Документация (стр. 6 )

производства работ ______________________________________________________________________

4.4. Требования по безопасности ___________________________________________________________

5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ ________________________________________

5.2. Объем предоставления гарантии качества работ ______________________________________

5.3. Условия послегарантийного обслуживания ___________________________________________

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________________

должность подпись

М. П.

Лот № 1

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ для муниципальных нужд города Собинка

Владимирской области

г. Собинка « » _______2008 г.

Администрация г. Собинки, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава города Собинки, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от « » ____________ 2008 г. № _____ и со ст. ст. ГК РФ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. предмет муниципального контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по реконструкции тепловой сети по ул. Красноборская в г. Собинка в соответствии с Техническим Заданием (Приложение ), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Сроки выполнения работ определяются до _____________________

1.3. Настоящий контракт, заключенный по результатам открытого аукциона по размещению заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Собинка, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

2. цена муниципального контракта

2.1. Цена муниципального контракта ____________ ( _______________________ ) рублей устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе _от « » _________2008 г. № _______ (Приложение ), в т. ч. НДС, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта и включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных сметным расчетом, утвержденным Заказчиком, срок предоставления гарантии качества работ (________), предусмотренных условиями проведения открытого аукциона.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Подрядчик» обязуется:

3.1.1. Выполнить работу по реконструкции тепловой сети по ул. Красноборская в г. Собинка в срок до ______________ 2008 года.

3.1.2.  Нести риски случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества.

3.1.3.  Информировать «Заказчика» о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

3.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

3.1.5. Выполнение работ производится в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормами, а также с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ данного вида, в том числе:

- СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.

3.1.6. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество.

3.2. «Заказчик» обязуется:

3.2.1. В 2-дневный срок со дня подписания настоящего муниципального контракта передать «Подрядчику» объект для производства работ.

3.2.2.При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ
отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут ухудшать качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом «Подрядчику».

3.3. «Заказчик» вправе:

3.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

4.1.  «Заказчик», получивший письменное сообщение «Подрядчика» о готовности к
сдаче результата выполненных по муниципальному контракту работ, в течение 10 дней организует приемку объекта.

4.2.  «Заказчик» организует и осуществляет приемку результатов работ за свой счет.

4.3.  Сдача результатов работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком»
оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от
подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.  С момента принятия «Заказчиком» результатов работ «Подрядчик» выставляет счет
об оплате фактически выполненных работ.

5.2.  Расчет может осуществляться платежным поручением «Заказчика» или иным
способом, установленным законодательством Российской Федерации.

5.3. «Заказчик» обязан обеспечить оплату за выполненную работу в течении 10 банковских дней, по безналичному расчету, при наличии актов выполненных работ. Аванс 30 %.

Данное условие муниципального контракта стороны считают существенным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик за ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта отвечает в порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными актами Заказчика.

6.2. За нарушение Подрядчиком обязательств согласно условиям настоящего контракта он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

7.1.  Муниципальный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами содержащихся в нем обязательств.

7.2.  «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения выяснилось, что «Подрядчик» выполняет работу с существенными недостатками либо с существенными нарушениями условий муниципального контракта.

7.3.  Датой расторжения настоящего муниципального контракта является дата направления «Заказчиком» письменного уведомления об этом.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.  Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.  Изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

8.3.  Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального
контракта разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Владимирской области.

8.4.  Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

8.5. Все приложения к муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложения:

№ 1 Техническое задание

№ 2 Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № __от

« __ »____2008г.

№ 3 Смета.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:	Подрядчик:
Администрация г. Собинки, , ,р/с , л/с УФК по Владимирской обл ( ОФК 16, Администрация г. Собинки) ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир , ,www. ***** Глава города _____________________ М. П.

Согласовано: Юрист

_____________

Лот № 2

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ для муниципальных нужд города Собинка

Владимирской области

г. Собинка « » _______2008 г.

Администрация г. Собинки, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава города Собинки, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от « » ____________ 2008 г. № _____ и со ст. ст. ГК РФ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. предмет муниципального контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по реконструкции очистных сооружений в г. Собинка в соответствии с Техническим Заданием (Приложение ), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Сроки выполнения работ определяются до _____________________

1.3. Настоящий контракт, заключенный по результатам открытого аукциона по размещению заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Собинка, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

2. цена муниципального контракта

2.1. Цена муниципального контракта ____________ ( _______________________ ) рублей устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе _от « » _________2008 г. № _______ (Приложение ), в т. ч. НДС, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта и включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных сметным расчетом стоимости проектирования, утвержденным Заказчиком, срок предоставления гарантии качества работ (________), предусмотренных условиями проведения открытого аукциона.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Подрядчик» обязуется:

3.1.1. Выполнить работу по реконструкции очистных сооружений в г. Собинка в срок до ______________ 2008 года.

3.1.4.  Нести риски случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества.

3.1.5.  Информировать «Заказчика» о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

3.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

3.1.5. Выполнение работ производится в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормами, а также с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ данного вида, в том числе:

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

3.1.6. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество.

3.2. «Заказчик» обязуется:

3.2.1. В 2-дневный срок со дня подписания настоящего муниципального контракта передать «Подрядчику» объект для производства работ.

3.2.2.При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ
отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут ухудшать качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом «Подрядчику».

3.3. «Заказчик» вправе:

3.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

4.4.  «Заказчик», получивший письменное сообщение «Подрядчика» о готовности к
сдаче результата выполненных по муниципальному контракту работ, в течение 10 дней организует приемку объекта.

4.5.  «Заказчик» организует и осуществляет приемку результатов работ за свой счет.

4.6.  Сдача результатов работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком»
оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от
подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.3.  С момента принятия «Заказчиком» результатов работ «Подрядчик» выставляет счет
об оплате фактически выполненных работ.

5.4.  Расчет может осуществляться платежным поручением «Заказчика» или иным
способом, установленным законодательством Российской Федерации.

5.3. «Заказчик» обязан обеспечить оплату за выполненную работу в течении 10 банковских дней, по безналичному расчету, при наличии актов выполненных работ. Аванс 30 %.

Данное условие муниципального контракта стороны считают существенным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик за ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта отвечает в порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными актами Заказчика.

6.2. За нарушение Подрядчиком обязательств согласно условиям настоящего контракта он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

7.4.  Муниципальный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами содержащихся в нем обязательств.

7.5.  «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения выяснилось, что «Подрядчик» выполняет работу с существенными недостатками либо с существенными нарушениями условий муниципального контракта.

7.6.  Датой расторжения настоящего муниципального контракта является дата направления «Заказчиком» письменного уведомления об этом.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.5.  Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.6.  Изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

8.7.  Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального
контракта разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Владимирской области.

8.8.  Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

8.5. Все приложения к муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложения:

№ 1 Техническое задание

№ 2 Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № __от

« __ »____2008г.

№ 3 Смета.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:	Подрядчик:
Администрация г. Собинки, , ,р/с , л/с УФК по Владимирской обл ( ОФК 16, Администрация г. Собинки) ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир , ,www. ***** Глава города _____________________ М. П.

Согласовано: Юрист

_____________

Лот № 3

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ№

на выполнение работ для муниципальных нужд г. Собинки

г. Собинка « ____ » ________ 2008 год

Муниципальное унитарное предприятие « Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» г. Собинка, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ, Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от « _____ »__________ 2008 года №__________, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.  «Подрядчик» обязуется выполнить для «Заказчика» работы по капитальному ремонту мест общего пользования по адресу: , а «Заказчик» обязуется обеспечить оплату за выполнение работ.

1.2. Срок выполнения работ определяется до ______________2008г.

1.3.Настоящий муниципальный контракт, заключенный по результатам открытого аукциона по размещению заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Собинки, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

2. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

2.1. Цена муниципального контракта _________________ ( ) рублей, в том числе НДС устанавливается на основании сметы (Приложение ), в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от « » 2008 г. №

(Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта и включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, срок предоставления гарантии качества работ ( ), предусмотренных условиями проведения открытого аукциона.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Подрядчик» обязуется:

3.1.1. Выполнить работу по капитальному ремонту мест общего пользования по адресу: в срок до ______________ 2008 года.

3.1.6.  Нести риски случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества.

3.1.7.  Информировать «Заказчика» о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

3.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
охране окружающей среды во время проведения работ.

3.1.5. Выполнение работ производится в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормами, а также с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ данного вида, в том числе:

- СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения.

3.1.6. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество.

3.2. «Заказчик» обязуется:

3.2.1. В 2-дневный срок со дня подписания настоящего муниципального контракта передать «Подрядчику» объект для производства работ.

3.2.2.При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ
отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут ухудшать
качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом «Подрядчику».

3.3. «Заказчик» вправе:

3.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

4.7.  «Заказчик», получивший письменное сообщение «Подрядчика» о готовности к
сдаче результата выполненных по муниципальному контракту работ, в течение 10 дней
организует приемку объекта.

4.8.  «Заказчик» организует и осуществляет приемку результатов работ за свой счет.

4.9.  Сдача результатов работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком»
оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от
подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.5.  С момента принятия «Заказчиком» результатов работ «Подрядчик» выставляет счет
об оплате фактически выполненных работ.

5.6.  Расчет может осуществляться платежным поручением «Заказчика» или иным
способом, установленным законодательством Российской Федерации.

5.3. «Заказчик» обязан обеспечить оплату за выполненную работу в течении 10 банковских дней, по безналичному расчету, при наличии актов выполненных работ. Аванс 30 %.

Данное условие муниципального контракта стороны считают существенным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик за ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта отвечает в порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными актами Заказчика.

6.2. За нарушение Подрядчиком обязательств согласно условиям настоящего контракта он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

7.7.  Муниципальный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до
исполнения сторонами содержащихся в нем обязательств.

7.8.  «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального
контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при
осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением срока их выполнения выяснилось, что «Подрядчик» выполняет работу с
существенными недостатками либо с существенными нарушениями условий
муниципального контракта.

7.9.  Датой расторжения настоящего муниципального контракта является дата
направления «Заказчиком» письменного уведомления об этом.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.9.  Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.10.  Изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту должны быть
оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и
скреплены печатями.

8.11.  Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального
контракта разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия
рассматриваются в Арбитражном суде Владимирской области.

8.12.  Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте,
стороны руководствуются действующим законодательством.

8.5. Все приложения к муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложения:

№ 1 Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № __от

« __ »____2008г.

№ 2 Смета.

9.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

МУП « Управляющая компания ЖКХ» г. Собинка / 601204 г. Собинка, Рабочий пр-т,9 р/с ОСБ 8611 г. Владимир к/с ___________________ Директор «_____» ________________ 2008г.

Приложение

к муниципальному контракту

от «____»___________ 200_ г. № _______

_________________________________ _________________________________

_________________________________ _________________________________

(Заказчик) (Поставщик)

_________________________________ _________________________________

(ф. и.о.) (ф. и.о.)

«____»____________________ 200_ г. «____»____________________ 200_ г.

М. П. М. П.

Календарный ПЛАН

выполнения работ по муниципальному контракту

№ п/п	Наименование работ ( характеристика, качество)	Объем работ	Срок выполнения работ	Подрядчик, адрес

* Документ оформляется на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе