Спецификация Заказчика

Спецификация Заказчика

№ п/п	Наименование оборудования и технические характеристики	Требуемая функция или величина параметра	Кол-во
1.	Светильник операционный бестеневой потолочный двухкупольный	Для освещения операционного поля в процессе проведения хирургических операций и процедур	1 шт
2.	Световая интенсивность основного светильника	Люкс на расстоянии 1 м
3.	Световая интенсивность светильника	Люкс на расстоянии 1 м
4.	Лампа основного светильника	Галогеновая, 1 шт., 150 Вт 24В, время наработки на отказ – 1300 ч.
5.	Лампа сателлитного светильника	Галогеновая, 1 шт., 120 Вт 24В, время наработки на отказ – 1300 ч.
6.	Температура цвета	не менее 4350 К
7.	Глубина освещения	не менее 1200 мм / 1200 мм
8.	Интенсивность излучения основного светильника	Не более 600 Вт/м2
9.	Интенсивность излучения сателлитного светильника	Не более 450 Вт/м2
10.	Специальный фильтр	Инфракрасный
11.	Внешние стекла	Ударостойкие
12.	Рабочее расстояние	не менее 700 – 1500 м
13.	Диаметр светового поля основного светильника	от 150 до 260 мм
14.	Диаметр светового поля сателлитного светильника	от 130 до 240 мм
15.	Индекс цветопередачи Ra, стандартный	не менее 96
16.	Индекс цветопередачи Ra, дополнительный	не менее 96
17.	Температура рабочей поверхности	< 7 градусов
18.	Температура над головой пациента	< 2 градусов
19.	Отражатель в корпусе лампы	Металлический, фасетного типа
20.	Угол поворота штатива, несущего корпус лампы, вокруг своей оси	не менее 360 град.
21.	Угол поворота корпуса лампы вокруг своей оси по горизонтали	не менее 360 град.
22.	Диапазон регулировки высоты каждого корпуса лампы	не менее 1090 мм
23.	Минимальная высота помещения для установки светильника	не более 2000 мм
24.	Напряжение на лампы	не менее 24 В
25.	Фокусирующая ручка	Съемная для стерилизации
26.	Трансформатор	В переменного тока, 50 Гц, 24 В, 550 ВА
27.	Наклон каждого плафона на штативе по горизонтали	Вверх – не менее 34 град., вниз – не менее 54 град.
28.	Специальные свойства	Отсутствие тени в рабочем световом поле
29.	Замена ламп	Производится автоматически без использования дополнительных инструментов в течение 0,2 секунд
30.	Увеличение/ Уменьшение яркости освещения	9 - ти шаговая (9 сегментов)
31.	Индикатор состояния светильника	Зеленый светодиод – нормальное состояние светильника, Красный светодиод - неисправность в электрической схеме светильника, Оранжевый светодиод - неисправность лампы в светильнике,
32.	Механизм автоматической замены неисправной лампы	При выходе из строя главной галогеновой лампы в светильнике, механизм автоматической замены, автоматически 0,2 сек меняет на резервную галогеновую лампу.
33.	Внутренний тест светильника	Проверка работоспособности механизма автоматической замены неисправной лампы
34.	Специальный дизайн	Аэродинамическая обтекаемая форма корпуса лампы с отверстием в центре
35.	Размер, вес основного светильника	715мм X 270 мм вес ≤ 18 Kг.
36.	Размер, вес сателлитного светильника	570 мм X 250 мм вес ≤13 Kг.
37.	Наличие регистрации МЗ РФ	Наличие
38.	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ	Наличие
39.	Наличие Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ.	Наличие
40.	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке	Наличие
41.	Гарантийный срок	не менее 36 месяцев
42.	Наличие у поставщика лицензии на техническое обслуживание медицинской техники	Наличие
Начальная (максимальная) цена контракта:	492 500,00 рублей

Котировочная заявка участника размещения заказа подается Заказчику в письменной форме, подписанная руководителем или уполномоченным лицом (с предоставлением оригинала доверенности на право подписи или копии такой доверенности).

Котировочная заявка участника размещения заказа подается в СТРОГОМ соответствие с формой, установленной в извещении о проведении запроса котировок цен.

Котировочная заявка подается Участником размещения заказа Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа (котировочные заявки посредством факсимильной связи не принимаются!!!)

Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта в соответствии с требованиями котировочной заявки, являющейся неотъемлемым приложением настоящего извещения.

В случае, если в цене государственного контракта допущены ошибки, которые приводят к искажению и (или) двусмысленному толкованию цены государственного контракта, предлагаемой участником размещения заказа, такая заявка подлежит отклонению, по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

«_____»___________2010 г. «_____»___________2010 г.

Исх. № ____________ Вх. № (Заказчика)_________

(участника размещения заказа) Время:__________________

Форма котировочной заявки участника размещения заказа

Наименование юридического лица (Ф. И.О. физического лица):________________________________________________________________

Юридический адрес: _____________________________________________

Фактический адрес: ______________________________________________

ИНН __________________________КПП___________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ______________________________________________

Р/счет ___________________________________________________________

Кор. счет ________________________________________________________

БИК ____________________________________________________________

ОКПО ___________________________________________________________

Контактный Тел/факс _____________________________________________

Являемся субъектом малого предпринимательства Да / Нет (нужное подчеркнуть)

Настоящей заявкой мы (наименование организации) ________________________________, зарегистрированный в (указать наименование регистрируемого органа)_________________________ за основным государственным регистрационным номером _______________________, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) серия _____ №________ от __________________ в лице _________________________________ (должность, Ф. И.О. руководителя), действующего на основании _______________, соглашаемся поставить

Светильник операционный бестеневой потолочный двухкупольный ВМП для ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница»

на общую сумму _____________________________ рублей (включает в себя транспортные расходы, расходы на монтаж и пуско-наладку, инструктаж (обучение) медицинского и технического персонала Государственного Заказчика, страховые выплаты, таможенные сборы; налоги и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также стоимость тары, упаковки, маркировки и другие возможные расходы, необходимые для исполнения настоящего государственного контракта) в указанных объемах, по указанным ценам в соответствии с характеристиками продукции и условиями контракта, изложенными в Вашем извещении от «___» ________ 2010 года № ____ (указать номер извещения на официальном сайте www. gz. *****).

№ п/п	Наименование оборудования и технические характеристики	Требуемая функция или величина параметра	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Страна происхождения

Подпись (Ф. И.О.) (руководителя или уполномоченного лица) _______________/_____________________/

Должность ______________________________ МП (организации)

К заявке прилагается доверенность (оригинал или копия), если она подписывается уполномоченным лицом.

проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____________

на поставку светильника операционного бестеневого потолочного двухкупольного - ВМП

г. Благовещенск «_____» ____________ 2010 года

Областное государственное учреждение здравоохранения «Амурская областная клиническая больница», от имени Амурской области, в лице ___________________________________, действующий на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», и ______________________________________ зарегистрированное в ___________________________________

(указать наименование регистрирующего органа)

за основным государственным регистрационным номером: ____________________ (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия _______, № ________, от __________), в лице ______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Поставщик», а вместе именуемые «Стороны», на основании протокола __________________ №____ от «__» ________ 2010г., заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Государственный Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить светильник операционный бестеневой потолочный двухкупольный в дальнейшем именуемого – (Товар).

1.2. Наименование, количество, единицы измерения, цена товара, определяются в соответствии со спецификацией (Приложение ) и техническими характеристиками (Приложение ), являющимися неотъемлемыми частями данного государственного контракта.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц, и не был ранее в эксплуатации.

1.4. Источник финансирования – Бюджет Амурской области.

2.ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена государственного контракта составляет: __________ (_______________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена на Товар включает в себя транспортные расходы, расходы на монтаж и пуско-наладку, инструктаж (обучение) медицинского и технического персонала Государственного Заказчика, страховые выплаты, таможенные сборы; налоги и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также стоимость тары, упаковки, маркировки и другие возможные расходы, необходимые для исполнения настоящего государственного контракта.

2.3.Оплата за поставленный товар производится Государственным Заказчиком российским рублями по безналичному расчету перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки, на основании счета-фактуры, акта ввода в эксплуатацию товара, подписанного сторонами по мере финансирования учреждения в 2010 году по соответствующему коду экономической классификации, при предоставлении счета и счета-фактуры.

2.4. Некачественный и некомплектный Товар Заказчиком не оплачивается и подлежит замене силами и средствами Поставщика.

2.5. Цена Контракта устанавливается на весь период действия Контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка, монтаж, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию товара осуществляется до 24 декабря 2010 года. Поставщик поставляет товар, согласно спецификации на склад Государственного заказчика, расположенный 6, в рабочие дни с 8.30 до 14.30 часов. Поставка товара осуществляется полностью, частично не допускается.

3.2. При транспортировке груза до складского помещения транспортной компании, осуществляющей доставку товара, необходимо заблаговременно оформлять пропуск на каждую машину с товаром для въезда на территорию больницы. Грузоподъемность машины не должна превышать 3 тонн.

3.3. Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями №П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.2001г) и №П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.2001 г.)

3.4. При поставке товара Поставщик обязан передать оригиналы товарно-транспортных накладных с обязательной ссылкой на номер государственного контракта, счета-фактуры, и иные документы в соответствии с п.4.3., подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. По факту приемки товара составляется акт приема товара. При отсутствии претензий относительно качества, количества, и других характеристик товара стороны подписывают Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах.

3.6. При выполнении монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию Товара, Поставщиком составляется акт о вводе в эксплуатацию, который подписывается обеими сторонами.

3.7. При обнаружении в поставленном товаре дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям настоящего государственного контракта стороны оформляют акт об установлении расхождений в количестве, качестве товара, иных условиях контракта (по монтажу, вводу в эксплуатацию), где Государственный Заказчик устанавливает срок их устранения.

3.8. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего спецификации к государственному контракту или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

3.9. Датой поставки Товара считается дата подписания акта ввода в эксплуатацию товара.

4. УПАКОВКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик должен поставить Товар в упаковке, которая бы обеспечила его сохранность при хранении и транспортировке.

4.2. Упаковка Товара должна отвечать требованиям соответствующих санитарных правил и норм.

4.3. Качество Товара и его комплектующих должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям изготовителя и иной документации на данный вид Товара. При поставке Поставщик предоставляет: копии Сертификата Соответствия Госстандарта РФ, Регистрационное удостоверение МЗ РФ, а также гарантийный талон или сертификат, техническую документацию и инструкцию по эксплуатации на русском языке и иные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Гарантийное обслуживание 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию товара.

4.5. Поставщик обеспечивает надлежащее качество товара в течение гарантийного срока. Наличие у поставщика лицензии на техническое обслуживание медицинской техники. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Поставщик» вправе:

5.1.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с условиями государственного контракта при поступлении денежных средств на расчетный счет Государственного заказчика.

5.2. «Поставщик» обязан:

5.2.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

5.2.2. Обеспечить надлежащее качество поставляемого Товара в течение гарантийного срока. При обнаружении недостатков в период гарантийной эксплуатации, устранить их за свой счет.

5.2.3. Заменить некачественный товар в течение 20 дней с момента получения претензии. При замене некачественного товара, к Поставщику применяется ответственность, предусмотренная п.9.4. настоящего контракта.

5.2.4. Квалифицированно произвести монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию Товара без остановки основной деятельности учреждения.

5.2.5. Произвести пуско-наладочные работы с соблюдением паспортных требований завода-изготовителя и требований ГОСТ.

5.2.6. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

5.2.7. Своевременно представить Государственному заказчику документы, подтверждающие качество товара согласно п.4.3. настоящего государственного контракта и отчетные документы, подтверждающие исполнение настоящего государственного контракта в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

5.2.8. Провести инструктаж (обучение) медицинского и технического персонала Государственного Заказчика перед вводом установки в эксплуатацию.

5.2.9. Обеспечить наличие сертифицированного сервисного центра с предоставлением копий сертификатов инженеров и лицензий на техническое обслуживание.

5.3. « Государственный заказчик» вправе:

5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки, монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию товара согласно качеству, объемам, срокам и иным требованиям, предусмотренным настоящим государственным контрактом.

5.3.2. Требовать от Поставщика передачи необходимых документов в соответствии с п.4.3.,р.3 настоящего Государственного контракта.

5.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

5.3.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки, установки, ввода в эксплуатацию товара и (или) участвующих в приеме-передаче, вводе в эксплуатацию товара.

5.4. «Государственный заказчик» обязан:

5.4.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его приемки, установки, ввода в эксплуатацию.

5.4.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.

5.4.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения своих обязательств сторонами по нему.

6.2. Все изменения и дополнения к государственному контракту, а также его досрочное расторжение совершаются в соответствии с законодательством РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Поставщик и Государственный Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Возникновение обстоятельств, при условии уведомления другой стороны, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему государственному контракту на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше трех месяцев, стороны могут по соглашению расторгнуть контракт. При не достижении согласия спор может быть рассмотрен по заявлению одной из сторон в арбитражном суде Амурской области.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего государственного контракта или по его поводу решаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае если стороны не придут к согласию, то спор рассматривается в Арбитражном суде Амурской области, при этом обязательно соблюдение претензионного порядка урегулирования спора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае полного или частичного невыполнения государственного контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате убытки.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафы, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Государственный Заказчик освобождается от уплаты неустойки в случае отсутствия в просрочке его вины исполнения указанного обстоятельства.

9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Государственный Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафы, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,5% от стоимости государственного контракта за каждый день просрочки.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,5% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара.

9.5. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,5% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.

9.6. В случае отсутствия поставки, недопоставки товара, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости не поставленного товара.

9.7. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении реквизитов и (или) других данных, необходимых для исполнения настоящего государственного контракта в письменной форме в течение 3 дней.

10.2. Несоблюдение условий пункта 10.1. влечет взыскание убытков с виновной стороны.

10.3. В части, неурегулированной настоящим государственным контрактом, отношения сторон регламентируются законодательством РФ.

10.4. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.5. Факсимильное воспроизведение данного Государственного контракта, дополнений, изменений к нему, оформленных надлежащим образом, имеет юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Государственный Заказчик	Поставщик

Приложение

к государственному контракту №__________ от __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Ед. учета	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Светильник операционный бестеневой потолочный двухкупольный __________________	шт.	1
ИТОГО

Государственный Заказчик	Поставщик
____________________/__________________/ МП	________________/________________/ МП

Приложение

К Государственному контракту № _____________________

Технические характеристики товара

№ п/п	Наименование оборудования и технические характеристики	Требуемая функция или величина параметра
1.	Светильник операционный бестеневой потолочный двухкупольный	Для освещения операционного поля в процессе проведения хирургических операций и процедур
2.	Световая интенсивность основного светильника	Люкс на расстоянии 1 м
3.	Световая интенсивность светильника	Люкс на расстоянии 1 м
4.	Лампа основного светильника	Галогеновая, 1 шт., 150 Вт 24В, время наработки на отказ – 1300 ч.
5.	Лампа сателлитного светильника	Галогеновая, 1 шт., 120 Вт 24В, время наработки на отказ – 1300 ч.
6.	Температура цвета	не менее 4350 К
7.	Глубина освещения	не менее 1200 мм / 1200 мм
8.	Интенсивность излучения основного светильника	Не более 600 Вт/м2
9.	Интенсивность излучения сателлитного светильника	Не более 450 Вт/м2
10.	Специальный фильтр	Инфракрасный
11.	Внешние стекла	Ударостойкие
12.	Рабочее расстояние	не менее 700 – 1500 м
13.	Диаметр светового поля основного светильника	от 150 до 260 мм
14.	Диаметр светового поля сателлитного светильника	от 130 до 240 мм
15.	Индекс цветопередачи Ra, стандартный	не менее 96
16.	Индекс цветопередачи Ra, дополнительный	не менее 96
17.	Температура рабочей поверхности	< 7 градусов
18.	Температура над головой пациента	< 2 градусов
19.	Отражатель в корпусе лампы	Металлический, фасетного типа
20.	Угол поворота штатива, несущего корпус лампы, вокруг своей оси	не менее 360 град.
21.	Угол поворота корпуса лампы вокруг своей оси по горизонтали	не менее 360 град.
22.	Диапазон регулировки высоты каждого корпуса лампы	не менее 1090 мм
23.	Минимальная высота помещения для установки светильника	не более 2000 мм
24.	Напряжение на лампы	не менее 24 В
25.	Фокусирующая ручка	Съемная для стерилизации
26.	Трансформатор	В переменного тока, 50 Гц, 24 В, 550 ВА
27.	Наклон каждого плафона на штативе по горизонтали	Вверх – не менее 34 град., вниз – не менее 54 град.
28.	Специальные свойства	Отсутствие тени в рабочем световом поле
29.	Замена ламп	Производится автоматически без использования дополнительных инструментов в течение 0,2 секунд
30.	Увеличение/ Уменьшение яркости освещения	9 - ти шаговая (9 сегментов)
31.	Индикатор состояния светильника	Зеленый светодиод – нормальное состояние светильника, Красный светодиод - неисправность в электрической схеме светильника, Оранжевый светодиод - неисправность лампы в светильнике,
32.	Механизм автоматической замены неисправной лампы	При выходе из строя главной галогеновой лампы в светильнике, механизм автоматической замены, автоматически 0,2 сек меняет на резервную галогеновую лампу.
33.	Внутренний тест светильника	Проверка работоспособности механизма автоматической замены неисправной лампы
34.	Специальный дизайн	Аэродинамическая обтекаемая форма корпуса лампы с отверстием в центре
35.	Размер, вес основного светильника	715мм X 270 мм вес ≤ 18 Kг.
36.	Размер, вес сателлитного светильника	570 мм X 250 мм вес ≤13 Kг.

Государственный Заказчик	Поставщик
____________________/__________________/ МП	________________/________________/ МП