Документация (стр. 7 )

3. Сведения об участнике размещения заказа****:

1. Для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
Полное фирменное наименование
Сведения об организационно-правовой форме
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
Факс
2. Для физических лиц
Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные
Сведения о месте жительства
Номер контактного телефона
3. Адрес электронной почты (при наличии)
4. Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)
5. Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка - расчетный счет - корреспондентский счет -БИК

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

______________________________________________________________________________________

должность подпись

МП

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

**Указанный пункт включается в заявку юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

*** Указанный пункт следует исключить, если для участника размещения заказа сделка является крупной. В этом случае участник размещения заказа обязан в составе заявки подать документ, предусмотренный подпунктом 6 пункта 18 Информационной карты аукциона.

**** Заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Опись документов в составе заявки на участие в аукционе:

№ п/п	Наименование документа	Стр.
1.	Заявка на участие в открытом аукционе
2.	Техническое предложение
…	Доверенность на участие в открытом аукционе № ___ от_____
…
…

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

______________________________________________________________________________________

должность подпись

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________, в том числе условия и порядок (указывается предмет аукциона)

проведения настоящего аукциона, мы ___________________________________________________________________________________________ (указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице ____________________________________________________________________________________,

(указать должность, Ф. И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________________,

согласны выполнить предусмотренные аукционом функции на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия финансирования:

2.1. Условия финансирования (авансирование работ и т. д.) ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

2.2. Порядок оплаты работ ______________________________________________________________________________

3. Условия выполнения работ (качество работ): ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Сроки выполнения работ: ______________________________________________________________________________

5. Сроки и объем предоставления гарантии качества работ: _______________________

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

______________________________________________________________________________________

должность подпись

Примечание: Описание участниками размещения заказа выполняемых работ должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т. п. без соответствующего документального подтверждения.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ___________ № _____________ выдан ___________________ «____» ____ г.

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

____________________________________________________________________________________________________________

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

______________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

для нужд ________________________________________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

который состоится « ____» _____________________________________________________ г.

(указывается дата проведения аукциона)

В целях выполнения данного поручения ________________________________ уполномочен подать заявку на участие в данном аукционе, подписывать от имени доверителя все документы в составе заявки на участие в аукционе, участвовать в процедуре проведения аукциона, подписывать муниципальный контракт, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись ______________________________ __________________________

(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

удостоверяю.

Доверенность действительна по «______» ____________________________ г.

Подпись доверителя ______________________________________ ( ___________________ )

должность подпись (Ф. И.О.)

М. П.

На бланке организации Дата, исх. номер

Заказчику Уполномоченному органу

Запрос на разъяснение Документации ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

для ____________________________________________________________________________

(дата и время проведения аукциона «___» ___________ 2009 г. в __: ___ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т. п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.
2.
3.

Ответ на запрос прошу направить по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

______________________________________________________________________________________

должность подпись

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение строительных работ для муниципальных нужд

г. Гусь-Хрустальный "__" _________ 20__ г.

Управление городским хозяйством администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный, именуемое в дальнейшем Заказчик, . Главы города, начальника УГХ , действующей на основании Положения с одной стороны, и___________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________ действующего на основании ______________________ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь протоколом от «______» ________200___ г. № ___________ о проведении открытого аукциона, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту квартир и мест общего пользования в доме № 14 по ул. Мира, пос. Гусевский после пожара и сдать результат работ Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Работа по настоящему контракту выполняется Подрядчиком собственными или привлеченными силами и материалами в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и требованиями, изложенными в документации об аукционе, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в документации об аукционе в срок с момента заключения контракта до 25 ноября 2009г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для Заказчика;

2.1.3. Обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

2.1.4 Осуществляет приемку работ по качеству и срокам выполнения. Не принимает работы, дополнительно выполненные Подрядчиком вместо или сверх предусмотренных проектно-сметной документацией;

2.1.5. Совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. Вправе потребовать замены строительного материала ненадлежащего качества на качественный, соответствующий условиям настоящего контракта;

2.1.6. Вправе осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ на строительной площадке, стоимостью выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика, привлекать независимых экспертов (организации), осуществляющих технический надзор за проведением строительных работ;

2.1.7. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика;

2.1.8. Представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении контроля за выполнением работ отступления от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, обязан немедленно известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в разумный срок.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика в объемах, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормами, а также иными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими выполнение работ данного вида;

2.2.2. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ и поставляемых материалов. На поставляемые материалы предоставлять сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям пожарной безопасности, действующим строительным, санитарным и другим нормам;

2.2.3. Обязуется сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющим вести нормальную эксплуатацию объекта с гарантийным сроком использования 5 (пять) лет;

2.2.4. Самостоятельно приобретает и поставляет на строительную площадку материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

2.2.5. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, соблюдения природоохранных экологических норм и иных нормативно-правовых актов во время проведения работ;

2.2.6. Обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала до завершения работ (подписания акта приемки в эксплуатацию).

2.2.7. Обязуется вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, строительные материалы, изделия, конструкции, инвентарь и строительный мусор;

2.2.8. После выполнения работ в течение месяца благоустроить территорию, в т. ч. восстановить дорожные покрытия, газоны, паребрики и другие объекты, пострадавшие от выполнения работ;

2.2.9. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда.

2.2.10. Обеспечить своевременное оформление исполнительной, рабочей документации и устранение замечаний Заказчика по ходу и качеству работ;

2.2.11. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика;

2.2.12. Имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом;

2.2.13. Возместить ущерб, нанесенный бюджету в полном объеме, определенный по результатам проверок, проводимых Заказчиком, контрольными, ревизионными и иными уполномоченными органами, не зависимо от времени их проведения.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ в течение 10 (десяти) дней организует и осуществляет приемку с оформлением акта сдачи-приемки работы. Подрядчик к акту сдачи-приемки прилагает документы (материалы), предусмотренные проектно-сметной документацией и документацией об аукционе.

3.2. Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или полностью скрыты при последующих работах. Подрядчик в письменном виде не менее, чем за 5 дней до проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (не проинформирован или проинформирован с опозданием), то Подрядчик обязан открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, по требованию Заказчика и провести восстановительные работы за свой счет.

3.3. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться документы, подтверждающие качество примененных материалов (сертификат качества, паспорт и др.).

3.4. Обязательным условием для приемки любых видов работ является соответствие применяемых материалов, изделий и оборудования нормативным и техническим документам, требованиям пожарной безопасности, а также наличие исполнительной документации.

3.5. В случае несоответствия результатов работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 (десяти) дней после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта в разумный срок.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с протоколом аукциона от «____» _____________ 20__ г. № ____, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта и включает все расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, за исключением расходов на перевозку, уплату таможенных пошлин.

Общая стоимость контракт составляет________________________________________ (рублей).

4.2. Расчет за выполненные работы производится в I квартале 2010 г. после окончания работ при наличии оформленных актов выполненных работ и акта сдачи-приемки в эксплуатацию.

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта, по цене, предложенной таким участником.

5.2. Цена муниципального контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения.

5.2. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

6.2.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

6.2.2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

6.2.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товар ненадлежащего качества.

6.3. В случае не устранения Подрядчиком указанных недостатков в согласованный сторонами срок в соответствии с п.7.2.1. настоящего Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от контрактной стоимости работ.

6.4. В случае невыполнения Подрядчиком п. 2.2.8 настоящего контракта Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика стоимость восстановительных работ по цене, обычной для подобного вида работ в данном регионе, либо понудить его выполнить восстановительные работы.

6.5. За просрочку выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты работы в срок, установленный п.4.2. настоящего контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла не по его вине.

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде Владимирской области.

7.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа (соглашения), за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период действия гарантийного срока в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормами, а также иными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими выполнение работ данного вида;

8.2. Срок гарантии качества выполненных работ устанавливается 5 (пять) лет.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

* Документ оформляется на типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации