к форме 2 документации отбора
Ведомость оценки
Предложений участников комиссионного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов в г. Алатырь в 2009 году
№ п/п | Наименование показателей | Макс. балл | Предложения участников конкурса |
1 | Ценовое предложение: | 1 | |
2 | Квалификационный состав: | 10 | |
3 | Производственная база (техническая оснащенность) | 5 | |
4 | Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов | 5 | |
5 | Наибольший гарантийный срок | 3 | |
6 | Стабильность финансового состояния в предыдущем календарном году | 3 | |
7 | Использование современных технологий: | 5 | |
8 | Наличие добровольной сертификации | 3 | |
итого баллов | 35 | ||
· В случае если участником комиссионного отбора не будут представлены документы, подтверждающие заявленные в соответствии с указанными критериями показатели, такому участнику будет присвоено ноль баллов по соответствующим критериям.
Форма №3
Предложения об условиях исполнения договора
Наименование участника комиссионного отбора: | |
Организационно-правовая форма: | |
Юридический адрес: | |
Фактический адрес: | |
Факс: Телефон: | |
Банковские реквизиты: | |
Руководитель организации, Ф. И.О. | |
Документы, подтверждающие правомочия участника на осуществление данного вида деятельности ( лицензия, № , дата) |
Изучив документацию по комиссионному отбору на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в г. Алатырь: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт кровли, лифтового хозяйства, ремонт и утепление фасадов, (нужное подчеркнуть) в 2009 году, а также применимые к данному комиссионному отбору законодательство и нормативно-правовые акты,
мы, | |
(полное наименование, адрес и телефон участника конкурса) | |
в лице | |
действующего на основании |
Имеем (ю) намерение принять участие в комиссионном отборе и предлагаем (ю) выполнить работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций, ремонт кровли, ремонт и утепление фасадов, (нужное подчеркнуть) ______________________ многоквартирных жилых домов в соответствии с лотом и техническим заданием:
№ лота | Наименование лота | Общая стоимость выполнения работ, тыс. руб. |
ИТОГО |
Названная цена договора включает стоимость всех работ в соответствии с указанным Техническим заданием, а также стоимость всех используемых материалов, механизмов и оборудования, доставки материалов, технадзор, уплату всех налогов, установленных законодательством Российской Федерации, и иных обязательных платежей.
Сроки выполнения работ: | |
Продолжительность гарантийного срока | |
С условиями документации о комиссионном отборе и проектом договора ознакомлены (ен) и согласны (ен).
Руководитель ______________________________
(подпись)
М. П.
«____»___________________ 200__г.
(дата заполнения)
Расчет цены производится участником на основании смет запрошенных у заказчика по лотам.
Организационно-техническое предложение (прилагается).
Сообщаем (ю), что:
- для __________________________________ разрешена следующая система налогообложения:
(наименование)
__________________________________________________________________________________
(упрощенная, обычная)
- в отношении ____________________________________процедура банкротства не проводится;
(наименование)
- ликвидация _________________________________________________________не проводится;
(наименование)
- по состоянию на _______________200____ г. деятельность ___________________________не
(наименование)
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- задолженность _____________________________________по начисленным налогам, сборам и
(наименование)
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год не имеется.
по данным бухгалтерской отчетности на ______________ 200_ г. (последний завершенный отчетный период).
С условиями документации комиссионного отбора, проектом договора подряда ознакомлен и согласен.
_______________________________________________________________/ФИО/__
(подпись)
Должность_______________________________
М. П.
«____» _________________________200_____г.
(дата заполнения)
Приложение к
Форме №3
Предложению об условиях исполнения договора подряда
Организационно-техническое предложение
1. Наименование и описание выполняемых работ __________________________________________
2. Используемые кадровые ресурсы ____________________________________________________*
3. Наличие специализированной техники _______________________________________________*
4. Имеем (не имеем) в собственности (по договору) сертифицированную специализированную лабораторию _______________________________________*
*Документы, подтверждающие заявленные показатели прилагаются.
________________________________________________________________/ФИО/__
(подпись)
Должность_______________________________
М. П.
«____» _________________________200_____г.
(дата заполнения)
Форма №4
УВЕДОМЛЕНИЕ
Участнику комиссионного отбора, подавшему заявку на участие в комиссионном отборе на выполнение капитального ремонта _____________________________ многоквартирных домов __________________________________________________________________________________
(наименование)
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического)
__________________________________________________________________________________
В соответствии с решением комиссии комиссионного отбора (Протокол рассмотрения заявок на участие в отборе на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов ____________________________________________________________________________________________________________ от «______»___________________200_____ года)
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического )
__________________________________________________________________________________
признано участником комиссионного отбора / не допущено к участию в комиссионном отборе.
Секретарь комиссии ___________________________/____________________/
Форма № 5
ДОГОВОР - подряда
№__
на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
«__ » _______ 2009 г. г. Алатырь
Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ» именуемый в дальнейшем Заказчик, Басюк Елены Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, на основании протокола о комиссионном отборе от _________2009г. № __ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:
капитальный ремонт:
кровли, фасада, внутридомовых инженерных коммуникаций дома № по ул. _____ г. Алатырь;
1.2. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованным сторонами техническим заданием, сметой, содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным Сторонами календарным планом (приложение N 1), являющимся неотъемлемой частью договора.
1.3. Сроки начала и окончания работ по договору устанавливаются:
с момента подписания договора - апрель 2009г.
до «__30_»___сентября_ 2009г.
2. Порядок сдачи и приемки работ
2.1. При завершении работы (этапа) Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи - приемки работы с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.
2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи - приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи - приемки или мотивированный отказ.
2.3. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 дней после получения акта сдачи - приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в 10-ти дневный срок.
2.4. Если при приемке работ будет выявлена необходимость изменения отдельных условий технического задания, то по требованию Заказчика эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока и стоимости их выполнения.
2.5. Технический надзор за выполнением работ осуществляется организацией уполномоченной администрацией города Алатыря.
2.5. Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подписывается представителем собственников помещений в многоквартирном доме или общественной комиссией собственников помещений в многоквартирном доме, лицом (организацией или экспертом), осуществляющим технический надзор за проведением капитального ремонта многоквартирного дома, согласовывается с госжилинспекцией ЧР.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Заказчик ежемесячно принимает выполненные Подрядчиком объемы работ, подписывает акт приемки выполненных работ по Ф-2 и справки о стоимости выполненных работ по Ф-3. оплата материалов производится по фактическим затратам в пределах нормативного индекса цен, с представлением расчета на материалы.
Заказчик вправе проверять первичную документацию Подрядчика связанную с исполнением настоящего договора
3.2. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Подрядчика, поданной в ходе размещения комиссионного отбора.
3.3. Стоимость работ по настоящему договору составляет ___________________рублей.
3.4. Цена договора устанавливается по результатам комиссионного отбора в рублях Российской Федерации и включает в себя все расходы, налоги, в т. ч. НДС.
3.5. Расчет производится по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет подрядчика. Для выполнения работ после заключения договора Заказчик перечисляется на расчетный счет подрядчика аванс в размере 30% от сметной стоимости, в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора.
Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком после подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанных сторонами (в т. ч. собственниками домов, согласованные с администрацией города Алатыря, организацией осуществляющей технический надзор за проведением капитального ремонта и госжилинспекцией ЧР), в течение 45 дней (по мере поступления денежных средств из городского бюджета) при условии, что работа выполнена с надлежащим качеством, в установленные договором объеме и сроки.
4. Права и обязанности сторон
Права и обязательства Заказчика:
4.1.1.Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) и, в случае обнаружения недостатков в результатах работы или отступлений от условий контракта, заявить об этом Подрядчику. Прием Заказчиком выполненных работ отражается в акте.
Права и обязательства Подрядчика:
4.2.1. Работа, предусмотренная в п.1 настоящего договора выполняется из материалов Подрядчика, его силами и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования.
4.2.2. Перед началом производства работ по настоящему договору Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы, механизмы и оборудование, а в случае их изменения в процессе производства работ, известить об этом Заказчика.
4.2.3. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов и оборудования, применяемых для ремонта, будут соответствовать ГОСТУ, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
4.2.4. При производстве работ Подрядчик обязан применять специализированную технику, ручной механизированный инструмент и передовые технологии производства работ.
4.2.5. Соблюдать нормы и требования по технике безопасности согласно нормам СНиП г, выставлять ограждения и знаки, указывающие опасную зону, нести ответственность за ТБ, пожарную безопасность, охрану окружающей среды.
4.2.6. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ по его вине.
Гарантийный срок результата работы, выполненной Подрядчиком, составляет 5 лет. Началом гарантийного срока следует считать следующий день после подписания акта выполненных работ. Если в период эксплуатации будут обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком безвозмездно в срок, установленный Заказчиком.
4.2.7. В случае отказа Подрядчика от исполнения принятых обязательств предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы неисполненных обязательств.
4.2.8. Вред причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина (нанимателю, собственнику) вследствие исполнения настоящего договора подлежит возмещению Подрядчиком.
5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
5.2.Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 - го месяца, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
6. Порядок урегулирования споров.
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае не достижения согласия между сторонами, разрешение споров производится в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
7.Изменения и расторжения договора подряда
7.1. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или изменить настоящий договор.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью договора.
7.3. Соглашение о расторжении договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из сторон.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае задержки Подрядчиком начала работ, более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
8. Срок действия договора
8.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, для каждой из сторон вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента исполнения сторонами принятых обязательств.
8.2. К настоящему договору прилагаются: техническое задание, календарный план выполнения работ, смета.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик ЖКХ» | Подрядчик |
Приложение
к договору
№ ____ от « ___» _______2009 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение капитального ремонта жилищного фонда
№ п. п. | Наименование объекта и виды работ | Объем работ | Стоимость работ в т. руб. | Начало работ | Окончание работ |
Заказчик: Подрядчик:
М. П. М. П.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
