Контракт на выполнение работ по строительству объекта

Контракт на выполнение работ по строительству объекта №_________

г. Челябинск “_____”________________200___ г.

Общество с ограниченной ответственностью , , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1.  ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.  Настоящий контракт (далее контракт) заключается с Подрядчиком по результатам проведенного аукциона, №____ от “_____” ______________ 200___г.,

1.2.  По настоящему контракту, в соответствии с протоколом №____ от “_____” _______________ 200___г., Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы, указанные в пункте 1.3 настоящего контракта и сдать результат подрядных работ Заказчику, а Заказчик принять и оплатить, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3.  Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству пожарного депо в Новозлатоустовском районе г. Златоуста в соответствии с локальной сметой № 1 (далее работы).

1.4.  Срок начала выполнения работ – с момента заключения контракта.

1.5.  Срок окончания выполнения работ не позднее 12 месяцев с момента заключения контакта.

1.6.  Работы считаются оказанными после подписания сторонами акта выполненных работ.

1.7.  Сумма контракта составляет ___________ (________________________________________) рублей ____ коп.).

2.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.  Подрядчик обязуется:

2.1.1.  приступить к выполнению работ в срок указанный в пункте 1.4 настоящего контракта;

2.1.2.  выполнить и сдать работы в полном объеме с надлежащим качеством в срок указанный в пункте 1.5 настоящего контракта;

2.1.3.  выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ (Приложение №1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего контракта;

2.1.4.  выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами, т. е. собственным иждивением, согласно п. 1 ст. 704 ГК РФ, либо с привлечением субподрядчиков;

2.1.5.  информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;

2.1.6.  нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных для переработки (обработки) вещей или иного используемого для исполнения контракта имущества;

2.1.7.  предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы в соответствии со сроками, предусмотренными ГОСТами и ТУ, но не менее 18 месяцев, с момента (дня) подписания Сторонами акта сдачи–приемки работ или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц;

2.1.8.  при обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.2.  Заказчик обязуется:

2.2.1.  при завершении работ (этапа работ) принять выполненные Подрядчиком работы.

2.2.2.  оплатить выполненные работы.

2.3.  Заказчик имеет право:

2.3.1.в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

2.3.2. в случае выявления потребности у заказчика в дополнительных работах, не предусмотренных

контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом, заказчик вправе изменить объём всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объёма. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объёму указанных дополнительных работ или объёму указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

3.  КАЧЕСТВО РАБОТ

3.1.Выполненные работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны полностью соответствовать ПСД.
                 

4.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.  Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о завершении выполнения работ.

4.2.  Приемка результатов работ для ввода в эксплуатацию осуществляется приемочной Комиссией.

4.3.  В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.4.  Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи–приемки или акта устранения недостатков. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача–приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

5.  СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Стоимость работ определяется на основании пункта 1.7 настоящего контракта и составляет _________ ( ____________________________________________) рублей ____ коп.)
в том числе НДС _______________________________________________________________________________.

(сумма                         цифрами и прописью)

5.2.Цена контракта за установленный объем работ является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

5.3. Цена контракта указана с учетом затрат на доставку, разгрузку, установку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

5.4. Оплата выполненных работ - предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта, оставшаяся оплата выполненных работ производится Заказчиком безналичным расчетом, на основании подписанных актов выполненных работ (форм №2, №3) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента окончания отчетного месяца, в котором производились работы.

5.5.  После окончания срока выполнения работ, указанного в пункте 1.5 настоящего контракта оплата выполненных работ производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента окончания отчетного месяца в котором были выполнены все работы в полном объеме.

6.  ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН

6.1.  В случае просрочки исполнения обязательства Подрядчиком по настоящему контракту последний выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (должна быть не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

6.2.  Заказчик вправе предъявить штраф Поставщику за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему контракту последним, а Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % от суммы контракта.

6.3.  За невыполнение условий контракта, Заказчик несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

6.4.  Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

6.5.  Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.

7.  ФОРС-МАЖОР

7.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты Российской Федерации.

7.2.  Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из обстоятельств непреодолимой силы, длится более 3 (трех) месяцев, то каждая сторона вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами обязательств.

8.2.  Настоящий контракт, может быть, расторгнут досрочно в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3.  Отношения сторон не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

9.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматриваются в порядке установленном Гражданским кодексом РФ и иным законодательством РФ.

9.2.  Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в арбитражном суде Челябинской области.

9.3.  Условия настоящего контракта могут быть изменены, в части не противоречащей законодательству РФ, по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

9.4.  Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН