Документация

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по закупкам

Дом»

___________________

30 августа 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом одноэтапном запросе предложений без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по разборке здания, расположенного по адресу: Липецкая область, Б, и вывозу строительного мусора (далее – Работы)

г. Липецк – 2012 г.

1. Общие положения.

1.1. Заказчик – Открытое акционерное общество «Свой Дом», Россия, , - в извещении о проведении открытого одноэтапного запроса предложений без предварительного квалификационного отбора (далее – запрос предложений) по отбору организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по разборке здания, расположенного по адресу: Липецкая область, Б, и вывозу строительного мусора (далее – Работы), опубликованном на Интернет-сайте Дом»» svojdom. *****, пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица подавать свои предложения по выполнению работ, предусмотреных настоящей документацией.

1.2. Порядок проведения настоящего запроса предложений регулируется:

- Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 01.01.2001 г. ;

- Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Дом»;

- извещением о проведении запроса предложений;

- настоящей документацией.

1.3. Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 ‑ 449 части первой и статьями 1057 ‑ 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на организатора закупки или заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Предмет закупки.

2.1. Предмет закупки - выполнение работ по разборке здания, расположенного по адресу: Липецкая область, Б, и вывозу строительного мусора.

3. Требования к работам.

3.1. Срок выполнение работ – 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора подряда.

3.2. Источник финансирования – собственные средства Дом».

3.3. Работы выполняются согласно технического задания в соответствии со СНиП, ТУ, ГОСТ и другими нормативными актами в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ.

3.4. Гарантированное соблюдение сотрудниками подрядчика трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка на территории строительной площадки.

3.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования в течение всего срока производства работ до подписания между сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

4. Требование к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений.

4.1. Участник закупки должен подготовить заявку в строгом соответствии с требованиями настоящей документации и Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Дом» таким образом, чтобы заявка не содержала никаких условий, противоречащих требованиям настоящей документации.

4.2. Участник закупки подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в настоящей документации. Участник закупки имеет право подать только одну заявку. В случае подачи участником закупки нескольких заявок все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

4.3. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

4.4. Каждый документ, входящий в заявку, подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника закупки без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке.

4.5. Каждый документ, входящий в заявку, скрепляется печатью участника закупки.

4.6. Все без исключения страницы заявки и документов, приложенных к ней, должны быть пронумерованы, сшиты, подписаны и опечатаны печатью участника закупки в месте прошивки уполномоченным лицом.

4.7. Заявка должна быть оформлена по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящей документации с обязательным приложением по установленной настоящей документацией форме описания выполняемых работ и анкеты участника закупки.

4.8. К заявке в обязательном порядке прикладываются копии следующих документов:

- допуска на производство работ, являющихся предметом закупки;

- учредительных документов участника закупки (устав и т. п.), а также всех изменений, внесенных в них;

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения об участнике закупки, датированной не ранее чем за 2 (два) месяца до даты опубликования извещения о закупке;

- документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица;

- свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом Российской Федерации;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации;

- решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки оказание услуг, являющихся предметом закупки, являются крупной сделкой.

4.9. Перед подачей заявка запечатывается в конверт.

4.10. На лицевой стороне конверта печатными буквами указываются следующие реквизиты по порядку сверху вниз:

в верхнем левом углу:

- адрес заказчика, указанный в настоящей документации (индекс, страна, город, улица, дом, офис);

- название предмета закупки;

- «Не вскрывать до …» (с указанием срока вскрытия конвертов с заявками согласно настоящей документации).

в нижнем правом углу:

- наименование и почтовый адрес участника закупки на случай возврата невскрытой заявки на участие в закупке, если она будет признана опоздавшей.

5. Требования к описанию участниками закупки производимых работ.

5.1. Описание участником закупки производимых работ, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к настоящей документации.

6. Место, условия и сроки выполнения работ.

6.1. Место выполнения работ: Российская Федерация, Липецкая область, Б.

Срок выполнения работ не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.

7.1. Начальная (максимальная) цена договора – 1185714 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей с учетом НДС.

8. Форма, сроки и порядок выполнения работ.

8.1. Форма, сроки и порядок оплаты услуг определяются проектом договора, предоставляемого Участником в составе конкурсной документации.

9. Порядок формирования цены договора.

9.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки превышает начальную (максимальную) цену договора, соответствующий участник закупки не допускается к участию в закупке на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным настоящей документацией. Валютой, используемой при формировании цены договора и расчетов с исполнителем, является российский рубль. Участник закупки предлагает цену договора по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящей документации. Участник закупки указывает цену с учетом цены сопутствующих услуг. Расходы по выполнению работ включают в себя затраты подрядчика, определенные локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком.

10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок.

10.1. Заявки на участие в закупке подаются с момента опубликования извещения о закупке на Интеренет – сайте Дом» (svojdom. *****) и не позднее 10 ч. 00 мин. по московскому времени 5.09.2012 г. Россия, , каб. 325. Заявки на участие в закупке подаются участником закупки исключительно по рабочим дням заказчика.

10.2. Заявки на участие в закупке, полученные позже установленного срока, будут отклонены организатором закупки без рассмотрения по существу независимо от причин опоздания. Данное условие распространяется и на заявки, полученные организатором закупки по почте.

10.3. Ответственность за несвоевременную подачу заявки на участие в закупке несет участник закупки.

10.4. Организатор закупки регистрирует все поданные заявки и выдает расписку о получении заявки на участие с указанием даты и времени получения лицу, доставившему конверт, по его требованию.

11. Требования к участникам закупки.

11.1. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом закупки;

- требованию об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в закупке;

- требованию об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в закупке не принято.

12. Разъяснения документации о закупке.

12.1. Любой участник закупки не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты вскрытия конвертов на участие в закупке, вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа организатору закупки запрос о разъяснении положений настоящей документации.

12.2. Запрос о разъяснении положений настоящей документации направляется и адресуется исключительно уполномоченному представителю организатора закупки – (далее – уполномоченный представитель организатора закупки), в письменной форме ( Россия, , каб. 325).

12.3. В течение одного дня со дня поступления указанного запроса уполномоченный представитель организатора закупки обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений настоящей документации. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей документации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено организатором закупки на Интернет – сайте Дом» (svojdom. *****) с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений настоящей документации не должно изменять ее суть.

13. Место, дата и время вскрытия заявок и подведения итогов закупки.

13.1. Вскрытие заявок осуществляется 5.09.2012 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени Россия, , каб. 325. Подведение итогов закупки осуществляется 6.09.2012 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени Россия, , каб. 325. Процедура вскрытия заявок на участие в закупке проводится организатором закупки. Представитель организатора закупки ведет протокол вскрытия заявок на участие в закупке, который подписывается уполномоченным представителем организатора закупки непосредственно после завершения процедуры вскрытия заявок на участие в закупке. Указанный протокол размещается заказчиком на Интернет – сайте Дом» (svojdom. *****) не позднее чем через три дня со дня его подписания.

14. Критерии оценки и сопоставления заявок.

14.1 Критерием оценки и сопоставления заявок является наименьшая цена договора.

15. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

15.1. В рамках стадии рассмотрения заявок организатор закупки проверяет:

- правильность оформления заявок и их соответствие требованиям настоящей документации;

- соответствие предложения о цене договора требованиям настоящей документации;

15.2. В рамках стадии рассмотрения заявок организатор закупки может запросить у участников закупки разъяснения заявок на участие в закупке.

15.3. По результатам проведения стадии рассмотрения заявок организатор закупки вправе отклонить заявки в следующих случаях:

- отсутствие документов, определенных настоящей документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о работах, являющихся предметом закупки;

- наличия в заявках на участие в закупке предложения о цене договора (работ, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену предмета закупки (договора), установленную в настоящей документации;

- несоответствия участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом закупки;

- проведения ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

15.4. До этапа оценки заявок допускаются только те заявки, которые не были отклонены в соответствии с п. 15.3 настоящей документации.

15.5. В рамках оценочной стадии заказчик оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, учитывая критерии, определенные настоящей документации.

16. Отказ заказчика от проведения закупки.

16.1. Организатор закупки или заказчик имеет право отказаться от проведения закупки в любое время до даты окончания приема заявок на участие в закупке (или до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками), не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор закупки незамедлительно направляет уведомление всем участникам закупки об отказе от проведения закупки с использованием факсимильной связи или путем рассылки по электронной почте, а также размещением указанной информации на официальном Интернет - сайте Дом» (svojdom. *****).

17. Принятие решения по итогам оценки и сопоставления заявок.

17.1. Комиссия по подведению итогов закупки на своем заседании принимает решение о победителе закупки по результатам оценки и сопоставления заявок по степени предпочтительности для заказчика. Победителем признается участник закупки, заявка на участие которого по решению комиссии содержит лучшие условия для заказчика, при условии, что данная заявка по существу отвечает требованиям настоящей документации, и подавший ее участник закупки отвечает всем требованиям, установленным настоящей документацией.

17.2. Организатор закупки после принятия решения о победителе закупки направляет письменное уведомление участнику закупки о признании его победителем и размещает информацию на официальном Интернет - сайте Дом» (svojdom. *****).

17.3. Комиссия по подведению итогов закупки может принять следующие решения:

- о выборе наилучшей заявки на участие в закупке;

- об отклонении всех заявок на участие в закупке и признании закупки несостоявшейся;

- об отказе от проведения закупки.

17.4. Решение Комиссии по подведению итогов закупки оформляется протоколом заседания Комиссии по подведению итогов закупки, в котором должны содержаться следующие сведения:

- о месте, дате, времени проведения вскрытия заявок на участие в закупке, об участниках, представивших заявки на участие в закупке;

- о решении организатора закупки об отклонении заявок на участие в закупке с указанием положений настоящей документации, которым они не соответствуют, в случае принятия такого решения;

- о результатах оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

- о принятом на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке решении;

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника, представившего заявку на участие в закупке, признанную наилучшей.

17.5. Протокол о подведении итогов закупки подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по подведению итогов закупки.

17.6. Протокол о подведении итогов закупки размещается организатором закупки на официальном Интернет – сайте Дом» (svojdom. *****) не позднее чем через три дня со дня его подписания.

18. Публикация информации о закупке.

18.1. Организатор закупки после принятия решения о результатах закупки опубликовывает информацию о результатах закупки на официальном Интернет - сайте Дом» (svojdom. *****).

19. Срок заключения договора с победителем закупки.

19.1. Срок заключения договора: не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня направления в соответствии с п. 17.2 настоящей документации уведомления участнику закупки, признанному победителем.

20. Прочие условия

20.1. По запросу участника закупки организатором закупки могут быть представлены копии следующих документов заказчика:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выданного при его создании;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.

Приложение

к документации о закупке

На бланке организации

Дата, исх. номер

Дом»

______________________

______________________

______________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения с Дом» договора подряда на выполнение работ по разборке здания, расположенного по адресу: Липецкая область, Б, и вывозу строительного мусора.

1. Изучив документацию о запросе предложений на право заключения вышеупомянутого договора, Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Дом», а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты

______________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице_____________________________________________________________________

(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документацией о запросе предложений, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы и услуги, необходимые для оказания услуг по предмету запроса предложений, данные работы и услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с документацией о запросе предложений в пределах предлагаемой нами цены договора.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

6. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства о выполнении работ Дом» в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями нашего предложения, также обязуемся в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления о признании победителем в запросе предложений возвратить надлежаще оформленный проект договора в адрес заказчика запроса предложений.

7. В случае если наше предложение будет лучшим после предложения победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Дом», мы обязуемся подписать данный договор подряда в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком – Дом» нами уполномочен

_____________________________________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица: Ф. И.О., телефон).

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола заседания Комиссии по подведению итогов закупки и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора на условиях нашего предложения.

10. Юридический и фактический адреса:

_____________________________________________________________________________

телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты:

_____________________________________________________________________________

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на ______л.

Участник закупки (уполномоченный представитель)

_______________________________________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ______________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

МП

Приложение к заявке на участие в

запросе предложений

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ (рабочие дни)	Стоимость выполняемых работ (тыс. руб.)
	ИТОГО

Примечание:

Расходы по выполнению работ включают в себя затраты подрядчика, определенные локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком.

Подпись участника закупки ____________/_________________(ФИО, должность)

м. п.

Дата ______/______/________________

Приложение к заявке на участие в

запросе предложений

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Виды выполняемых работ:

- Разборка зданий методом обрушения кирпичных отапливаемых помещений;

- Погрузка строительного мусора экскаватором;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км.

2. Срок выполнения работ – 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора подряда.

3.Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ 1185714 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей с учетом НДС.

№ п/п	Требования заказчика	Данные участника закупки
1.	Виды выполняемых работ: - Разборка зданий методом обрушения кирпичных отапливаемых помещений; - Погрузка строительного мусора экскаватором; - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км.
2.	Срок выполнения работ – 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора подряда.
3.	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ 1185714 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) с учетом НДС.

Подпись участника закупки ____________/_________________(ФИО, должность)

м. п.

Дата ______/______/________________

Приложение к заявке на участие в

запросе предложений

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

№ Анкета	Сведения об участнике закупки
1. Полное фирменное наименование участника закупки :
2. Организационно-правовая форма:
3. Юридический адрес:
4. Почтовый адрес:
5. Телефон/факс: Телекс:/эл. почта:
6. Руководитель:
7. Дата, место, и орган регистрации:
8. Банковские реквизиты:	Р/счет В (наименование и адрес банка) БИК _____________________ К/с ____________________ ИНН ____________________ КПП ____________________ ОКПО ____________________ ОКВЭД ____________________ Тел. банка ___________________ Контактное лицо ________________
9. Филиалы: наименования и почтовые адреса:
10. Сведения о лицензировании: №________от:_________________ кем выдана: Срок действия: Виды деятельности, на которые имеется лицензия:
11. Контактное лицо: ФИО, должность, тел., электронная почта

Подпись участника закупки ____________/_________________(ФИО, должность)

м. п.

Дата ______/______/________________

Приложение к заявке на участие в

запросе предложений

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом одноэтапном запросе предложений

Настоящим ____________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что для участия в открытом одноэтапном запросе предложений нами направляются нижеперечисленные документы:

№ п/п	Наименование	Кол-во страниц
Заявка на участие в запросе предложений
Анкета Участника закупки
Описание оказываемых услуг
Предложение Участника закупки
Полученная не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц)
Документ об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица или доверенность, заверенная должным образом, о том, что лицо (лица), подписывающее(ие) заявку, имеет(ют) полномочия ее подписать.
Копии действующих лицензий (допусков) Участника закупки.
Копии учредительных документов Участника закупки (устав и т. п.), в также всех изменений внесенных в них
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом Российской Федерации
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации.

Подпись участника закупки ____________/_________________(ФИО, должность)

м. п.

Дата ______/______/________________

Приложение к заявке на участие в

запросе предложений

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

по объекту: «Разборка здания, расположенного по адресу: Липецкая область, Б, и вывоз строительного мусора»

г. Липецк «____» __________ 2012 г.

Дом», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и (Наименование участника конкурсной закупки, включая его организационно-правовую форму), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (наименование исполнительного органа участника конкурсной закупки), действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Подрядчик обязуется собственными силами выполнить вертикальную планировку земельного участка на объекте: «Разборка здания, расположенного по адресу: Липецкая область, Б, и вывоз строительного мусора» в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией и в установленный срок.

1.2.  Заказчик обязуется предоставить Подрядчику строительную площадку, передать ему утверждённую проектно-сметную документацию, принять выполненные работы и оплатить их стоимость.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТА

2.1 Стоимость поручаемых Подрядчику строительно-монтажных работ по настоящему договору составляет:____________________________________________________ рублей с учетом НДС 18%. Стоимость работ окончательная и корректировке не подлежит. Стоимость и состав работ определяются локальной сметой (Приложение к настоящему договору).

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ - с даты подписания настоящего договора.

Окончание работ - в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора.

3.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки строительства, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Выполнить своими силами все работы в объёмах и сроках, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику.

4.2.Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства.

Работа может выполняться Подрядчиком с использованием материалов Заказчика.

4.3. Выполнять своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для складирования материалов.

4.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

4.5.Осуществлять охрану строительной площадки.

4.6. Известить Заказчика за три дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному сторонами, в день подписания настоящего договора (на выполнения работ и до их завершения) строительную площадку.

5.2. Передать Подрядчику до начала работ проектно-сметную документацию. Передаваемая Заказчиком проектная документация должна быть составлена с учетом требований строительных норм и правил. При выявлении в проектно-сметной документации недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Затраты, возникшие у Подрядчика в связи с исправлением в проектно-сметной документации, оплачиваются Заказчиком сверх договорной цены, указанной в п. 2.1 договора.

5.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.4. Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ по форме КС-2 в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. Если Заказчик не выполнит в сроки свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период.

5.6. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов.

6. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ

6.1. Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы по подписанной в установленном порядке справке ф. КС-3 в течение десяти рабочих дней с момента ее подписания.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1 Заказчик до начала работ передает Подрядчику согласования и разрешения соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электросетей, линий связи, трубопроводов, железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1 Заказчик, получивший извещение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан приступить к приемке.

8.2 Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком.

8.3 Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом по форме КС-11, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

9.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы и обеспечит их надлежащее качество.

9.4. Риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных работ, материалов, оборудования, объектов строительства до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

9.5. В случае, если работы будут выполнены Подрядчиком с отступлением от условий договора, приведшим к ухудшению качества выполненных работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранения за его счет указанных недостатков в течение 10 дней с момента их обнаружения, но в пределах гарантийного срока. В случае, если Подрядчик не в состоянии устранить недостатки, Заказчик вправе устранить их собственными силами и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.

9.6.Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Если Подрядчик, извещенный надлежащим образом, не является для осмотра и составления двустороннего акта, то в акте делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. В таком случае считается, что Подрядчик согласен со всеми недостатками, зафиксированными в акте.

9.7. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда, строительных норм и правил. В этом случае расходы на экспертизу несет сторона потребовавшая назначение экспертизы.

9.8. В случае нарушения предусмотренного договором срока выполнения работ, допущенного по вине Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право предъявить Подрядчику неустойку (пени) в размере 0.01% от цены настоящего договора за каждый день просрочки.

9.9. За несвоевременную оплату Заказчиком выполненных работ Подрядчик оставляет за собой право выставить к оплате Заказчику пени в размере 0.01% от неоплаченной суммы задолженности за каждый день просрочки.

10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия.

10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действую на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут сторонами путем направления уведомления другой стороне.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

ОАО "Свой Дом"
398059
р/с г. Липецк
К/с
Генеральный директор ___________________________