Выполнение работ по ремонту дорог на территории ЗАТО г. Радужный (стр. 6 )

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

С уважением,

Руководитель организации ___________________________ _________________________

подпись

проект лот1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд

« » __________ 2010г. ЗАТО г. Радужный

Муниципальное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _________ , с другой стороны в соответствии с протоколом аукциона от « __» _________ 20 г. №____ и со ст.. 763-768 ГК РФ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить оплату работ: «Ремонт дороги от здания городской поликлиники (9 квартал д.№2) до здания центрального диспетчерского пункта (квартал 13/13 стр.1)

1.2.Срок выполнения работ: до «__»__________ 2010 года.

1.3.Настоящий муниципальный контракт, в соответствии с протоколом аукциона на выполнение работ для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

1.4.Место выполнения работ:от :от 9 квартала д. №2 до квартала 13/13 стр.№1 ЗАТО г. Радужный, 600910.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2. Цена контракта установлена _____руб. ( рублей)

в том числе: НДС 18%

в соответствии с протоколом аукциона от « »________ 20 года, № , являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.права и обязанности СТОРОН

Подрядчик обязуется:

3.1.Выполнить весь комплекс работ в соответствии с техническими характеристиками и объемами выполняемых работ (приложение №1 к муниципальному контракту). Качество работ должно соответствовать действующей нормативно-технической базе: (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги); ГЭСН Сборник 27. «Автомобильные дороги» и правилами техники безопасности.

3.2.Выполнять работу оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие СНиПам, стандартам, техническим регламентам и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ.

3.3.При выполнении работ отвечать установленным законодательством требованиям безопасности жизни, здоровья, имущества, охраны труда, а также экологическим нормам и требованиям.

3.4.Срок гарантии на выполненные работы составляет ____года. При обнаружении в течение этого срока строительных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, устраняет их течение 10 дней со дня составления двухстороннего акта по случаю их обнаружения.

3.5.Предъявить Заказчику копию свидетельства о допуске на производство работ СРО.

3.6.Предоставить документы, подтверждающие обеспечение исполнения муниципального контракта по форме ____________________ .

Заказчик обязуется:

3.7.Осуществлять контроль соблюдения качества, срока и объема выполняемых работ.

3.8.Произвести расчет с Подрядчиком в согласованный настоящим контрактом срок.

4.СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

4.1.Сдача результатов работ и услуг Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приемки-сдачи выполненных работ, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписи акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

5.ОПЛАТА РАБОТ

5.1. Расчет за выполненные работы по муниципальному контракту производится Заказчиком на основании выставляемого Подрядчиком счета-фактуры после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления платежной документации Подрядчиком при целевом поступлении денежных средств на данный объект.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка ( пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки ( пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Заказчика или третьих лиц

6.1.2.При целевом поступлении средств в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей к оплате.

Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ при отсутствии на его лицевом счете целевых бюджетных средств (при несвоевременном поступлении целевых бюджетных средств на лицевой счет Заказчика), а также по вине при невыполнении обязательств по вине третьих лиц.

6.2.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств, если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, введение чрезвычайного положения, либо иные ограничения уполномоченными органами РФ ( народные волнения, террористические акты и иные события чрезвычайного характера), в том числе: приостановление или прекращение программ (мероприятий) на основании распоряжения Правительства, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6.3.При наступлении указанных в п.6.2. обстоятельств, сторона должна без промедления, но не позднее 2-х календарных дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере

обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему муниципальному контракту. При прекращении указанных обязательств, сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую сторону и сообщает срок, с которого сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

7.1.Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему контракту;

7.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля за ходом выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками, (с существенными нарушениями условий контракта).

7.3.Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

8.3. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего муниципального контракта, либо его нарушения, прекращения или недействительности и не урегулированные сторонами, подлежат передаче на рассмотрение в Третейский суд при региональном отделении Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» во Владимирской области (далее - Третейский суд). Спор передается согласно положению этого суда на рассмотрение судьей единолично, определяемым для рассмотрения спора, по усмотрению Председателя третейского суда.

8.4.Решение Третейского суда является обязательным для исполнения всеми участниками третейского разбирательства. Расторжение в одностороннем порядке третейской оговорки недопустимо.

8.5.Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется путем подачи заявления в компетентный суд, на территории которого принято решение Третейского суда.

8.6. Решение Третейского суда может быть оспорено лицами, участвующими в третейском разбирательстве, путем подачи заявления в Арбитражный суд Владимирской области об отмене решения Третейского суда.

8.7.Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.Подрядчик несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе:

- за соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы  города, но не позднее трех рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г. Радужный;

- за ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом; трудоустройство граждан, вытекающее из ограничения на въезд иностранных граждан;

- за порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО;

-за порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: МУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Банк:ГРКЦ ГУ банка России по Владимирской области г. Владимир, УФК по Владимирской области (ОФК 03, МУ «ГКМХ» л/с ) БИК: Р/сч.

600910 Владимирская область, г. Радужный,1 квартал д.№55

тел.(8492бухгалтерия); тел/секретарь)

ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Председатель МУ «ГКМХ»

__________________. ____________________

проект лот2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд

« » __________ 2010г. ЗАТО г. Радужный

Муниципальное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _________ , с другой стороны в соответствии с протоколом аукциона от « __» _________ 20 г. №____ и со ст.. 763-768 ГК РФ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить оплату работ: «Ремонт дороги от пожарной части ПЧ-2 до очистных сооружений (ОССГ)»

1.2.Срок выполнения работ: до «__»__________ 2010 года.

1.3.Настоящий муниципальный контракт, в соответствии с протоколом аукциона на выполнение работ для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

1.4.Место выполнения работ: от здания №1, квартал 10 до здания №15, квартал 10, г. Радужный, 600910..

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2. Цена контракта установлена _____руб. ( рублей), в том числе: НДС 18%

в соответствии с протоколом аукциона от « »________ 20 года, № , являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.права и обязанности СТОРОН

Подрядчик обязуется:

3.1.Выполнить весь комплекс работ в соответствии с техническими характеристиками и объемами выполняемых работ (приложение №1 к муниципальному контракту). Качество работ должно соответствовать действующей нормативно-технической базе: (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги); ГЭСН Сборник 27. «Автомобильные дороги» и техники безопасности.

3.2.Выполнять работу оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие СНиПам, стандартам, техническим регламентам и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ.

3.3.При выполнении работ отвечать установленным законодательством требованиям безопасности жизни, здоровья, имущества, охраны труда, а также экологическим нормам и требованиям.

3.4.Срок гарантии на выполненные работы составляет ____года. При обнаружении в течение этого срока строительных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, устраняет их течение 10 дней со дня составления двухстороннего акта по случаю их обнаружения.

3.5.Предъявить Заказчику копию свидетельства о допуске на производство работ СРО.

3.6.Предоставить документы, подтверждающие обеспечение исполнения муниципального контракта по форме ____________________ .

Заказчик обязуется:

3.7.Осуществлять контроль соблюдения качества, срока и объема выполняемых работ.

3.8.Произвести расчет с Подрядчиком в согласованный настоящим контрактом срок.

4.СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

4.1.Сдача результатов работ и услуг Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приемки-сдачи выполненных работ, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписи акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

5.ОПЛАТА РАБОТ

5.1.Расчет за выполненные работы по муниципальному контракту производится Заказчиком на основании выставляемого Подрядчиком счета-фактуры после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления платежной документации Подрядчиком при целевом поступлении денежных средств на данный объект.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка ( пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки ( пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Заказчика или третьих лиц

6.1.2.При целевом поступлении средств в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей к оплате.

Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ при отсутствии на его лицевом счете целевых бюджетных средств (при несвоевременном поступлении целевых бюджетных средств на лицевой счет Заказчика), а также по вине при невыполнении обязательств по вине третьих лиц.

6.2.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств, если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, введение чрезвычайного положения, либо иные ограничения уполномоченными органами РФ ( народные волнения, террористические акты и иные события чрезвычайного характера), в том числе: приостановление или прекращение программ (мероприятий) на основании распоряжения Правительства, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6.3.При наступлении указанных в п.6.2. обстоятельств, сторона должна без промедления, но не позднее 2-х календарных дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере

обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему муниципальному контракту. При прекращении указанных обязательств, сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую сторону и сообщает срок, с которого сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

7.1.Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему контракту;

7.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля за ходом выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками, (с существенными нарушениями условий контракта).

7.3.Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

8.3. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего муниципального контракта, либо его нарушения, прекращения или недействительности и не урегулированные сторонами, подлежат передаче на рассмотрение в Третейский суд при региональном отделении Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» во Владимирской области (далее - Третейский суд). Спор передается согласно положению этого суда на рассмотрение судьей единолично, определяемым для рассмотрения спора, по усмотрению Председателя третейского суда.

8.4.Решение Третейского суда является обязательным для исполнения всеми участниками третейского разбирательства. Расторжение в одностороннем порядке третейской оговорки недопустимо.

8.5.Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется путем подачи заявления в компетентный суд, на территории которого принято решение Третейского суда.

8.6. Решение Третейского суда может быть оспорено лицами, участвующими в третейском разбирательстве, путем подачи заявления в Арбитражный суд Владимирской области об отмене решения Третейского суда.

8.7.Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.Подрядчик несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе:

- за соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы  города, но не позднее трех рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г. Радужный;

- за ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом; трудоустройство граждан, вытекающее из ограничения на въезд иностранных граждан;

- за порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО;

-за порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: МУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Банк:ГРКЦ ГУ банка России по Владимирской области г. Владимир, УФК по Владимирской облас

(ОФК 03, МУ «ГКМХ» л/с ) БИК: Р/сч.

600910 Владимирская область, г. Радужный,1 квартал д.№55

тел.(8492бухгалтерия); тел/секретарь)

ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Председатель МУ «ГКМХ»

__________________. ____________________

проект лот№3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд

« » __________ 2010г. ЗАТО г. Радужный

Муниципальное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _________ , с другой стороны в соответствии с протоколом аукциона от « __» _________ 20 г. №____ и со ст.. 763-768 ГК РФ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить оплату работ: «Ямочный ремонт и ремонт дорог картами ( от КПП ЗАТО г. Радужный в сторону жилой зоны, кольцевая дорога 1 и 3 кварталов, межквартальный проезд, дорога в сторону 16 квартала )»

1.2.Срок выполнения работ: до «__»__________ 2010 года.

1.3.Настоящий муниципальный контракт, в соответствии с протоколом аукциона на выполнение работ для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

1.4.Место выполнения работ:от : от КПП ЗАТО г. Радужный в сторону жилой зоны, кольцевая дорога 1 и 3 кварталов, межквартальный проезд, дорога в сторону 16 квартала ЗАТО г. Радужный, 600910.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2. Цена контракта установлена _____руб. ( рублей)

в том числе: НДС 18%

в соответствии с протоколом аукциона от « »________ 20 года, № , являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.права и обязанности СТОРОН

Подрядчик обязуется:

3.1.Выполнить весь комплекс работ в соответствии с техническими характеристиками и объемами выполняемых работ (приложение №1 к муниципальному контракту). Качество работ должно соответствовать действующей нормативно-технической базе: (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги); ГЭСН Сборник 27. «Автомобильные дороги» и правилами техники безопасности.

3.2.Выполнять работу оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие СНиПам, стандартам, техническим регламентам и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ.

3.3.При выполнении работ отвечать установленным законодательством требованиям безопасности жизни, здоровья, имущества, охраны труда, а также экологическим нормам и требованиям.

3.4.Срок гарантии на выполненные работы составляет ____года. При обнаружении в течение этого срока строительных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, устраняет их течение 10 дней со дня составления двухстороннего акта по случаю их обнаружения.

3.5.Предъявить Заказчику копию свидетельста о допуске на производство работ СРО.

3.6.Предоставить документы, подтверждающие обеспечение исполнения муниципального контракта по форме ____________________ .

Заказчик обязуется:

3.7.Осуществлять контроль соблюдения качества, срока и объема выполняемых работ.

3.8.Произвести расчет с Подрядчиком в согласованный настоящим контрактом срок.

4.СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

4.1.Сдача результатов работ и услуг Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приемки-сдачи выполненных работ, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписи акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

5.ОПЛАТА РАБОТ

5.1. Расчет за выполненные работы по муниципальному контракту производится Заказчиком на основании выставляемого Подрядчиком счета-фактуры после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления платежной документации Подрядчиком при целевом поступлении денежных средств на данный объект.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка ( пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки ( пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Заказчика или третьих лиц

6.1.2.При целевом поступлении средств в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей к оплате.

Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ при отсутствии на его лицевом счете целевых бюджетных средств (при несвоевременном поступлении целевых бюджетных средств на лицевой счет Заказчика), а также по вине при невыполнении обязательств по вине третьих лиц.

6.2.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств, если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, введение чрезвычайного положения, либо иные ограничения уполномоченными органами РФ ( народные волнения, террористические акты и иные события чрезвычайного характера), в том числе: приостановление или прекращение программ (мероприятий) на основании распоряжения Правительства, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6.3.При наступлении указанных в п.6.2. обстоятельств, сторона должна без промедления, но не позднее 2-х календарных дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере

обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему муниципальному контракту. При прекращении указанных обязательств, сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую сторону и сообщает срок, с которого сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

7.1.Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему контракту;

7.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля за ходом выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками, (с существенными нарушениями условий контракта).

7.3.Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

8.3. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего муниципального контракта, либо его нарушения, прекращения или недействительности и не урегулированные сторонами, подлежат передаче на рассмотрение в Третейский суд при региональном отделении Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» во Владимирской области (далее - Третейский суд). Спор передается согласно положению этого суда на рассмотрение судьей единолично, определяемым для рассмотрения спора, по усмотрению Председателя третейского суда.

8.4.Решение Третейского суда является обязательным для исполнения всеми участниками третейского разбирательства. Расторжение в одностороннем порядке третейской оговорки недопустимо.

8.5.Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется путем подачи заявления в компетентный суд, на территории которого принято решение Третейского суда.

8.6. Решение Третейского суда может быть оспорено лицами, участвующими в третейском разбирательстве, путем подачи заявления в Арбитражный суд Владимирской области об отмене решения Третейского суда.

8.7.Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.Подрядчик несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе:

- за соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы  города, но не позднее трех рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г. Радужный;

- за ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом; трудоустройство граждан, вытекающее из ограничения на въезд иностранных граждан;

- за порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО;

-за порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: МУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Банк:ГРКЦ ГУ банка России по Владимирской области г. Владимир, УФК по Владимирской области (ОФК 03, МУ «ГКМХ» л/с ) БИК: Р/сч.

600910 Владимирская область, г. Радужный,1 квартал д.№55

тел.(8492бухгалтерия); тел/секретарь)

ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Председатель МУ «ГКМХ»

__________________. ____________________

проект лот№4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд

« » __________ 2010г. ЗАТО г. Радужный

Муниципальное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _________ , с другой стороны в соответствии с протоколом аукциона от « __» _________ 20 г. №____ и со ст.. 763-768 ГК РФ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить оплату работ: «Ремонт кольцевой дороги от площади у здания №45, квартал1 (торговый центр МУП «Продукты») до межквартальной полосы»

1.2.Срок выполнения работ: до «__»__________ 2010 года.

1.3.Настоящий муниципальный контракт, в соответствии с протоколом аукциона на выполнение работ для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

1.4.Место выполнения работ:от :от здания №45,1 квартал до межквартальной полосы, ЗАТО г. Радужный, 600910.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2. Цена контракта установлена _____руб. ( рублей)

в том числе: НДС 18%

в соответствии с протоколом аукциона от « »________ 20 года, № , являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.права и обязанности СТОРОН

Подрядчик обязуется:

3.1.Выполнить весь комплекс работ в соответствии с техническими характеристиками и объемами выполняемых работ (приложение №1 к муниципальному контракту). Качество работ должно соответствовать действующей нормативно-технической базе: (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги); ГЭСН Сборник 27. «Автомобильные дороги» и правилами техники безопасности.

3.2.Выполнять работу оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие СНиПам, стандартам, техническим регламентам и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ.

3.3.При выполнении работ отвечать установленным законодательством требованиям безопасности жизни, здоровья, имущества, охраны труда, а также экологическим нормам и требованиям.

3.4.Срок гарантии на выполненные работы составляет ____года. При обнаружении в течение этого срока строительных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, устраняет их течение 10 дней со дня составления двухстороннего акта по случаю их обнаружения.

3.5.Предъявить Заказчику копию свидетельства о допуске на производство работ СРО.

3.6.Предоставить документы, подтверждающие обеспечение исполнения муниципального контракта по форме ____________________ .

Заказчик обязуется:

3.7.Осуществлять контроль соблюдения качества, срока и объема выполняемых работ.

3.8.Произвести расчет с Подрядчиком в согласованный настоящим контрактом срок.

4.СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

4.1.Сдача результатов работ и услуг Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приемки-сдачи выполненных работ, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписи акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

5.ОПЛАТА РАБОТ

5.1. Расчет за выполненные работы по муниципальному контракту производится Заказчиком на основании выставляемого Подрядчиком счета-фактуры после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления платежной документации Подрядчиком при целевом поступлении денежных средств на данный объект.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка ( пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки ( пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Заказчика или третьих лиц

6.1.2.При целевом поступлении средств в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей к оплате.

Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ при отсутствии на его лицевом счете целевых бюджетных средств (при несвоевременном поступлении целевых бюджетных средств на лицевой счет Заказчика), а также по вине при невыполнении обязательств по вине третьих лиц.

6.2.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств, если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, введение чрезвычайного положения, либо иные ограничения уполномоченными органами РФ ( народные волнения, террористические акты и иные события чрезвычайного характера), в том числе: приостановление или прекращение программ (мероприятий) на основании распоряжения Правительства, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6.3.При наступлении указанных в п.6.2. обстоятельств, сторона должна без промедления, но не позднее 2-х календарных дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере

обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему муниципальному контракту. При прекращении указанных обязательств, сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую сторону и сообщает срок, с которого сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

7.1.Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему контракту;

7.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля за ходом выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками, (с существенными нарушениями условий контракта).

7.3.Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

8.3. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего муниципального контракта, либо его нарушения, прекращения или недействительности и не урегулированные сторонами, подлежат передаче на рассмотрение в Третейский суд при региональном отделении Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» во Владимирской области (далее - Третейский суд). Спор передается согласно положению этого суда на рассмотрение судьей единолично, определяемым для рассмотрения спора, по усмотрению Председателя третейского суда.

8.4.Решение Третейского суда является обязательным для исполнения всеми участниками третейского разбирательства. Расторжение в одностороннем порядке третейской оговорки недопустимо.

8.5.Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется путем подачи заявления в компетентный суд, на территории которого принято решение Третейского суда.

8.6. Решение Третейского суда может быть оспорено лицами, участвующими в третейском разбирательстве, путем подачи заявления в Арбитражный суд Владимирской области об отмене решения Третейского суда.

8.7.Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.Подрядчик несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе:

- за соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы  города, но не позднее трех рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г. Радужный;

- за ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом; трудоустройство граждан, вытекающее из ограничения на въезд иностранных граждан;

- за порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО;

-за порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: МУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Банк:ГРКЦ ГУ банка России по Владимирской области г. Владимир, УФК по Владимирской области (ОФК 03, МУ «ГКМХ» л/с ) БИК: Р/сч.

600910 Владимирская область, г. Радужный,1 квартал д.№55

тел.(8492бухгалтерия); тел/секретарь)

ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Председатель МУ «ГКМХ»

__________________. ____________________