Приложение
Муниципальный контракт № ___ (проект)
Корректировка рабочей документации по технологическому оснащению зала Дома культуры им. , Нижегородская область, г. Чкаловск, ул.
г. Чкаловск «____» __________ 2012 г.
Администрация Чкаловского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании устава и ______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», на основании решения комиссии по размещению заказов (протокол №______ от_______________) заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по корректировке рабочей документации по технологическому оснащению зала Дома культуры им. , Нижегородская область, г. Чкаловск, ул.
1.2. Технические, экономические и другие требования к продукции, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации и Нижегородской области в части состава, содержания и оформления, а также утвержденному заданию, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение №1).
1.3. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для услуг подобного рода, условиями Контракта, приложений к нему.
2. Права и обязанности Сторон
2.2. Заказчик:
2.2.1. Осуществляет контроль за деятельностью Исполнителя в рамках настоящего контракта.
2.2.2. При получении акта сдачи-приёмки услуг в течение 2-х рабочих дней рассматривает выполненные услуги и направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приёмки выполненных услуг или мотивированный отказ.
2.2.3. В случае досрочного надлежащего выполнения Исполнителем услуг принимает и оплачивает услуги.
2.2.4. Утверждает документацию, осуществляет общий контроль за ходом реализации контракта.
2.3. Исполнитель:
2.3.1. Своевременно и должным образом выполняет принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего контракта.
2.3.2. Представляет Заказчику разработанную документацию в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
2.3.3. Выполняет указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего контракта, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и Нижегородской области.
2.3.4. Информирует регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего контракта.
2.3.5. Согласовывает документацию с соответствующими эксплуатирующими, инспектирующими, государственными органами и органами местного самоуправления.
Исполнитель без дополнительной оплаты обеспечивает техническое сопровождение проекта: участвует в рассмотрении проектной документации в органах экспертизы, вносит все необходимые изменения и дополнения в проектную документацию по результатам рассмотрения её Заказчиком и по замечаниям экспертиз.
2.3.6. После завершения услуг передает по накладной Заказчику предусмотренную контрактом документацию в четырех экземплярах.
2.3.7. Собственными силами выполняет все виды услуг, являющиеся предметом настоящего Контракта.
2.3.8. Оказывая услуги, Исполнитель действует на основании допуска к видам услуг, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного СРО.
2.3.9. Исполнитель в необходимых случаях имеет право с письменного согласия Заказчика привлечь для выполнения отдельных услуг организации, имеющие допуск к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного СРО. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение услуг силами привлеченных организаций как за свою услугу.
3. Цена услуг и порядок расчетов
3.1. Цена контракта составляет _______________ руб., в т. ч. НДС 18% (______________________ рублей __ копеек) (или НДС не облагается в соответствии с __________________).
Цена контракта включает в себя: расходы на выполнение всех видов услуг в соответствии с Заданием (приложение 1 к контракту), приобретение, транспортировку и хранение необходимого оборудования, приспособлений, технических средств, сертифицированного программного обеспечения, необходимых для выполнения услуг, командировочные, транспортные и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением контракта, стоимость согласования результатов услуг в организациях и учреждениях в соответствии с действующим законодательством и заданием на проектирование, стоимость услуг организаций, выдавших технические условия, по рассмотрению и согласованию проектной документации, стоимость сопровождения результатов услуг при прохождении государственной экспертизы, уплату НДС, иных налогов, сборов, пошлин и других платежей, являющихся обязательными в соответствии с действующим законодательством.
Стоимость услуг определена по результатам торгов в соответствии со сметой (приложение № 3). Цена контракта в ходе его исполнения является фиксированной до окончания выполнения услуг по настоящему контракту, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема услуг и иных условий исполнения контракта.
3.2. Авансирование не предусмотрено. Оплата услуг по контракту производится Заказчиком в течение тридцати банковских дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных услуг, на основании выставленного Исполнителем счёта-фактуры.
4.Сроки выполнения услуг
4.1. Услуги по контракту должны быть начаты с момента заключения контракта.
4.2. Срок окончания услуг: в течение пяти календарных дней с момента заключения контракта.
4.3. Исполнитель имеет право выполнить услуги досрочно.
5. Сроки, порядок сдачи и приемки услуг
5.1. Сдача проектной документации осуществляется Исполнителем по акту сдачи-приёмки выполненных услуг, состав и сроки которых определяются в календарном плане.
5.2. Готовность проектной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки.
5.3. Приемка услуг (этапа) Заказчиком осуществляется в течение 2-х рабочих дней с момента получения документации.
Основаниями для отказа в приемке услуг является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и Нижегородской области, государственным стандартам, а также мотивированным требованиям и указаниям Заказчика.
5.4. В случае отказа Заказчиком от приемки услуг, Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.5. В случае досрочного прекращения услуг по контракту Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения услуг и оплатить ее стоимость.
5.6. При досрочном выполнении Исполнителем услуг Заказчик обязан принять и оплатить эти услуги на условиях настоящего контракта.
В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных услуг или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки в проектной и рабочей документации до момента получения положительного заключения органа экспертизы. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить.
6.3. В случае просрочки, ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере двух трёхсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по контракту по причине действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. В случае привлечения третьих лиц Исполнитель несёт полную материальную и юридическую ответственность за выполняемую ими услугу перед Заказчиком. Все расчёты с третьими лицами за оказание услуг в рамках настоящего контракта исполнитель осуществляет самостоятельно.
6.6. Разногласия по контракту решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Нижегородской области.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания контракта и возникли помимо воли сторон.
7.2. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки), стихийные явления, ограничивающие распоряжения государственных органов (правительственный мораторий).
7.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти календарных дней уведомить другую сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
7.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтверждён свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.
8. Срок действия контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения услуг по настоящему контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего контракта.
9.2. Требования п. 9.1 настоящего контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.
Однако, даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
9.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 9 настоящего контракта, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
10. Права сторон и результаты услуг
10.1. С момента полной оплаты услуг, выполняемых по настоящему контракту, Исполнитель передаёт Заказчику исключительные права на использование результата услуг и технической документации, разработанной Исполнителем по настоящему контракту, а именно:
10.1.1. право на воспроизведение результата услуг и документации для строительства;
10.1.2. право на публичный показ результата услуг до его реализации;
10.1.3. право на практическую реализацию результата услуг путём строительства объекта, указанного в п.1.1. контракта.
10.2. Исполнитель заверяет Заказчика, что все возможные разработки, входящие в документацию, по настоящему контракту, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем и в силу имеющихся с ним трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование разработок.
10.3. В случае предъявления к Заказчику, третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в техническую документацию, разработанную по настоящему договору, Исполнитель обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причинённых Заказчику убытков.
11. Изменение и расторжение контракта
11.1. Любые изменения и дополнения в условиях контракта вносятся по согласованию сторон и оформляются дополнительными соглашениями к нему, если иное не предусмотрено контрактом.
11.2. Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению между сторонами, а также по решению суда соответствующей юрисдикции, вступившего в законную силу. В случае неполучения согласия о расторжении контракта сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области для принудительного расторжения контракта.
11.3. Требование о расторжении контракта должно быть заявлено заинтересованной стороной за одну неделю до даты предполагаемого расторжения контракта.
12. Прочие условия
12.1. Для согласования и решения всех рабочих вопросов стороны назначают своих представителей.
12.2. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему контракту.
12.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.
13. Приложения
Приложения к настоящему контракту, являющиеся неотъемлемой его частью:
1. Задание.
2. Смета.
3. Календарный план.
15. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: Администрация Чкаловского района Нижегородской области г. Чкаловск, пл. Комсомольская, д. 2 Тел/, 4-22-68 УФК по Нижегородской области (ФО Чкаловского района, Администрация Чкаловского района л/счет ) р/счет ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, г. Нижний Новгород ИНН// Глава местного самоуправления района ____________________ МП | Исполнитель: |
