КОНТРАКТ № ____
НА ПОСТАВКУ МЯСО ТЕЛЯТИНЫ
г. Саратов «___»_______2012 г.
Государственное автономное учреждение Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Молодежный», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить по заявке Заказчика качественное мясо - телятины, согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется принимать и своевременно производить оплату на условиях настоящего контракта.
1.2. По качеству и комплектности товар должен соответствовать стандартам и требованиям ГОСТ (или эквивалент) ТУ, СанПин. Поставщик обязан осуществлять поставку товара, надлежащего качества, к партии товара прилагаются документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.
1.3. Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, соответствующую установленным стандартам и нормам и обеспечивающую сохранность товара во время транспортировки и хранения.
1.4. В случае поставки товаров в ассортименте несоответствующем поданной Заказчиком заявки или ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать его замену. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательств и не влечет расторжение договора.
1.5. Срок годности товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке товара. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от основного срока годности.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности поставщика.
2.1.1. Мясо поставляется Заказчику на условиях доставки по адресу указанному Заказчиком в п.3.3., в течении 3-х рабочих дней от 10-ти рабочих дней со дня подачи Заказчиком заявки Поставщику.
2.1.2. Поставщик обязуется не допускать завоз мяса, запрещенного для детского питания.
2.1.3. Поставщик обязуется обеспечить:
-поставку мяса согласно ГОСТ указанный в договоре или эквивалент.
-поставку качественной и наиболее биологически ценной продукции
-наличие производственного контроля за безопасностью мяса - - наличие сертификатов и качественных удостоверений на все поставляемые мясо - -состояние тары или упаковки продукции в соответствии с действующими на территории Российской Федерации стандартами, чтобы исключить порчу или уничтожение ее на период поставки до приемки. - - маркировку мяса на русском языке с указанием даты производства, срока годности и веса нетто.
2.1.4. В случае полного или частичного отказа Поставщика от исполнения условий контракта или нарушение поставщиком срока поставки продукции поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.5. В случае поставки мяса ненадлежащего качества поставщик обязан устранить недостатки за свой счет по требованию заказчика.
2.1.6. Поставщик обязан производить поставку мяса до склада Заказчика, выгрузку осуществлять силами Поставщика.
2.2 Права и обязанности Заказчика:
2.2.1 Заказчик обязуется своевременно, за 10 рабочих дней до предполагаемого 1-го дня поставки товара подать заявку на мясо, по установленной форме.
2.2.2. Заказчик обязуется своевременно производить приемку и оплату продукции в соответствии с п.3.2. настоящего договора.
2.2.3. В случае поставки мяса ненадлежащего качества Заказчик осуществляет возврат Поставщику некачественную продукцию с составлением акта возврата, подписанных обеими сторонами.
2.2.4. Заказчик не имеет права принимать от поставщика мясо без соответствующих документов, указанных в п. 2.1.3. настоящего контракта.
2.2.5 Заказчик вправе уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара при несоблюдении Поставщиком сроков его доставки.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
3.1 Сумма по настоящему контракту составляет 857500 руб. (Восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот рублей),в том числе НДС. Цена договора включает в себя все расходы на транспортировку, хранение, погрузку и выгрузку.
3.2. Оплата заказчиком мяса Поставщику осуществляется безналичным расчетом, после предоставления счета в следующем порядке:
- сумма оплачивается по факту поставки в течении 20 дней после акта сверки, на основании счета-фактуры и накладной.
3.3. Цена товара должна быть фиксированная в течении срока действия контракта.
4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик осуществляет поставку товара согласно п.1.2. настоящего котракта. Количество, качество и ассортимент товара должен соответствовать основным требованиям технического задания, а покупатель обязан принять и оплатить.
4.2. Поставщик обязан использовать для поставки продуктов специально оборудованный транспорт, имеющий санитарный паспорт.
5.СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ.
5.1. Прием товара по количеству, ассортименту и целостности его упаковки производится представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в момент доставки товара на склад Заказчика. При обнаружении недостачи или нарушения целостности упаковки составляется соответствующий акт. Поставщик допустивший недопоставку товара обязан восполнить недопоставленное количество товара в течении 3-х дней с момента получения претензии Заказчика.
5.2. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование товара, ассортимент, количество и товарных единиц, стоимость товара. В случае отказа от приема продукции Заказчик обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с указанием причин отказа, должность, фамилию приемщика и подпись.
5.3 Заказчик вправе предъявить Поставщику претензию по качеству и срокам годности поставленного товара в течении 2-х дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной
В случае обнаружения некачественной продукции или недостачи участие представителя Поставщика обязательно. По факту обнаружения недостачи или некачественной продукции составляется акт, который подписывают представители Заказчика и Поставщика.
5.4. При обнаружении дефектов товара Заказчиком при условии, что данные дефекты не могли быть установлены Заказчиком при приемке товара от Поставщика, Заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных дефектах с приложением подробного перечня указанных дефектов. Вызов представителя Поставщика обязателен.
5.5. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в течении 2-х дней от даты передачи товара Заказчику.
5.6. Устранение недостатков поставки недостающего или замена негодного товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и другими необходимыми документами. Претензия передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штраф пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки Рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик(исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней),если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению настоящего договора, а именно: стихийные бедствия, пожар, военные действия, забастовки и массовые беспорядки, запреты различных органов власти срок исполнения настоящего договора сдвигается на время действия таких обстоятельств.
7.2 Доказательствами наступления форс-мажорных обстоятельств будут являться справки, выданные компетентными органами. Несвоевременное уведомление (не уведомление) о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на такие обстоятельства.
7.3. О наступлении таких обстоятельств Стороны обязаны уведомить в течении 3-х дней с момента их наступления.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта будут, по возможности, разрешаться путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ
9.1. Действие настоящего договора считать вступившем в силу с 10.06.12г. и действует по 31.12.2012г.
10.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.2. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
10.3. Вопросы, не предусмотренные сторонами в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством РФ.
10.4. Стороны вправе по взаимному соглашению изменить условия заключенного договора, что оформляется в письменном виде и подписывается сторонами.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик | Поставщик |
ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный» г. Саратов, Кумысная поляна, ул. Лесная, 1-Д ИНН/КПП: / «Экспресс-Волга» г. Саратов р/с к/с БИК: Министерство финансов Саратовской области (ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный») л/счет: р/счет : ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратов БИК: Директор _________________ М. П. |
