Документация

УТВЕРЖДЕНО

На заседании Конкурсной комиссии

(протокол заседания №37 от 25.12.2012г.)

Документация

на проведение запроса предложений по выбору организации на выполнение проектных работ по переформатированию Дополнительного офиса № 000/010 Саратовского отделения № 000 России», расположенного по адресу: 6А для нужд России»

среди поставщиков, аккредитованных на выполнение проектных работ по переформатированию филиальной сети Саратовского отделения № 000 России» в 2013г.

1.  Общие сведения о запросе предложений

1.1.  Заказчик — Саратовское отделение России» ( /7), далее по тексту Банк.

·  Дата объявления запроса предложений – 28.12.2012г.

·  Дата окончания подачи предложений – 16:00 (время московское) «11» января 2013 года.

·  Вид запроса предложений – с ограниченным количеством участников.

·  Дата подведения итогов запроса предложений 15.01.2013г.

·  Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки /7, зал заседаний.

·  Количество победителей запроса предложений – 1.

1.2.  Контактное лицо со стороны Банка – , *****@***ru,

2.  Требования к предмету запроса предложений

2.1.  Предметом запроса предложений является выбор организации на выполнение проектных работ по переформатированию Дополнительного офиса № 000/010 Саратовского отделения № 000 России», расположенного по адресу: 6А.

2.2.  Требования к предмету запроса предложений (к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и/или качественным характеристикам, количеству (объему) закупаемых товаров (результатам выполняемых работ, оказываемых услуг)) приведены в приложении №1 «Техническое задание» к запросу предложения

3.  Требования к условиям исполнения договора, генерального соглашения, гарантийного письма (далее – Договор)

3.1.  Требования к условиям Договора, к порядку формирования стоимости продукции (расходы на перевозку, уплату налогов, таможенных пошлин, расходы на сборку, установку и пр. расходы, которые должны/могут быть включены в стоимость), условиям оплаты, срокам/периодам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), расходам на эксплуатацию, сроку и объему гарантии, а также прочим условиям договора приведены в приложении №4 «Проект договора» к запросу предложений.

3.2.  Сведения о начальной (максимальной) цене договора 1 один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4.  Требования к форме и содержанию предложения Участника

4.1.  Требования к содержанию, оформлению, сроку действия предложения Участника, инструкции по его заполнению приведены в приложениях № 2.

5.  Порядок подачи предложений

5.1.  Любой Участник может подать только одно предложение в отношении предмета запроса предложения. Предложения предоставляются в письменном виде.

Адрес приема заявок: /7, канцелярия каб. 1004.

5.2.  В предложении указывается:

·  полное наименование Участника (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.);

·  предмет запроса предложений.

·  Слова «не вскрывать до 16:00 11 января 2013 года».

5.3.  Предложения, поступившие после установленного срока, не принимаются.

5.4.  Любой Участник может подать только одно предложение в отношении предмета запроса предложений.

6.  Отзыв (замена) предложения

6.1.  Предложение может быть отозвано (заменено) Участником запроса предложения:

·  письменным запросом в адрес Управляющего Саратовским отделением № 000 России» не позднее установленной даты окончания подачи предложений.

7.  Запрос на разъяснение документации по запросу предложений

7.1.  Все вопросы должны направляться в письменном виде по адресу г. Саратов, ул. Вавилова, 1/7 не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания подачи предложений.

8.1.  Ответы на заданные вопросы в течение 2 рабочих дней со дня их получения будут направлены Банком (без указания компании, задавшей вопрос) всем приглашенным Участникам запроса предложений.

8.2.  Банк оставляет за собой право не отвечать на отдельные вопросы.

8.  Внесение изменений в запрос предложений

8.3.  Банк вправе внести изменения в запрос предложений до истечения срока приема предложений Участников.

8.4.  Информация о внесении изменений (в т. ч. о продлении срока подачи предложений) направляется Банка всем приглашенным Участникам запроса предложений.

9.  Прочие положения

9.1.  Банк может запросить у Участников разъяснения их предложений, образцы продукции. Предоставленные Участником разъяснения не должны изменять суть предложения.

9.2.  Банк оставляет за собой право проводить с победителем запроса предложений дополнительные переговоры по оптимизации стоимости продукции, являющейся предметом запроса предложений.

9.3.  Банк вправе изменить требования к порядку оплаты по заключаемому с победителем запроса предложений договору (в том числе об отмене аванса) в зависимости от финансового состояния победителя запроса предложений.

9.4.  Банк обеспечивает конфиденциальность полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и документацией по запросу предложений.

9.5.  Участники, подавшие предложения, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в предложениях до времени и даты окончания приема предложений.

9.6.  Банк не осуществляет возмещение участникам запроса предложений затрат, связанных с участием в запросе предложений, а также затрат, связанных с разработкой и изготовлением образцов продукции, произведенных для участия в запросе предложений.

9.7.  Банк вправе отказаться от проведения закупки при проведении запроса предложений в срок не позднее даты окончания приема предложений Участников;

9.8.  Банк размещает соответствующее извещение об отказе от проведения закупки на своем сайте и официальном сайте Российской Федерации (далее официальный сайт) и, в случае Закупочных процедур с ограниченным количеством Участников, информирует о принятом решении каждого Участника.

10.  Критерии оценки участников

10.1.  Конкурсная комиссия оценивает предложения в соответствии с порядком оценки и сопоставления предложений Участников (Приложение к запросу предложений).

10.2.  Победителем признается Участник, который сделал лучшее предложение.

11.  Подписание Договора

11.1.  С победителем запроса предложений будет заключаться договор на условиях, указанных в приложении №3.

11.2.  Договор между Банком и Победителем запроса предложений подписывается на основании Протокола о результатах запроса предложений и предложения победителя, а также протокола переговоров (при их проведении).

12.  Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений

12.1.  Банк направляет всем Участникам выписку из протокола о результатах проведенного запроса предложений, в котором указывается сокращенное наименование Победителя запроса предложений».

Приложения:

Приложение . Техническое задание

Приложение .  Требования к оформлению и содержанию предложения Участника(Форма письма о подаче предложения Коммерческое предложение. Форма коммерческого предложения. Форма Технического предложения. Форма Анкеты Участника.)
Приложение . Проект договора.

Приложение . Порядок оценки и сопоставления предложений Участников.

Приложение . Реестр аккредитованных поставщиков на выполнение проектных работ по переформатированию филиальной сети Саратовского отделения № 000 России» в 2013г.

Приложение

к запросу предложений

Техническое задание

1.  Требования к предмету закупки

1.1.  Наименование выполнения работ:

Разработка проектной документации по перепланировке помещений, в рамках программы переформатирования, Дополнительного офиса № 000/010 Саратовского отделения № 000 России», расположенного по адресу: 6А.

1.2.  Площадь помещений: 420 кв. м.

1.3.  Требования к результату выполнения работ:

- «Пояснительная записка»;

- «Техническая укрепленность»;

- «Архитектурные решения»;

- «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

- «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;

- «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;

- «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

- «Дизайн проект»;

- Сметная документация.

2.  Требования к условиям договора

·  Максимальный размер аванса: 50%;

·  Максимальный срок выполнения работ: 90 календарных дней;

·  Максимальная цена: п.3.2. документации запроса предложений;

·  требования к дополнительным услугам: согласно проекту договора (Приложение к запросу предложений.

3.  Требования к Квалификации Участника запроса предложений[15]

Право на участие в запросе предложений с ограниченным количеством участников имеют подрядные организации, внесенные Реестр аккредитованных поставщиков на выполнение проектных работ по переформатированию филиальной сети Саратовского отделения № 000 России» в 2013г.

·  (Приложение к запросу предложений Реестр аккредитованных организаций)

Требования к сроку действия предложения

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче предложения. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения предложения.

Требования к составу предложения

Все документы, входящие в предложение, должны быть составлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на иностранном языке, должны быть представлены на языке оригинала с обязательным приложением перевода этих документов на русский язык, заверенным в установленном порядке (Документы, полученные из-за границы, должны быть апостилированы с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.. При выявлении расхождений между текстом на русском языке и на языке оригинала, преимущество будет отдано тексту на русском языке.

Банк вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

В документах, входящих в предложение, денежные обязательства должны быть выражены в российских рублях или иностранной валюте.

В стоимость предложения должна быть включена сумма НДС, а также все налоги и сборы.

Приложение

к запросу предложений

Формы документов

Форма 1

Форма письма о подаче предложения

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

На Извещение о проведении запроса предложений ____________________________

наименование запроса предложений

размещенное совместно с документацией о запросе предложений ________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами))

зарегистрирован по адресу:

________________________________________________________________________,

(местонахождение Участника запроса предложений (в соответствии с учредительными документами))

сообщает о принятии установленных в данных документах требований  и предлагает осуществить поставку следующих товаров/выполнение следующих работ/оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(наименование предлагаемых товаров (работ, услуг))

на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложением, прилагаемыми к настоящему письму и составляющими вместе с ним предложение, на общую сумму/за единицу продукции

________________________________________________________________________

(общая сумма предложения / стоимость единицы продукции (работ. услуг),,рублей/(валюта заявленной стоимости) с НДС (в случае, если НДС не облагается указать статью и норму закона, освобождающего от обложения НДС))

Настоящее Предложение действует до «____»_______________________20__ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами (приложения):

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

входящих в предложение Участника

1.  — на ____ л;

2.  — на ____ л;

3.  Документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям (перечислить) — на ____ л.;

4.  Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений установленным требованиям — на ____ л.

5.  Коммерческое предложение – на____л.

6.  ______________________

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений. Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

·  Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).

·  Участник запроса предложений должен указать стоимость поставляемой продукции цифрами и словами, в рублях или иностранной валюте, с НДС (в случае, если НДС не облагается указать статью и норму закона, освобождающего от обложения НДС), в соответствии с Коммерческим предложением. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ, ХХ руб., например: «1 ,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)»Участник запроса предложений должен указать срок действия предложения.

Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к предложению документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника запроса предложений. Письмо должно быть подписано руководителем Участника и скреплено его печатью.

Форма 2

Форма коммерческого предложения

Приложение 1 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

на выполнение проектных работ по переформатированию Дополнительного офиса № 000/010 Саратовского отделения № 000 России», расположенного по адресу: 6А.

Полное наименование и адрес Участника: _________________________________

№	Критерии	Показатели	Примечания
1	Общая стоимость работ
2	Авансовый платеж %
3	Сроки выполнения работ

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение

к запросу предложений

Проект договора

на разработку проектной документации

г. Саратов «____» __________ 20__года

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», № 000 России» г-жи Дементьевой Марины Юрьевны действующей на основании Устава, Положения о филиале и доверенности № 76 от 14 января 2011 г., с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Определения

«Договор» - настоящий договор с приложениями к нему, подписанный Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами.

«Объект» - дополнительный офис №___________ Саратовского отделения № 000

России», расположенный по адресу: ______________________________

«Работы» – разработка проектной документации по Объекту в соответствии с условиями Договора.

«Проектная документация» – проектно-сметная документация на весь объем работ по перепланировке помещений Объекта, разрабатываемая в соответствии с техническим заданием утвержденным Заказчиком, Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 01.01.2001 года в редакции от 01.01.2001 года, действующими Строительными нормами и правилами, техническими регламентами, действующими в Российской Федерации, в России» и иными нормативными документами.

«Согласование» – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком, Исполнителем, а также органами государственного надзора, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

2. Предмет договора.

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку проектной документации по Объекту, согласованию её с Заказчиком, органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями и передаче ее Заказчику.

2.2. Содержание и объём выполняемых работ по разработке Проектной документации определяются прилагаемым к Договору техническим заданием (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью Договора, а также Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства

Российской Федерации № 87 от 01.01.2001 года в редакции от 01.01.2001 года, а так же действующему законодательству Российской Федерации, Строительными нормами и правилами, техническими регламентами, действующими в Российской Федерации, и нормативными документами России».

2.3. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с условиями Договора своим иждивением (собственными силами, средствами и материалами), для разработки узкоспециализированной проектной документации Исполнитель имеет право привлекать субподрядные организации с обязательным предварительным согласованием данных субподрядчиков с Заказчиком.

2.4 Заказчик обязуется принять Работы в соответствии с условиями раздела 6 Договора и оплатить их результат в соответствии с условиями раздела 5 Договора.

3. Стоимость работ.

3.1. Общая стоимость порученных Исполнителю Работ, указанных в п. п. 2.1. и 2.2. Договора, определена сметой (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью Договора и составляет – ___________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС ______- ________________________ рублей ____ копеек.

3.2. Стоимость Работ по Договору является окончательной и может быть пересмотрена только по дополнительному соглашению Сторон.

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Срок выполнения Работ составляет ___ календарных дней, без учета сроков по разделу 6, с даты оплаты Заказчиком аванса по п.5.1 настоящего Договора.

4.2. На момент подписания Договора срок выполнения Работ, указанный в п.4.1. Договора, является исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков их выполнения.

4.3. Датой выполнения Работ является дата подписания Сторонами Акта приемки Проектной документации, имеющей все необходимые согласования.

5. Взаиморасчёты Сторон.

5.1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере ___ % от стоимости Работ –

______________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС __%- ________________ рублей __ копеек, в течение 5-ти календарных дней со дня подписания Договора.

5.2. Окончательный расчет по договору в сумме - ____________________ рублей __ копеек, в том числе НДС ___%- _______________ рублей __ копеек, производится Заказчиком не позднее 5-ти рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приёмки Проектной документации, имеющей все необходимые согласования.

5.3. Все платежи по Договору производятся безналичным путем на расчетный счет исполнителя, указанный в реквизитах сторон Договора.

6. Сдача и приемка работ

6.1. После выполнения Работ Исполнитель представляет Заказчику на согласование Проектную документацию в полном объеме, имеющую все необходимые согласования с органами государственного надзора, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями. Проектная документация предоставляется в 4 (четырех) экземплярах и в электронном виде в сроки, предусмотренные пунктом 4.1. Договора.

6.2. Заказчик рассматривает Проектную документацию, представленную Исполнителем в течение 10 рабочих дней.

6.3. В случае, если в течение 10 рабочих дней после представления Исполнителем Проектной документации Заказчик не выдаст письменных замечаний по Проектной документации, Стороны подписывают Акт приемки Проектной документации.

6.4. При наличии замечаний Заказчик письменно предлагает Исполнителю устранить их.

Исполнитель устраняет замечания Заказчика по Проектной документации в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

После устранения Исполнителем замечаний по Проектной документации Стороны подписывают Акт приемки Проектной документации.

6.5. Наличие или отсутствие замечаний не освобождает Исполнителя от ответственности за качество и полноту Проектной документации.

7. Обязанности и права Сторон.

7.1. Обязанности Исполнителя:

7.1.1. Разработать Проектную документацию в объеме и на условиях, предусмотренных Договором и в сроки, предусмотренные п.4.1 Договора.

7.1.2. Согласовать разработанную Проектную документацию в соответствии с п.2.1. Договора.

7.1.3. В процессе разработки и согласования Проектной документации выполнять указания Заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную документацию, если они не противоречат техническому заданию, условиям настоящего договора, действующему законодательству Российской Федерации, СНиП и техническим регламентам, действующим в Российской Федерации и нормативным документам России».

В случае, если указания Заказчика существенно влияют на стоимость или(и) сроки выполнения Работ, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором корректируют сроки, объем дополнительных работ и условия их оплаты.

7.1.4. Немедленно информировать Заказчика обо всех изменениях, влияющих на исполнение условий Договора.

7.1.5. Устранить все замечания Заказчика по Проектной документации, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, СНиП, техническим регламентам, действующим в Российской Федерации и нормативным документам России».

7.1.6. Исполнитель гарантирует соблюдение условий конфиденциальности согласно раздела 12 настоящего Договора.

7.2. Права Исполнителя:

7.2.1. В случае несоблюдения Заказчиком условий п.5.1. Договора, Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, имеет право перенести начало и окончание работ по настоящему договору на период просрочки исполнения соответствующих обязательств.

7.2.2. Исполнитель имеет право на досрочное выполнение работ по Договору.

7.3. Обязанности Заказчика:

7.3.1. Принять результаты Работ по Акту приемки Проектной документации от Исполнителя в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

7.3.2. Оплатить Исполнителю стоимость выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

7.3.3. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, влияющих на исполнение условий Договора.

7.4. Права Заказчика:

7.4.1. Заказчик имеет право вносить изменения в техническое задание или объемы работ по настоящему договору, которые, по его мнению, необходимы. Если такие изменения повлияют на стоимость или(и) срок выполнения Работ, то Сторонами оформляется дополнительное соглашение в соответствии с условиями Договора.

8. Ответственность Сторон.

8.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств в срок, указанный в пункте 4.1 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента), от общей стоимости Работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств, установленной в пункте 4.1 настоящего договора, за каждый календарный день просрочки, включая дату уплаты неустойки.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств в сроки, указанные в пункте 5.2. Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента), от стоимости неоплаченных Работ за каждый календарный день просрочки, при надлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств.

8.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения Сторонами настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае не достижения Сторонами соглашения, споры рассматриваются в Арбитражном суде Саратовской области.

9. Прочие условия.

9.1. Настоящий договор может быть изменён, дополнен или расторгнут только по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

9.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, другой – у Исполнителя.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений и распоряжений

государственных органов, прямо или косвенно препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. Обстоятельства непреодолимой силы означают обстоятельства вышеперечисленного характера, произошедшие после подписания Сторонами настоящего договора, при условии, что Стороны не имели возможности эти события предвидеть и предотвратить разумными мерами. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют непродолжительно и не влекут за собой необратимых последствий для выполнения Сторонами условий Договора, то сроки выполнения работ должны быть продлены на число дней действия этих обстоятельств и их последствий.

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся: нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке товаров, нужных для исполнения обязательств, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

10.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств, а также представить документы,

подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону, с указанием даты расторжения. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней до расторжения настоящего договора Исполнитель обязан возвратить Заказчику не использованную для выполнения работ по разработке документации сумму аванса, а Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Исполнителем обязательства.

11. Срок действия договора.

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Заказчиком и Исполнителем своих обязательств.

12. Конфиденциальность

12.1. Каждая из Сторон обязуется рассматривать как конфиденциальную всю информацию, полученную от другой Стороны в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, и такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по настоящему Договору. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации несет Сторона, ее разгласившая, в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Факт заключения и содержания настоящего Договора, всех Приложений и последующих изменений и дополнений к нему являются конфиденциальными.

12.3. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

12.4. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время выполнения Работ по настоящему Договору Исполнителем, а также в течение 3-х лет после окончания этих работ или расторжения Договора.

12.6. Доказательство нарушения положений настоящего раздела возлагается на Сторону, заявившую о таком нарушении.

13. Прилагаемые документы.

Приложение – техническое задание

Приложение – смета

14.Реквизиты Сторон.

Исполнитель:

Заказчик: Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Саратовское отделение 8622 России»

Юридический адрес : 117997 9.

Почтовый адрес: /7.

Банковские реквизиты: , ,

к/с ,

15. Подписи Сторон.

Исполнитель: Заказчик:

Зам. Управляющего Саратовским

отделением № 000

« России"

________________ / / __________

«____» __________20 года «____» ________20 года

Приложение

к запросу предложений

Банк оценивает и сопоставляет предложения Участников и проводит их предварительное ранжирование, исходя из следующих критериев:

Предлагаемая общая стоимость работ:

1.  Участник предложивший начальную стоимость работ по проектированию получает 40 баллов.

2.  При уменьшении стоимости работ на каждые 5% (но не более 20%) от начальной предложенной стоимости работ плюс 5 баллов.

3.  При увеличении стоимости работ на каждые 5% (но не более 20%) от начальной предложенной стоимости работ минус 5 баллов.

При увеличении/уменьшении стоимости проектирования Объекта более 20 % Участник запроса предложений исключается из списка претендентов на выполнение работ.

Предлагаемый срок выполнения работ по проектированию:

1.  Участник предложивший базовый срок выполнения работ, установленный отделением (60 календарных дней), получает 30 баллов;

2.  При уменьшении срока выполнения работ на каждые 5 дней (но не более 15 дней) плюс 3 балла.

3.  При увеличении срока выполнения работ на каждые 5 дней (но не более 15 дней) минус 3 балла.

При увеличении/уменьшении срока разработки ПСД более 15 дней Участник запроса предложений исключается из списка претендентов на выполнение работ.

Предлагаемые авансовые платежи по проектированию:

1.  авансовый платёж в размере 30% – 15 баллов;

2.  при уменьшении размера аванса на каждые 10% - плюс 1 балл;

3.  при увеличении размера аванса на каждые 10% - минус 1 балл.

Приложение

к запросу предложений

Реестр аккредитованных поставщиков на выполнение проектных работ по переформатированию филиальной сети Саратовского отделения № 000 России» в 2013г.

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица	ИНН	Почтовый адрес
Мейкерс»		Самарская область, 0-Б
		49
-СК»		6
-Дмитрий»		03
		г. Саратов, 2 пос. им. , 4-ая линия, 128
		7
-БЕТОН»		53, оф. 505
2001г.»		9