна.

4. Сведения о претенденте на участие в конкурсе, подавшем заявку на участие в конкурсе:

Регистрационный номер заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)	Почтовый адрес претендентами на участие в конкурсе

7. По итогам рассмотрения заявки на участие в конкурсе путем голосования принято решение признать «__________________________» и заявку «____________________________» на участие в открытом конкурсе соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации.

8. Подписи членов комиссии и представителя заказчика:

	—	Фамилия Имя Отчество
	—	Фамилия Имя Отчество
	—	Фамилия Имя Отчество
	—	Фамилия Имя Отчество
	—	Фамилия Имя Отчество

От заказчика:

__________________

Приложение .2

к Порядку

ПРОТОКОЛ №

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

г.____________________

«______» __________________ 20___ г.

1. Заказчик:

_________________________________________________________________________________________________

Адрес местонахождения: ___________________________________________________________________________

Адрес почтовый: __________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________

Номер контактного телефона: _______________________________________________________________________

2. Организатор:

_________________________________________________________________________________________________

Адрес местонахождения: ___________________________________________________________________________

Адрес почтовый: __________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________

Номер контактного телефона: _______________________________________________________________________

2. Место, дата и время проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: _______________________________«___» ___________ 20__ г.

Процедура рассмотрения заявок начата в __ часов __ минут по Московскому времени.

3. Сведения об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены:

Регистрационный номер заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)	Почтовый адрес участника конкурса

4. Предлагаемые участниками конкурса условия исполнения договора:

Наименование параметра	Диапазоны изменения баллов	Коэфф. весомости	макс
цена договора	минимальное предложение – 100 баллов, n-ое предложение - Цмин/Цn*100	0,35
сроки выполнения работ	минимальное предложение – 100 баллов, n-ое предложение - Тмин/Тn*100	0,15
квалификация участника
	продолжительность работы на рынке	0 – 2 года - 0 балов 3 -4 лет - 3 балов 5-9 лет 4 балов 10 и более -5 балов		5
	опыт работы по капитальному ремонту многоквартирных домов	0 домов - 0 балов 1-2 дома - 2 бала 2-5 домов - 3 балов 6 и более - 5 балов		5
	квалификация персонала	1-2 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет - 1 балл 3-4 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет - 3 балов и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет - 5 балов		5
	Численность персонала	До 20 человек – 0 баллов Свыше 20 чел. – 5 баллов		5
	Средняя заработная плата	До 12 тыс. руб. – 0 баллов Свыше 12 тыс. руб. – 5 баллов		5
	соблюдение техники безопасности	0 несчастных случаев - 5 балов 1 несчатный случай-2 балла 2 и более - 0 балов		5
	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам порядка за последние два года	0 участий - 5 балов 1 участие - 2 балла 2 и более - 0 балов		5
качественные характеристики работ	максимальное количество 10 баллов определяется экспертным путем		10
срок предоставления гарантий качества работ	2года - 5 балов 3года - 7 балов 3,5 и более - 10 балов		10
уровень технической оснащенности	максимальное количество 5 баллов определяется экспертным путем		5
Постановка участника на налоговый учет на территории Наро-Фоминского муниципального района	Отсутствие регистрации – 0 баллов Наличие регистрации – 5 баллов		5
Наличие положительных отзывов от заказчиков	0 отзывов – 0 баллов 1-2 отзыва – 3 балла 3 и более – 5 баллов		5
Итого Балов
Место, присвоенное заявке участника

5. Конкурсная комиссия _________ голосами из __________ приняла следующие решения:

признать победителем конкурса _____________________________________________________ ________________________________________________, конкурсная заявка которого получила наибольшее количество баллов, со следующими параметрами:

Цена договора: ________________________________________________________________

Сроки выполнения работ: ___________________________________________________

Срок предоставления гарантий качества работ_________________________________________

6. Подписи членов комиссии и представителя заказчика:

	—	Фамилия Имя Отчество
	—	Фамилия Имя Отчество
	—	Фамилия Имя Отчество
	—	Фамилия Имя Отчество
	—	Фамилия Имя Отчество