Инструкция участникам размещения заказов (стр. 3 )

№ п. п.	Ф. И.О.	Занимаемая должность	Возраст	Образование, специальность, квалификация, дополнительные аттестации и др.	Стаж по специальности (лет; мес.)

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника-юридического лица.

Форма №5 «Сведения об автотранспорте, оборудовании и технических средствах, предлагаемых для использования при выполнении контракта».

№ п. п.	Наименование и характеристика машин, механизмов, автотранспорта и оборудования (марка, техническое состояние, год выпуска, длительность эксплуатации)	Адрес местонахождения	Принадлежность (собственность, аренда) Собственник арендуемого оборудования, вид договора аренды, срок аренды.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника – юридического лица.

Приложение

к конкурсной документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21 Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________в лице_______________________, действующего на основании

____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется исключительно своими силами в установленный срок по заданию Заказчика выполнить следующие работы: текущий ремонт пешеходных набивных дорожек и установку ограждений газонов (далее – работы) согласно адресной программе (Приложение ) и

передать их, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечить оплату по настоящему контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение№3),

согласованной сторонами, и утвержденной в установленном порядке технической

документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

2.  Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту____________________.

2.2. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту:_______________.

2.3. Сроки выполнения отдельных работ в рамках периода, определенного п.2.1 и 2.2 настоящего контракта, определяются сторонами в графике производства работ (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.4. В случае производственной необходимости, которую стороны не могли предвидеть при заключении контракта, стороны вправе изменить сроки выполнения работ, как отдельных этапов работ, так и начальный и конечный сроки, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему контракту.

3.  Цена работ и порядок расчетов

3.1. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется сметой

(Приложение ), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

Цена контракта составляет_________________________________, в том

числе НДС______________________.

Установленная настоящим контрактом цена работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке.

3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по мере поступления бюджетных средств при наличии оснований оплаты, предусмотренных п.3.3. и 3.4. настоящего контракта, и осуществляется за счет статьи расходов________________,

предусмотренных в приложении ___________к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2007 год»

3.3. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ (окончательный расчет) является справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт сдачи-приемки работ, подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего контракта.

3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. контракта выполненных Подрядчиком за истекший месяц работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2).

3.5. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ со стороны Заказчика производится в размере 30% от цены контракта, на срок не более одного месяца с момента оплаты до фактического получения результата работ (подписания акта выполненных работ и передачи результата работ Заказчику по первому этапу работ в соответствии с календарным планом).

3.6 Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, задания на проектирование и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов.

4.  Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику в срок_______________________утвержденную и

согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию.

4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,

соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а

также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх цены контракта, установленной в п.3.1. настоящего контракта.

4.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

4.2.3. Обеспечить уборку территории.

4.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок.

4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующий журнал по учету работы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.7. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии, предварительно очистив ремонтную площадку от строительного мусора, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.8. Обеспечить соответствие объекта условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 года со дня приемки результата работ.

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.5. Заказчик при исполнении контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 5% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 5% такой цены.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3-х дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

5.6. Устранение Подрядчиком в указанные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной этим контрактом.

5.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается прав ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть устранены при приемке.

5.8.Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. В случае непредставления по вине Заказчика исходных данных в установленные настоящим контрактом сроки Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время просрочки Заказчика.

При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

6.2. В случае нарушения конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику в муниципальный бюджет пени в размере 0,1% от установленной настоящим контрактом цены работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает Заказчику в муниципальный бюджет пени в размере 0,1% от действительной стоимости работ по их устранению за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

6.5. Гарантийный срок составляет:______________.

7. Срок муниципального контракта и его прекращение

7.1 Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и регистрации в Реестре муниципальных контрактов Санкт-Петербурга и действует до исполнения сторонами своих обязательств в установленные контрактом сроки, но не позднее 30.07.2007г.

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений исполнителем условий настоящего контракта:

- если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных календарным планом работ, составляет более 30 (тридцати) дней;

- если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменении объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных

данным контрактом;

- если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

При этом контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика о расторжении настоящего контракта.

7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.

8. Прочие условия

8.1.Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

8.4. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

8.5. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.6. К настоящему контракту прилагаются и являются неотъемлемой частью:

- Адресная программа (Приложение );

- Смета (Приложение );

- График производства работ (Приложение ).

9. Место нахождения и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Местная администрация

муниципального образования

муниципальный округ №21

Санкт-Петербурга

УФК по г. Санкт-Петербургу

(МА МО МО №21, МА МО МО №21)

лицевой счет ,

р/сч ,

ГРКЦ ГУ Банка России по

г. Санкт-Петербургу г. СПб.

Приложение

к муниципальному контракту.

Адресная программа текущего ремонта пешеходных набивных дорожек, организации парковочных мест, обустройство детских и спортивных площадок на территории муниципального образования муниципальный округ №21 на г. г. (вручается участнику размещения заказа при представлении участков местности, на которых планируется выполнять ремонтные работы). Адресная программа по установке ограждений на территории муниципального образования муниципальный округ №21 на г. г. (вручается участнику размещения заказа при представлении участков местности, на которых планируется ставить ограждения).

Приложение

к муниципальному контракту.

Образец формы см. на стр.__14___

Приложение

к муниципальному контракту.

Образец формы см. на стр.__13___

Утверждаю:

Глава местной администрации МО МО №21

Техническое задание на производство работ

Техническое задание

На производство работ по текущему ремонту пешеходных дорожек, организации парковых мест, обустройство детских и спортивных площадок и установке ограждений на территории муниципального образования муниципальный округ №21

№ п. п.	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
	ОКРУГ №57
1.Набивное покрытие для детской площадки между корпусами 1 и 2 дома 6 по ул. Черкасова
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя: до 22 см. с устройством песочного основания	100 кв. м.	1.50
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием строек согласно эскизу	м	25
2. Набивная дорожка от дома № 000 к.2 к дому 113 к.2 по Гражданскому пр. вдоль ГОУ СОШ №89
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	2.50
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	48
3. Набивная дорожка от дома №8 к.4 по ул. Черкасова ГОУ СОШ №89
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м	1.20
4.Набивная дорожка от дома №8 к.3 по ул. Черкасова к ГОУ СОШ № 89
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания 100 кв. м.	0.90
5.Набивная дорожка от дома№8 к.3 по ул. Черкасова к дому № 000 к.2 по Гражданскому пр.
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	0.90
6.Набивные дорожки у дома№6 к.1 и к.2 по ул. Черкасова в сторону дома №8 к.1 по ул. Черкасова
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	1.8
7.Набивное покрытие для парковки легковых автомобилей у дома № 000 к.2 по Гражданскому пр. (7 подъезд)
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	1.60
8.Набивное покрытие для парковки легковых автомобилей у дома №4 к.1 по ул. Черкасова
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см. с устройством песчаного основания	100 кв. м.	1.70
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	42
9.Набивное покрытие для парковки легковых автомобилей между домами №6 к.1 и к.2 со стороны дома №8 к.3 по ул. Черкасова
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м	2.00
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	15
10.Набивное покрытие для парковки легковых автомобилей у дома № 000 к.1 по пр. Луначарского
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	5.70
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу.	м	227
11.Набивное покрытие для детской площадки у дома № 000 к.1 по Гражданскому пр.
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100кв. м.	1.50
	ОКРУГ №58
1.Набивное покрытие детской площадки у дома №19 к.1 по ул. Черкасова
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	2.80
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	52
2.Набивная дорожка от дома №25/13 по ул. Черкасова к проезжей части ул. Киришской
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	0.80
3.Набивная дорожка от дома №14 к.3 по ул. Лужской к ГОУ СОШ №96
	Устройство дорожек и площадок из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см	100 кв. м.	0.80
4.Набивная дорожка от дома №16 по ул. Лужской к детской площадке на ул. Руставели дом №50
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	0.70
5.Набивная дорожка между домами №5 к.1 и к.3 по ул. Черкасова
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	0.70
6.Набивное покрытие для детской площадки между домом №5 к.2 по ул. Черкасова и домом № 000 по пр. Луначарского
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м	3.60
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	70
7.Набивное покрытие для детской площадки у дома №50 по ул. Руставели
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	7.00
8.Набивное покрытие для детской площадки у дома №11 по ул. Черкасова
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	1.00
9.Набивное покрытие для детской площадки по ул. Лужской дом №4 к.2
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	56
10.Набивная дорожка от дома №48 к.1 ул. Руставели к дому №21 ул. Черкасова
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	2.70
	ОКРУГ № 59
1.Набивное покрытие для детской площадки у дома № 000 к.4 по Гражданскому пр.
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	1.80
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу детской площадки и парковки	м	131
2.Набивное покрытие для детской площадки №1 у дома № 000 по Гражданскому пр.
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	2.1
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу.	м	25
3.Набивное покрытие для детской площадки №1 у дома № 000 по Гражданскому пр.
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	1.50
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	35
4.набивное покрытие для детской площадки по адресу Суздальский пр дом 109
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	1.50
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	48
5.Набивная дорожка от дома № 000 до дома № 000 к.4 по Гражданскому пр.
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100кв. м	1.20
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	48
6.Набивная дорожка между домом № 000 по Суздальскому пр. и домом № 000 к.4 по Гражданскому пр.
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м	4.10
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу.	м	48
7.Набивное покрытие для парковки легковых автомобилей между домом №82 к.3 по пр. Просвещения и ГДОУ №90
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 квм.	2.60
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	48
8.Набивное покрытие для парковки легковых автомобилей №1 у дома № 000 по Гражданскому пр.
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	6.00
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	69
9.Набивное покрытие для парковки легковых автомобилей №2 у дома № 000 по Гражданскому пр.
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см тс устройством песчаного основания	100 кв. м.	5.00
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	64
10.Существующие парковки по адресу: Гражданский пр. д.126 к.2 и Гражданский пр. д.128
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	96
11.Ограждение газона между домом №82 к.2 и домом №82 к.3 по пр. Просвещения и ограждения пешеходной дорожки от ТБЦ (вход в ЖЭУ-12) на ул. Ушинского д.35 к ГОУ СОШ № 000
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу	м	65
	ОКРУГ №60
1.Набивное покрытие для детской площадки по адресу: пр. Луначарского д.100
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	1.80
2.Набивная дорожка от дома №17 к.1 по ул. Ушинского к ГОУ СОШ № 000
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	1.00
3.Набивная дорожка от дома № 000 к.3 к дому № 000 к.2 по Гражданскому пр.
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	1.20
4.Набивное покрытие для парковки легковых автомобилей у дома №87 по пр Просвещения (6 пар.)
	Устройство площадки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22 см с устройством песчаного основания	100 кв. м.	4.20
5.Набивная дорожка от дома № 000 к.1 к дому № 000 к.2 по Гражданскому пр.
	Устройство дорожки из щебня, марки 1200 с толщиной слоя до: 22см с устройством песчаного основания.	100 кв. м.	1.80
	Устройство газонного металлического ограждения из профильных труб высотой 0.5 м с бетонированием стоек согласно эскизу.	м	61

Всего по МО №21:

- площадь набивного покрытия: 7790 кв. м.

- ограждения: 1177 пог. м.