Документация

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФГУП

«Нижегородское ПрОП»

Минздравсоцразвития России

_________________//

«  » 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по ремонту системы вентиляции покрасочного участка » Минздравсоцразвития России, проводимом на сайте электронной торговой площадки www. *****

г. Нижний Новгород – 2012

1. Общие сведения.

1. 1. Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на электронной торговой площадке www. ***** юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте www. ***** без взимания платы.

1.2. Проведения аукциона.

Настоящий аукцион в проводится в соответствии правилами работы в системе «ONLINECONTRACT», Положением о закупочной деятельности » Минздравсоцразвития России.

1.3. Заказчик проведения аукциона:

Заказчик проводит аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в в проекте договора.

1.4. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара.

1.3.1. Предмет аукциона является выполнение работ по ремонту системы вентиляции покрасочного участка на предприятии » Минздравсоцразвития России, -Б

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить услугу в срок указанный в проекте договора.

1.5. Начальная цена Договора.

Начальная цена Договора составляет 159 404,97 руб. (Сто пятьдесят девять тысяч четыреста четыре рубля, 97 копеек) в том числе НДС

Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам аукциона.

1.6. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование Договора на поставку Товара, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из собственных средств предприятия.

1.5.2. Порядок оплаты за оказанные услуги определяется в проекте Договора, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Техническом задании аукциона.

 

1.7. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в извещении на проведение аукциона, а так же при наличии на счете Участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

1.6.2. Требования, предъявляемые к участникам согласно правил работы в системе «ONLINECONTRACT”.

1.8. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

2. Документация об аукционе.

2.1. Разъяснение документации об аукционе.

2.1.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2.1.3.  В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2. Изменения к документации об аукционе.

2.2.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положение настоящей документации вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Техническом задании аукциона. Изменение предмета аукциона не допускаются.

2.2.2. В течение 1 (Одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Заказчиком.

2.2.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем 10 (Десять) дней.

2.3. Отказ от проведения аукциона

2.3.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (Три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.3.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Заказчиком в течение 1 (Одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

3. Подготовка заявки на участие в аукционе.

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1.  Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке.

3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей документацией;

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

3.2.3.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

3.2.3.2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа, подавшего такую заявку, является основанием для не допуска Участника размещения заказа к участию в аукционе.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только 1 (Одну) заявку на участие в аукционе.

3.4. Форма аукционного предложения по цене Договора.

Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить Товар, являющийся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену Договора, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение о цене Договора объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками.

Валютой, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками, является российский рубль.

4. Подача заявки на участие в аукционе.

4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указан в извещении о проведении аукциона), в течение времени, указанного в Техническом задании аукциона.

4.1.2. Заявка на участие в аукционе направляется Участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.4.  Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Техническом задании аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

5.1. Общие положения о проведении аукциона.

5.1.1. В аукционе могут участвовать только Участники размещения заказа, признанные Участниками аукциона.

5.1.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.1.3. Аукцион проводится путем снижения цены на «Шаг аукциона».

5.1.4. "Шаг аукциона" определяется согласно стоимости договора оператором торгов и указывается в извещении о проведении аукциона.

5.1.5. При проведении аукциона Участники аукциона подают предложения о цене Договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене Договора на величину в пределах "шага аукциона".

5.1.6. При проведении аукциона Участники аукциона подают предложения о цене Государственного контракта с учетом следующих требований:

1) Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене Договора, равное предложению или большее чем предложение о цене Договора, которые поданы таким Участником аукциона ранее, а также предложение о цене Договора, равное нулю;

2) Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене Договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене Договора, сниженного на "шаг аукциона";

3) Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене Договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене Договора в случае, если такое предложение о цене Договора подано этим же Участником аукциона.

5.1.7. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене Договора указываются все предложения о цене Договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене Договора.

5.1.8. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об Участниках аукциона

5.1.9. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене Договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.1.10. В случае, если была предложена цена Договора, равная цене, предложенной другим Участником аукциона, лучшим признается предложение о цене Договора, поступившее ранее других предложений.

5.1.11. Электронный аукцион считается состоявшимся, если было подано хотя бы одно ценовое предложение от зарегистрированных участников аукциона. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в электронном аукционе зарегистрировался лишь один Участник или если в течение одного часа с момента начала проведения аукциона не представлено ни одного предложения о цене контракта. В этом случае Заказчик вправе подать заявку о проведении повторного аукциона или размещении заказа путем запроса котировок.

5.1.12. Электронный аукцион считается оконченным, если:

- время торговой сессии длительностью 1 час истекло;

- в течение 10 (десяти) минут с момента размещения в Системе последнего предложения о цене контракта (лота), поступившего после истечения 50 минуты с момента начала аукциона, и каждого последующего предложения, не поступило ни одного предложения о цене контракта (лота);

- при достижении «стоп-цены» в аукционе на закупку.

5.1.13. Информация об окончании электронного аукциона размещается в закрытой части Системы немедленно.

5.1.14. Победителем электронного аукциона признается Участник, который первым на момент окончания электронного аукциона предложил наименьшую цену Договора.

5.1.15. В течение 1 (одного) часа с момента окончания электронного аукциона на сайте в открытой части Системы размещается:

- место, дата, время проведения аукциона,

- информация о начальной цене лота,

- информация о последнем и предпоследнем предложении Участников торгов.

5.1.16.  Оператор несет ответственность за соответствие итогов электронного аукциона информации, зафиксированной в Протоколе.

5.1.17. В течение 1 (одного) часа с момента окончания электронного аукциона Система формирует протокол электронного аукциона (далее, Протокол), в котором будет указано:

- место, дата, время проведения аукциона,

- начальная цена контракта,

- последнее и предпоследнее предложения о цене контракта.

5.1.18. После формирования Протокола Системой, Заказчик и Участники, сделавшие последнее и предпоследнее предложения в торгах, смогут увидеть протокол в Закрытой части Системы. В течение 1 (одного) часа с момента окончания электронных торгов в открытой части сайта Система формирует протокол с итогами электронных торгов, Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней распечатывает его на бумажном носителе, подписывает и отправляет на подпись Заказчику. Заказчик, получив оригиналы экземпляров Протокола, подписанных Оператором, подписывает его со своей стороны и с Победителем торгов (либо с Участником, сделавшим предпоследнее предложение в случае отказа Победителя аукциона), и в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания всеми сторонами отправляет один экземпляр в адрес Оператора. В случае не подписания протокола какой либо стороной, они считаются уклонившимися от согласия с протоколом, а, следовательно, от заключения контракта.

5.1.19. Оператор в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола аукциона может возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением Участников, которые сделали последнее и предпоследнее предложение о цене контракта (денежные средства данным Участникам возвращаются в течение 3 (трех) дней со дня подписания контракта).

5.1.20. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ Участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, необходимых для совершения аукциона, независимо от времени окончания аукциона.

5.3. Контакты Участников размещения заказа с Заказчиком.

При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

6. Заключение Договора по итогам аукциона.

6.1. Подписанный Заказчиком Протокол электронных торгов является обязательным основанием для заключения Договора с Победителем электронных торгов, на условиях указанных в Протоколе.

6.2. Победитель направляет Заказчику подписанный Договор, Заказчик в течение 7 (Семи) календарных дней проводит проверку сведений, представленных Победителем, подписывает, отправляет контракт Участнику.

6.3. Победитель электронных торгов должен размер дисконта, полученный по итогам торгов, применить ко всем товарным позициям, указанным в предмете торгов (спецификации), т. е. не допускается при сохранении общей стоимости контракта применять разный размер дисконта к товарным позициям.

6.4. В случае если Победитель, не представил в течение 3 (трех) дней Заказчику подписанный контракт, Победитель признается уклонившимся от заключения контракта. Победителем электронных торгов признается Участник торгов, следующим по времени предложивший такую же цену контракта или предпоследнее предложение о цене контракта. В случае отсутствия такого Участника или отказа такого Участника от заключения контракта, электронные торги признаются несостоявшимися.

6.5.  В случае уклонения/отказа Победителя аукциона от заключения контракта или подтвержденного Заказчиком несоответствия заявки Победителя условиям заявки Заказчика, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в части, соответствующей размеру «Шага аукциона» и поступают Заказчику в качестве штрафа.

6.6. В случае уклонения/отказа Победителя электронных торгов и Участника, сделавшего предпоследнее предложение, от подписания протокола торгов или контракта, сумма обеспечения, внесенная Заказчиком, возвращается Оператором Заказчику в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента получения Оператором письменного заявления об отказе.

6.7. В случае уклонения/отказа Заказчика электронных торгов от подписания протокола торгов или контракта, сумма обеспечения, внесенная Заказчиком, удерживается в пользу Победителя электронных торгов в качестве штрафа.

6.8. В случае отказа Покупателя от подписания протокола или контракта, сумма обеспечения, внесенная Заказчиком, возвращается Оператором Заказчику в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента получения Оператором письменного заявления об отказе, и в тот же срок перечисляется в пользу Заказчика сумма обеспечения в полном размере, внесенная данным Покупателем, в качестве штрафа.

6.9. Информация об отказе от подписания протокола или контракта поступает Оператору от Заказчиков в форме письменного заявления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда протокол или контракт должен быть подписан.

6.10. Несоблюдение срока, указанного в п. 6.9 настоящих Правил лишает Заказчика права требовать применения штрафных санкций к покупателю или поставщику.

6.11. Оператор незамедлительно уведомляет покупателя или поставщика о применении к нему штрафных санкций путём направления соответствующего уведомления.

6.12. В случае несоответствия заявки Победителя условиям заявки Заказчика, Заказчик имеет право отказаться от заключения контракта с таким Участником без потери обеспечительного платежа.

УТВЕРЖДАЮ Зам. Директора » Минздравсоцразвития России « »________________ 2012 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на ремонтные работы по системе вентиляции покрасочного участка № п/п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 1 2 3 4 5 Раздел 1. Работы по демонтажу. 1 Демонтаж центробежного вентилятора шт. 1 2 Демонтаж системы воздуховодов к-т. 1 Раздел 2. Монтажные работы. 3 Монтаж вентилятора радиального взрывозащищенного ВР ,0 шт. 1 4 Монтаж гибкой вставки ВГ-Н шт. 1 5 Монтаж гибкой вставки ВГ-В шт. 1 6 Монтаж виброизоляторов к-т. 1 7 Монтаж кронштейнов под вентилятор к-т. 1 8 Монтаж зонта ф450 мм шт. 1 9 Монтаж местного отсоса шт. 1 10 Монтаж зонта-укрытия шт. 1 11 Монтаж дроссель-клапана ф200 мм шт. 1 12 Монтаж дроссель-клапана ф315 мм шт. 1 13 Монтаж воздуховодов м2 35 Раздел 3. Электромонтажные работы. 14 Монтаж частотного преобразователя шт. 1 15 Монтаж эл. кабеля 3х2,5 п. м 20 16 Монтаж эл. кабеля 4х2,5 п. м. 50 Раздел 4. НПР. 17 Пуско-наладочные работы система 1 Раздел 5. Строительные работы 18 Пробивка отверстий в наружной стене шт. 2 19 Заделка отверстий в наружной стене шт. 2 Составил:_________________________ (должность, подпись, расшифровка) Проверил:_________________________ (должность, подпись, расшифровка)

Проект договора подряда

г. Нижний Новгород «___» ____________ 2012 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола №_______ от «___» __________ 2012 года, составленного по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту системы вентиляции покрасочного участка в здании » Минздравсоцразвития России, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, улица Порядковая, дом 2-Б, в соответствии с техническим заданием (Приложение ) и сметой, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям настоящего договора.

2. Стоимость работ, порядок и форма расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет __________________ (________________________________________) рублей ________________ (______________) копеек, в том числе НДС _______.

2.2. Стоимость работ, указанная в пункте 2.1. настоящего договора включает в себя непосредственную стоимость выполняемых работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, иных расходов, связанных с закупкой, хранением, страхованием материалов и оборудования, уплаты пошлин, налогов и иных обязательных платежей.

2.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата производится на основании выставленного Подрядчиком счета.

2.5. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Оплата осуществляется Предприятием в следующем порядке: 30% от общей суммы договора в виде аванса в течение 7-и (семи) календарных дней с момента заключения договора, 30% в течении 30-и (тридцати) календарных дней со дня начала выполнения работ, оставшиеся 40% от общей суммы договора по итогам выполнения работ, после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента сдачи результатов выполненных работ.

2.7. Основанием для оплаты являются подписанные Заказчиком и Подрядчиком первичные документы: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет на оплату.

3. Сроки, условия и гарантия качества выполнения работ

3.1. Начальный срок выполнения работ – не позднее 2-х (двух) рабочих дней со дня подписания договора, конечный срок выполнения работ не позднее _______________________________2012 года.

3.2. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их документации, удостоверяющих их качество и требований законодательства к данному виду материалов, оборудованию, действующим ГОСТам, СНиПам и техническим условиям.

3.3. Копии документов, подтверждающих качество используемых материалов и оборудования, комплектующих изделий соответствие их требованиям законодательства, заверенные печатью Подрядчика, передаются Заказчику в момент подписания договора.

3.4. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ и используемых материалов и оборудования должен составлять не менее 2-х (двух) лет с момента подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, и распространяется в полном объеме на все выполненные работы.

3.5. В течение гарантийного срока результат работы должен соответствовать условиям договора. В течение гарантийного срока Подрядчик, с которым заключен договор, бесплатно устраняет выявленные недостатки результата работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Стороны обязаны добросовестно и надлежащим образом исполнять принятые на себя по настоящему договору обязанности.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить работы в сроки и на условиях, закрепленных настоящим договором;

4.2.2. Передать результаты работ по настоящему договору не позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента их завершения;

4.2.3. В случае выявления недостатков при приемке результатов выполненных работ устранить указанные недостатки в течение 1-го рабочего дня;

4.2.4. Обеспечить на объекте соответствующие мероприятия по технике безопасности (электробезопасность, пожарная безопасность, охрана окружающей среды и так далее), сохранность благоустройства прилегающей к помещению (покрасочному участку) площади, осуществлять сохранность материальных ценностей, восстановить благоустройство, нарушенное в ходе выполнения работ;

4.2.5. Вывезти образовавшийся в результате выполнения работ мусор, очистить помещения » Минздравсоцразвития России после производства работ от посторонних предметов;

4.2.6. Обеспечить производство и качество работ в соответствии с условиями настоящего договора и действующем в Российской Федерации нормативными документами.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Получить вознаграждение за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Принять результат выполненных работ и оплатить их в полном объеме в сроки и на условиях, установленных настоящим договором;

4.4.2. Обеспечить доступ представителя Подрядчика в помещения для выполнения работ, незамедлительно устранить обстоятельства, препятствующие такому доступу;

4.5. Заказчик вправе:

4.5.1. В любое время проверять процесс и качество выполнения работы;

4.5.2. Требовать немедленного устранения недостатков результата работ, выявленных им как в процессе выполнения работ, так и при приемке выполненных работ;

4.5.3. Вносить предложения по улучшению деятельности Подрядчика.

5. Условия выполнения работ

5.1. Подрядчик выполняет работы с использованием своих материалов и оборудования своими силами и средствами.

5.2. Подрядчик назначает на объекте своего представителя, который ведет и организовывает производство работ, следит за качеством работ.

5.3. Подрядчик обязуется незамедлительно устранить недостатки, выявленные Заказчиком по ходу выполнения работ.

5.4. Подрядчик информирует Заказчика за 1 (один) рабочий день до начала приемки выполненных работ.

6. Приемка работ

6.1. Работы признаются выполненными после подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.2. До сдачи результата выполненных работ риск случайной гибели результата выполненных работ несет Подрядчик, после сдачи – Заказчик.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за причинение реального ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц, вреда жизни и здоровью третьих лиц, возникших или причиненных в результате выполнения работ с нарушением правил и техники безопасности, установленным законодательством требованиям к данным видам работ, ГОСТам, СНиПам и другим нормативным документам. Причиненный действиями Подрядчика реальный ущерб имуществу Заказчика, третьих лиц подлежит возмещению в полном объеме.

7.3. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, принятие актов государственных органов и другие.

7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в течение 2-х (двух) календарных дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы о невозможности исполнить обязательства.

7.6. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню, размер которой определяется размером учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства, от общей суммы договора.

7.7. В случае нарушения согласованных сроков оплаты работ Заказчик уплачивает Подрядчику за каждый день просрочки пеню, размер которой определяется размером учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства, от суммы долга.

7.8. Уплата пени (неустойки, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются в досудебном порядке путем проведения переговоров, обмена письмами, направлением протоколов разногласий. В случае возникновения спорной ситуации одна Сторона направляет другой Стороне письмо либо претензию в письменной форме, в которой излагаются существенные обстоятельства возникшей спорной ситуации. Сторона, получившая претензию (письмо), обязана рассмотреть ее в течение 10 рабочих дней с момента получения и направить ответ другой Стороне.

9.2. В случае не урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то лицами.

10.2. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему договору не могут быть переуступлены другому юридическому или физическому лицу без письменного на то разрешения другой Стороны.

10.3 Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях организационно-правовой формы, реквизитах, банковских счетов, электронных адресов в письменной форме.

10.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик » Минздравсоцразвития России Юридический адрес (местонахождение): -Б р/с Банк: Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ Автозаводское ОСБ № 000 г. Нижний Новгород к/с Тел/ E-mail *****@***ru _________________//

Подрядчик