Приглашение к конкурентным переговорам
г. Домодедово «22» февраля 2013 г.
Заказчик Муниципальное унитарное предприятие городского округа Домодедово «Теплосеть» (МУП «Теплосеть»), Московская область, настоящим приглашает заинтересованных юридических лиц (далее — претенденты) к участию в процедуре конкурентных переговоров с предварительным квалификационным отбором на право заключения Договора на создание структурированной кабельной системы (СКС) на объектах МУП «Теплосеть».
К конкурентным переговорам будут приглашены только те претенденты, которые пройдут предварительный квалификационный отбор, т. е. имеющие необходимый опыт, квалификацию и ресурсные возможности для выполнения Договора.
Подробное описание условий Договора, а также требования к претендентам содержатся в Документации по конкурентным переговорам.
Предложения, оформленные в соответствии с указанными в Документации по конкурентным переговорам требованиями, должны быть доставлены по адресу Заказчика: Московская область, (каб.312)
с 22 февраля 2013 г. с 15-00 до 16-00, с 12-13 перерыв, (суббота, воскресенье выходной) до 26 февраля 2013 г. 12-00 час. 00 мин.
Конкурентные переговоры состоятся 26 февраля 2013 г. в 13-00 часов по московскому времени, по адресу: Московская область, (каб.305).
Порядок конкурентных переговоров заказчик устанавливает самостоятельно.
Для справок обращаться к:
- Сибилевой Наталье Александровне -8(926)
- Тимощичевой Елене Владимировне – 8(496)
Настоящее приглашение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор:
Муниципальное унитарное
предприятие городского округа
Домодедово «Теплосеть»
____________
«___»_______________ года
Документация по закрытым конкурентным переговорам ЗАКРЫТЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА СОЗДАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (СКС) НА ОБЪЕКТАХ МУП «ТЕПЛОСЕТЬ»
г. Домодедово
2013 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Приглашение к конкурентным переговорам……………………………………………..1
1.Общие положения ………………………………………………………………………3
1.1 Общие сведения о процедуре конкурентных переговоров……………………… 3
2.Порядок проведения конкурентных переговоров. Инструкции по подготовке Предложений …………………………………………………3
2.1 Общий порядок проведения процедуры конкурентных переговоров…………..3
2.2 Инструкции по подготовке и подачи Предложений……………………………….6
3.Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям……………………………………………………6
3.1 Требования к Участникам…………………………………………………………….6
3.2 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям………………………………………………………………...7
4.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение……………………………………………………………………………7
4.1 Письмо об участии в конкурентных переговорах (форма 1)…………………….7
4.2 Анкета Участника (форма 2)………………………………………………………...8
4.3 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 3)………………………………………………………………………………………10
4.4 Справка о материально-технических ресурсах (форма 4)……………………….11
4.5 Справка о кадровых ресурсах (форма 5)………………………………………….12
Приложение . ТехническОЕ ЗАДАНИЕ……………………………………..14
Приложение . Проект Договора……………………………………………..15
Общие положения
1.1 Общие сведения о процедуре конкурентных переговоров
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Домодедово «Теплосеть», Московская область, (далее — Заказчик) опубликовало на официальном сайте госзакупок - ***** для юридических лиц (далее — исполнители) Приглашение к участию в процедуре конкурентных переговоров с предварительным квалификационным отбором (далее — переговоры) на право заключения Договора на создание структурированной кабельной системы (СКС) на объектах МУП «Теплосеть»
1.1.1 Порядок проведения конкурентных переговоров и участия в них, а также инструкции по подготовке Предложений приведены в разделе 5 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по конкурентным переговорам). Требования к участникам переговоров приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 4
1.1.2 Данная процедура конкурентных переговоров не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой и статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура конкурентных переговоров не налагает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
1.1.3 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурентных переговоров, должны решаться в претензионном порядке.
1.1.4 Заказчик вправе отказаться от проведения конкурентных переговоров в любой момент до подведения итогов процедуры (выбора Победителя), не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.
1.1.5. Для справок обращаться:
- , 8(496), *****@***ru
- , 8(4, teploset. *****@***ru
2. Порядок проведения конкурентных переговоров. Инструкции по подготовке Предложений
2.1.Общий порядок проведения процедуры конкурентных переговоров
2.1.1.С учетом положений раздела 1 процедура конкурентных переговоров проводится в следующем порядке:
1)Публикация Приглашения к участию в конкурентных переговорах;
2)Предоставление Документации по конкурентным переговорам;
3)Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по конкурентным переговорам, если необходимо;
4)Подача Предложений и их прием;
5)Проведение предварительного квалификационного отбора Участников и приглашение к переговорам Участников, прошедших отборочную стадию;
6)Подготовка Участниками коммерческих предложений на переговоры (предварительной оферты);
7)Проведение переговоров с каждым из приглашенных Участников;
8)Подача окончательных оферт (коммерческих предложений), с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей;
9)Оценка окончательных коммерческих предложений;
10)Определение Победителя;
11)Подписание Договора;
12)Уведомление Участников о результатах конкурентных переговоров.
1.1.5 Данная процедура конкурентных переговоров проводится с предварительным квалификационным отбором, для прохождения которого Участники должны соответствовать предъявляемым Заказчиком требованиям.
1.1.6 . В рамках проведения отборочной стадии Заказчик имеет право запросить Участников дать разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе с представлением отсутствующих документов. К переговорам с Заказчиком будут приглашены только те претенденты, которые пройдут предварительный квалификационный отбор.
1.1.7 Участники, прошедшие отборочную стадию, обязаны подготовить к процедуре переговоров свои предварительные коммерческие предложения (предварительные оферты), в которых должна быть отражена следующая информация:
1) подробное описание технических аспектов исполнения Договора;
2) общая цена предложения и ее обоснование;
3) порядок и сроки выполнения услуг;
4) условия и график оплаты услуг;
5) иное необходимое, с точки зрения Участника.
1.1.8. Переговоры проводятся Заказчиком в отдельности с каждым из приглашенных Участников. По решению Заказчика переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Заказчик.
1.1.9.При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т. е.:
- любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;
- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.
1.1.10. На процедуру переговоров должны прибыть представители Участника, уполномоченные от его имени представлять интересы Участника в переговорах и заявлять окончательные для Участника условия исполнения Договора.
1.1.11.Все достигнутые в ходе переговоров договоренности между Участником и Заказчиком протоколируются, после чего протокол подписывается представителями обеих сторон.
1.1.12. После завершения переговоров Участники обязаны представить свои окончательные коммерческие предложения (окончательные оферты) с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей.
1.1.13. После получения Заказчиком окончательных коммерческих предложений Участников осуществляется их оценка исходя из следующих критериев:
- состав, содержание и структура стоимости услуг, условия и график выполнения услуг, а также порядок их оплаты;
- технологические и организационно-технические предложения по выполнению услуг;
- квалификация, опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника.
1.1.14.Окончательный протокол Заказчик размещает на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов *****, а также на официальном сайте МУП «Теплосеть» *****
3.Инструкции по подготовке и подачи Предложений
3.1. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прилагается к Предложению. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.
3.2.Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.
3.3.Все суммы денежных средств, в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.
3.4.Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика: Московская область, , каб.312.
3.5.Заказчик заканчивает принимать Предложения 26 февраля 2013 г. в 12-00 по московскому времени.
4. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям
4.1.Требования к Участникам
4.1.1.Участвовать в данной процедуре конкурентных переговоров может лицо получившее приглашение к конкурентным переговорам и отвечающее следующим требованиям:
4.1.2.Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, деловыми связями и опытом выполнения аналогичных договоров не менее 3 лет, управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией, а также иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
4.1.3.Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);
4.1.4.Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.
4.2.Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям
4.2.1.В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
- заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц,
- заверенную Участником копию устава в действующей редакции;
- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т. д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурентных переговоров. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал.
- Копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за г. г.
- Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые Участник обладает лицензией;
- Копию свидетельство о государственной регистрации;
- Выписку из ЕГРЮЛ;
- анкету по установленной в настоящей Документации форме — Анкета участника Форма № 2;
- справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров по установленной в настоящей Документации форме — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Форма№ 3;
- справку о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Документации форме №4
- справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Документации форме — Справка о кадровых ресурсах Форма №5;
- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.
4. Образцы основных форм документов, включаемых в предложение
Письмо об участии в закрытых конкурентных переговорах Форма № 1
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
___________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу:_______________________________________, (юридический адрес Участника)
выражает свою заинтересованность в участии конкурентных переговорах с предварительным квалификационным отбором на право заключения Договора на:
____________________________________________________________________________.
(краткое описание предмета Договора)
Настоящее Предложение дополняется следующими документами:
1. Анкета участника Форма № 2 - на______ листах;
2. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Форма№ 3 - на ____ листах;
3. Справка о материально-технических ресурсах Форма №4 - на ____ листах;
4. Справка о кадровых ресурсах Форма №5 - на ____ листах;
5. Иные документы - на ____ листах.
____________________________________
(подпись, М. П.)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
3. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.
Анкета участника Форма № 2
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: ________________________________
№ п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника | |
2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) | |
3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) | |
4. | ИНН Участника | |
5. | Юридический адрес | |
6. | Почтовый адрес | |
7. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса | |
8. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) | |
9. | Телефоны Участника (с указанием кода города) | |
10. | Факс Участника (с указанием кода города) | |
11. | Адрес электронной почты Участника | |
12. | Профиль деятельности | |
13. | Наличие лицензий и сертификатов (с указанием каких именно) | |
14. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона | |
15. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника | |
16. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
4. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
5. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Форма№ 3
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за три последних года
Наименование и адрес Участника: ________________________________
№ п/п | Сроки выполнения (год и месяц; для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик | Описание договора | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
1. | |||||
2. | |||||
… | |||||
ИТОГО за целый год [указать год, например «2009»] | х | ||||
1. | |||||
2. | |||||
… | |||||
ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2012 года», «I—IV» кварталы 2012 года» и т. д.] | х |
Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
6. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и пр. предполагаемому в рамках данной процедуры конкурентных переговоров Договору.
7. Следует указать не менее трех аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
8. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
Справка о материально-технических ресурсах Форма №4
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника: ______________________________
№ п/п | Наименование | Место нахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
… |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
9. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (транспортные средства, средства связи, компьютерной обработки данных, медицинские приборы и тому подобное).
Справка о кадровых ресурсах Форма №5
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника: ________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
пп/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | ||||
1. | ||||
2. | ||||
… | ||||
Специалисты (в том числе специалисты с высшим и послевузовским специальным образованием) | ||||
1. | ||||
2. | ||||
… | ||||
Прочий персонал | ||||
1. | ||||
2. | ||||
… |
Таблица-2. Прочий персонал
Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
Руководящий персонал | |
Инженерно-технический персонал | |
Рабочие и вспомогательный персонал |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
10. В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.
11. В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.
12. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на создание структурированной кабельной системы (СКС) на объектах МУП «Теплосеть»
1. Наименование закупки: на создание структурированной кабельной системы (СКС) на объектах МУП «Теплосеть»
2. Способ размещения закупки: закрытые конкурентные переговоры
3. Предмет договора: на создание структурированной кабельной системы (СКС) на объектах МУП «Теплосеть»
4. Срок оказания услуг: 01марта 2013 г. – 10 марта 2013 г.
5. Общие требования к оказанию услуг: Структурированная кабельная система:
1. Общие сведения
Работы по созданию СКС (проектированию, поставке оборудования и материалов, выполнению строительно-монтажных работ, проведению испытаний и разработке эксплуатационной документации) производятся в соответствии с документами:
- утвержденное Техническое Задание на создание СКС на объектах МУП «Теплосеть»;
- договор на создание СКС.
Сроки и этапы выполнения работ по созданию СКС определяются договором на выполняемые работы.
2. Назначения и цели работы
СКС предназначена для организации единого кабельного хозяйства (подсистемы электропитания средств вычислительной техники, специального оборудования, и информационной кабельной подсистемы).
Описанные в ТЗ требования должны использоваться в качестве основы при проектировании рабочих мест СКС.
3. Требования к структурированной кабельной системе (СКС)
3.1. Требования к СКС в целом.
СКС должна включать информационную кабельную подсистему и подсистему электропитания средств вычислительной техники и специального оборудования.
СКС в целом должна соответствовать категории 5Е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные шнуры) должны соответствовать категории 5Е.
По окончании монтажа информационной кабельной подсистемы, Исполнитель обязан представить Заказчику результаты ее положительного тестирования на наличие и правильность соединений.
Для создания СКС необходимо использовать только высококачественные компоненты, которые прошли стопроцентное тестирование в соответствии с требованиями ISO 9001 (ГОСТ 40.9001-88) и сертификатами.
Все кабельные системы СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих:
- прокладку кабеля в пластиковых кабель-каналах (типа мини плинтус DLPlus фирмы Legrand) внутри помещений;
- прокладку кабеля в металлических трубах и металлических коробах в особо опасных зонах;
- прокладку кабеля в гофро-трубах или подвесных лотках, за подвесным потолком и за гипсокартоновыми стенами;
- крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек по всей длине.
Информационная кабельная подсистема должна строиться в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 11201 Class D, категория 5Е.
Одно рабочее место должно содержать два порта информационных розеток RJ-45 и 2 электрических розетки европейского стандарта для организации компьютерного электропитания средств вычислительной техники.
Одно место специального оборудования должно содержать один порт информационной розетки RJ-45 и 2 электрических розетки европейского стандарта для организации компьютерного электропитания средств вычислительной техники.
Одно место установки дополнительных розеток RJ-45 должно содержать один порт информационной розетки RJ-45.
Топология трасс – звезда.
Все порты RJ-45 расположенные на рабочих местах, а так же на коммутационной панели в коммутационном шкафу должны быть промаркированы таким способом, чтобы их можно было однозначно идентифицировать. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи лазерного принтера.
Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ.
3.3. Требования к кабель-каналам, информационным и электрическим розеткам.
Тип и размер кабель канала для горизонтальной кабельной подсистемы должен быть одинаков во всех помещениях. Кабель-канал должен содержать перегородки для совместной прокладки кабелей СКС, и кабелей электропитания.
Высота монтажа кабель-канала по стенам – на высоте 80 см от пола, может быть изменена по согласованию с Заказчиком. Допускается монтаж кабель-каналов по полу при условии отдельного согласования с Заказчиком места прокладки.
3.4. Требования к подсистеме электропитания.
Каждое РМ должно быть оборудовано 2 розетками компьютерного электропитания, из расчёта 2х500 Вт, и 1 розеткой бытового электропитания, из расчёта 1500 Вт.
Внутренняя розеточная сеть должна быть выполнена негорючими медным кабелем с двойной изоляцией, сечением не менее 2,5 мм2.
Розетки компьютерного электропитания должны быть подключены к отдельным от розеток бытового электропитания автоматам.
Электрические розетки бытового и компьютерного электропитания должны различаться по цвету.
Подсистема электропитания должна быть выполнена совместно с информационной кабельной подсистемой. Трассы прокладки кабелей СКС должны быть разнесены от силовых электрических кабелей на расстояния обеспечивающие соответствие СКС международному стандарту ISO/IEC 11801.
5. Требования к коммутационной системе.
Коммутация производится в напольном коммутационном шкафу высотой 42U установленном в указанном на схеме месте.
В шкаф устанавливается коммутационная панель с необходимым количеством розеток модульных разъемов RJ-45 для подключения горизонтальной кабельной подсистемы от рабочих мест.
В шкаф устанавливается коммутационная панель с необходимым количеством розеток модульных разъемов RJ-45 для последующего подключения МиниАТС.
Один неуправляемый коммутатор с количеством портов необходимых для подключения по одной информационной розетке от каждого рабочего места, информационных розеток от мест специализированного оборудования и с 3-мя портами для подключения к коммутационному оборудованию провайдера.
Одна полка для активного оборудования.
Один источник бесперебойного электропитания.
Один розеточный модуль, подключаемый к указанному ИБП с 5 или 6-ю розетками.
При проектировании необходимо:
- предусмотреть необходимое количество коммутационных шнуров RJ45-RJ45 (патч-кордов) длиной 1,5-2 метра для коммутации СВТ к абонентским информационным розеткам;
- предусмотреть необходимое количество коммутационных шнуров RJ45-RJ45 (патч-кордов) длиной 0,5 метра для коммутации активного сетевого оборудования к портам коммутационной панели;
- предусмотреть необходимое количество коммутационных шнуров RJ45-RJ45 (патч-кордов) длиной 0,5 метра для коммутации портов телефонной коммутационной панели мини АТС к портам коммутационной панели горизонтальной кабельной системы.
6. Требования к документации по СКС.
При сдаче работ по монтажу СКС предоставляются протоколы тестирования линков, планировка помещений с указанием расположения РМ и их маркировкой и схема прокладки кабельных трасс в электронном и печатном виде.
Гарантия на СКС минимум 3 года, с момента подписания акта о приёмке работ.
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______________
г. Домодедово «01» марта 2013 г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Домодедово «Теплосеть» ( далее - МУП «Теплосеть»), именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________, действующего на основании _____________ и, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется осуществить работы на создание структурированной кабельной системы (СКС) в соответствии Техническим заданием на объектах МУП «Теплосеть», расположенных по адресу: г. __________________________ , а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.
1.2 Работы выполняются собственными силами и материалами Подрядчика.
1.3 Срок осуществления обозначенных выше Работ составляет не более 10 календарных дней и исчисляется от даты вступления в силу данного Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1 За выполненные в соответствии с настоящим Договором Работы Заказчик уплачивает Подрядчику цену в размере _________________ руб. (____________________________________), НДС______________________.
2.2 Цена Работы, указанная в п. 2.1 настоящего Договора определяется в соответствии с Протоколом № ___ от ____________2013 г.
2.3Стороны пришли к соглашению о следующем порядке оплаты:
2.4. Заказчик производит оплату в размере 100% общей стоимости по Договору в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета, выставленного на основании подписанного сторонами Акта сдачи приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3.
2.5. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. Оплата производится в Российских рублях.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
3.1. Каждая из сторон вправе требовать от другой стороны исполнения ее обязательств по договору.
3.2. Каждая из сторон обязуется предпринимать все зависящие от нее разумные меры по устранению возможных препятствий надлежащему исполнению договора.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ и соблюдением сроков их исполнения, использовать для этих целей услуги инженерной организации;
3.3.2.требовать устранения недостатков результата Работы Подрядчика;
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1.не позднее 2 (Двух) рабочих дней приступить к приемке результата Работ Подрядчика по получении от него сообщения о готовности к сдаче объекта Работ;
3.4.2.согласовывать с Подрядчиком дополнения и изменения, вносимые в предмет настоящего Договора и оформлять их в виде подписываемого обеими Сторонами дополнительного соглашения, в котором определяются объем требуемых дополнительных Работ и условия их оплаты;
3.4.2.уплатить Подрядчику установленную в п.2.1. настоящего Договора цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
3.4.3.оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре;
3.4.4.участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готового результата Работ с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
3.5. Подрядчик обязуется:
3.5.1 выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием и требованиями нормативных и иных актов органов государственной власти;
3.5.2 выполнять указания Заказчика.
3.5.3 передать Заказчику все исполненное по настоящему Договору.
3.5.4 согласовывать готовый результат Работ с Заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
4. ГАРАНТИИ КАЧАСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные Подрядчиком, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. В случае отказа от подписи акта Подрядчиком, наличие дефектов фиксируется односторонним актом Заказчика в присутствии свидетелей.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
5.1.По завершении Работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.2.Заказчик обязуется принять Работу в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных Работ и направить Подрядчику подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ в подписании Акта (под подписанием Акта сдачи-приемки работ понимается проставление подписи и печати Заказчика в Акте сдачи-приемки работ).
5.3.Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий результата работ условиям настоящего Договора и дополнительных соглашений, в том случае если они были заключены Сторонами.
5.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами в срок не позднее 7 (семи) дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика Подрядчику должен быть составлен и пописан двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием природных явлений и действий непреодолимой силы. Под ними понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, не зависящие от сторон, произошедшие помимо воли сторон при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по договору.
6.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по договору в силу действия непреодолимой силы обязана в течение трех рабочих дней проинформировать другую сторону в письменной форме об их наступлении и об их влиянии на исполнение обязательств по договору, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работы и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3 Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
6.4. В случае наступления неблагоприятных погодных условий, нарушающих технологию работ и технику безопасности проведения работ на высоте (туман, морось, дождь) сроки выполнения работ передвигаются на количество дней, приходящихся на неблагоприятные погодные условия.
6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления уведомления другой стороне. В этом случае стороны обязаны произвести взаиморасчет по факту выполненных Работ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненной Работы. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.
7.3.При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Работы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.
7.4.Подрядчик не несет ответственность за неисполнение либо просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение либо просрочка исполнения были вызваны действиями или бездействием Заказчика.
7.5.Все возможные споры между сторонами по договору подлежат разрешению в претензионном порядке, претензии рассматриваются в десятидневный срок с момента подачи соответствующей претензии; в случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному экземпляру каждой из сторон.
8.2. В случае перемены адресов Стороны обязаны в течение пяти календарных дней (со дня изменения) направлять друг другу соответствующие уведомления о перемене адресов.
8.8. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор действует с 01 марта 2013 г. по 10 марта 2013г.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик Подрядчик:
Муниципальное унитарное
предприятие городского округа
Домодедово «Теплосеть»
Юридический адрес:
Московская область,
А
Фактический адрес:
Московская область,
Тел/факс:8(496),
www. *****
E-mail:teploset. *****@***ru
ИНН//
Р/счет
«Дом-Банк» г. Домодедово
Кор/счет
________________
