УТВЕРЖДАЮ:
Директор управляющей компании
-Самара»
____________________
«___»__________2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
на закупку у единственного поставщика
на выполнение работ по устройству универсального спортивного комплекса на объекте строительства Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Способ закупки | закупка у единственного поставщика |
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | «Спецстроймонтаж», Юридический адрес: 6в Фактический адрес: 2а e-mail: *****@***ru , |
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по устройству универсального спортивного комплекса на объекте строительства Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе. |
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Пенза, ул. Ягодная (пос. Ахуны) |
Порядок предоставления документации в форме электронных документов | Комплект документации о закупке предоставляется единственному поставщику. Документация о закупке для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте. Плата за предоставление документацию о закупке: не устанавливается |
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 1 один миллион двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят четыре) руб. |
Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | 27.08.2013 27.08.2013 |
Величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона") | Не предусмотрено |
Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | 27.08.2013 |
Договор на выполнение работ по устройству универсального спортивного комплекса на объекте строительства Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе заключен с на сумму 1 один миллион двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят четыре) руб. |
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
1 | Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Выполнение работ осуществляется объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а так же в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, обязан выполнить их качественно в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и требованиями действующих строительных норм и правил и сдать работы «Генподрядчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта. |
2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка оформляется на официальном бланке участника согласно приложения №2 настоящей документации. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. Заявка на участие в закупке должна содержать: - Опись документов, прилагаемых к заявке (согласно приложения №3 настоящей документации) -заполненную форму заявки на участие в закупке (согласно приложения №2 к настоящей документации); -Документы Участника закупки согласно п.8 настоящей документации - Все заявки на участие в процедуре закупки подаются участниками процедуры закупки в форме электронных документов на электронную почту заказчика: *****@***ru, либо по адресу 2а |
3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки | Не предусмотрено |
4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Пенза, ул. Ягодная (пос. Ахуны) Сроки выполнения работ: : начало – с момента подписания Договора окончание – «31» августа 2013 г. |
5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 1 один миллион двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят четыре) руб. |
6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Авансовые платежи не предусмотрены. Расчет за выполненные работы производится платежным поручением на расчетный счет «Субподрядчика» на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) в течение 30 банковских дней с момента их подписания. |
7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена Договора является ориентировочной и может быть изменена в ходе исполнения Договора лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Окончательная стоимость работ по настоящему договору будет определяться на основании фактически выполненных объемов работ согласно подписанных Сторонами актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3). Работа выполняется иждивением «Субподрядчика» - из его материалов, его силами и средствами, при этом стоимость формируется с учетом расходов на подготовительные работы, расходов на электроэнергию, на уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, пуско-наладочные работы, а также перевозку рабочих к месту строительства, обеспечение и доставку на объект строительных материалов, оборудования, и другого имущества необходимых для производства работ, с момента начала работ до подписания акта приемки выполненных работ. |
8 | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Устанавливаются следующие обязательные требования к правоспособности участника закупки у единственного поставщика: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках; - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Для подтверждения соответствия участника закупки установленным требованиям представляются следующие документы: -копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений -выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте заказчика и (или) на официальном сайте извещения о проведении закупки; -документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; |
9 | Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки (за исключением процедур закупки в которых победитель определяется автоматически программными средствами Портала) | 27.08.2013 |
10 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (за исключением аукциона) | Не предусмотрено |
11 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (за исключением аукциона) | Не предусмотрено |
12 | Проект договора (поставки, оказания услуг, подряда и др.) заключаемого с победителем процедуры закупки | Приложение к настоящей документации о закупке |
13 | Проект соглашения по обеспечению участия в процедуре закупки (в случае, если такое требование было установлено в извещении) | Не предусмотрено |
14 | Проект соглашения по обеспечению исполнения договора (в случае, если такое требование было установлено в извещении) | Не предусмотрено |
Приложение к документации закупки у единственного поставщика |
Договор № ____
г. Пенза «__» ______ 2013 год.
«Спецстроймонтаж», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», «Монолит-Самара» Летаева Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _____________________________-, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.«Генподрядчик» заказывает и оплачивает, а «Субподрядчик» обязуется выполнить работы по устройству универсального спортивного комплекса на объекте строительства «Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пенза», в объеме, предусмотренном настоящим договором (с учетом приложений), в соответствии с Локальной сметой, строительными нормами и правилами, в соответствии с проектно-сметной документацией и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2. Стоимость работ
2.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании проектно-сметной документации с коэффициентом перевода в текущие цены Ксмр= ________ без НДС, с учетом стоимости материалов и ориентировочно составляет 1 один миллион двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят четыре) руб., в том числе НДС 18% – ,05 руб.
Окончательная стоимость работ по настоящему договору будет определяться на основании фактически выполненных объемов работ согласно подписанных Сторонами актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3).
Цена Договора может быть изменена в ходе исполнения Договора лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Работа выполняется иждивением «Субподрядчика» - из его материалов, его силами и средствами, при этом стоимость формируется с учетом расходов на подготовительные работы, расходов на электроэнергию, на уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, пуско-наладочные работы, а также перевозку рабочих к месту строительства, обеспечение и доставку на объект строительных материалов, оборудования, и другого имущества необходимых для производства работ, с момента начала работ до подписания акта приемки выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Сроки выполнения работ: начало – с момента подписания настоящего Договора
окончание – «31» августа 2013 г.
3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.
4. Обязательства Сторон.
4.1. «Субподрядчик» обязан:
4.1.1. Выполнить своими силами и силами субподрядных организаций все работы, указанные в ч.1 настоящего Договора объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, а так же в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, обязан выполнить их качественно в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и требованиями действующих строительных норм и правил и сдать работы «Генподрядчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.
4.1.2. Самостоятельно проводить организацию строительства, поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, строительную технику, а также производить их приемку, разгрузку и складирование.
4.1.3. Производить уборку и содержание строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывозить строительный мусор с площадки в период строительства в места, указанные «Генподрядчиком».
4.1.4. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах строительной площадки, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка.
4.1.5. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору и вывезти их, а также строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительный мусор, в течение 5 дней после подписания Акта приемки выполненных работ за пределы строительной площадки.
4.1.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в соответствии с п. 4.1.1. и ч. 9 настоящего договора, Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с «Генподрядчиком» сроки. При невыполнении «Субподрядчиком» этих обязательств «Генподрядчик» вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет «Субподрядчика».
4.1.7. Обеспечить в ходе выполнение работ на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
4.1.8. Немедленно известить «Генподрядчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
4.1.9. Предоставить «Генподрядчику» три полных комплекта исполнительной документации на весь комплекс выполненных работ в соответствии с действующим законодательством, с надписями на русском языке, на бумажном носителе и один комплект на электронном носителе. «Субподрядчик» должен письменно подтвердить «Генподрядчику», что передаваемые комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.
4.1.10. Представить «Генподрядчику» для утверждения до начала выполнения работ разработанный и подписанный со своей стороны календарный план-график работ.
4.1.11. Представлять ежемесячно (в срок до 20-го числа текущего месяца) сведения об объемах выполненных работ по унифицированным формам КС-2, КС-3.
4.1.12. Представить документы (справки), подтверждающие соответствие выполненных работ техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих их эксплуатацию
4.1.13. Произвести за счет собственных сил и средств индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексной апробации в присутствии представителей МУ «УКС г. Пензы».
4.1.14. Принять участие в рабочей комиссии при комплексной сдаче Объекта.
4.1.15. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией.
4.1.16. Обеспечить выполнение работ в пределах твердой стоимости работ, указанной в п.2.1 настоящего Договора.
4.1.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.2. «Генподрядчик» обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Договора и действующими нормами и правилами.
4.2.2. Оформлять акты выполненных работ на основании расчета индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка и утверждённой проектно-сметной документации.
4.2.3. Участвовать в приемке и предъявлять объект приемочной комиссии.
4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других частях настоящего Договора.
5. Производство работ.
5.1. Ответственный представитель «Генподрядчика» на месте совместно с «Субподрядчиком» подписывает акты на выполненные работы (формы КС-2 и КС-3), осуществляет надзор и контроль за качеством выполненных работ с соблюдением сроков их выполнения, а так же проводит проверку соответствия используемых «Субподрядчиком» материалов и конструкций, условиям договора, проектно-сметной и нормативной документации, не вмешиваясь при этом, в оперативно-хозяйственную деятельность «Субподрядчика».
5.2. Уполномоченный представитель «Генподрядчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по объекту, давать обязательные для «Субподрядчика» предписания при обнаружении отступлений от утверждённого проекта и условий настоящего Договора.
5.3. Между представителем «Генподрядчика» и «Субподрядчика» проводятся совещания по решению возникающих вопросов в установленные сторонами сроки.
5.4. «Субподрядчик» письменно информирует «Генподрядчика» за 3 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием «Генподрядчиком» и «Субподрядчиком» актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Генподрядчиком», или он не был информирован об этом, то по его требованию «Субподрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Генподрядчика», а затем восстановить ее.
5.5. В случае если «Генподрядчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Субподрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в кратчайший срок, согласованный сторонами и зафиксированный в двухстороннем акте, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Все расходы, связанные с переделкой таких работ оплачиваются «Субподрядчиком».
5.6. «Субподрядчик» ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Генподрядчика» и «Субподрядчика». «Генподрядчик» проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале работ, если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями «Субподрядчика», то «Субподрядчик» обязуется в срок, согласованный с «Генподрядчиком», принять меры к устранению недостатков, указанных «Генподрядчиком».
5.7. «Генподрядчик» вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в установленном порядке.
5.8. В случае установления «Генподрядчиком» при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных работ «Субподрядчиком» работ, Акт выполненных работ «Генподрядчиком» не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
5.9. Для обеспечения выполнения работ в сроки, указанные п.3.1, «Субподрядчик» организовывает работы на объекте в две смены.
5.9. Непредвиденные расходы, возникающие в процессе выполнения работ, засчитываются «Субподрядчику» в пределах цены настоящего Договора и подтверждаются сметой согласованной с проектной организацией.
5.10. «Генподрядчик» или его представители вправе давать предписание о приостановлении «Субподрядчиком» работ до установленного им срока, в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения «Субподрядчиком» технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет «Субподрядчик», при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.
6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.
6.1. Строительство Объекта по настоящему Договору должно быть обеспечено материалами и оборудованием, соответствующими техническим регламентам.
6.2. Используемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Стороны договорились, что заключение «Субподрядчиком» договоров с соответствующими субподрядными организациями, поставщиками и иными исполнителями, выполнение работ, поставка материалов или оказание услуг, которые необходимы для исполнения обязательств по настоящему Договору, будет производиться «Субподрядчиком» только в соответствии с порядком, установленным ч. 9 настоящего договора.
7. Основания и порядок расчетов Сторон.
7.1. Авансовые платежи не предусмотрены.
7.2. Расчет за выполненные работы производится платежным поручением на расчетный счет «Субподрядчика» на основании актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) в течение 30 банковских дней с момента их подписания.
7.3.Стороны договорились, что работы, выполненные с изменением или отклонением от проектной документации, письменное соглашение о чем не было предварительно достигнуто Сторонами, а также работы, факт, ход выполнения, объемы и стоимость которых не были оформлены документально в порядке, установленным настоящим Договором, оплате не подлежат.
7.4. Стороны договорились, что «Генподрядчик» имеет право приостановить финансирование работ, производимых «Субподрядчиком», в случае нарушения последним своих обязательств по Договору до момента устранения таких нарушений.
8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. В случае повреждения городских инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, «Субподрядчик» обязан восстановить их за свой счет.
8.3. При нарушении обязательств по настоящему Договору «Генподрядчик» вправе взыскать с «Субподрядчика»:
- неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки – за нарушение срока, предусмотренного п.3.1 Договора;
- неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки – за нарушение срока устранения дефектов в работах (в том числе в период гарантийной эксплуатации Объекта), предусмотренных Актом о наличии дефектов, а в случае неявки «Субподрядчика» - односторонним Актом;
- неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки – за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ, согласно календарному плану-графику работ;
- неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты, от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки – за нарушение срока, предусмотренного п. 4.1.5 Договора;
- неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты, от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки – за нарушение срока, предусмотренного п. 4.1.10 Договора;
9. Гарантии.
9.1. «Субподрядчик» гарантирует наличие необходимого опыта, оборудования и персонала, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством лицензий, сертификатов, либо других документов, подтверждающих право на выполнение данных видов работ.
9.2. «Субподрядчик» гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими регламентами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
9.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет пять лет со дня подписания акта приема-передачи готового строительством объекта.
9.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то «Субподрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, «Субподрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения «Генподрядчика».
9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не может эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает «Субподрядчик».
10. Особые условия.
10.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае не урегулирования спора, либо не получения ответа от Стороны в течение 15 дней с момента предъявления претензий, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Пензенской области.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы Законодательства Российской Федерации.
11. Прочие условия.
11.1. При возникновении между «Генподрядчиком» и «Субподрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений «Субподрядчиком» условий Договора или причинной связи между действиями «Субподрядчика» и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную «Генподрядчиком», несет «Субподрядчик». В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения «Генподрядчика» в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
11.2. Отношения сторон неурегулированные настоящим Договором регулируются законодательством Российской Федерации.
11.3. В случае внесений изменений в Договор «Стороны» оформляют дополнительное соглашение к Договору, становящемся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
12. Условия и порядок внесения изменений, расторжение договора и срок действия.
12.1. «Генподрядчик» имеет право расторгнуть настоящий Договор по согласованию с «Субподрядчиком» и в соответствии с действующим законодательством.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон» настоящего Договора.
12.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.
12.4. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой частью настоящего Договора: приложение № 1 – Локальная смета.
Адреса и банковские реквизиты СторонГенподрядчик: | Субподрядчик: | |
Приложение к документации закупки у единственного поставщика |
На фирменном бланке участника
Директору управляющей компании
-Самара»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
«Выполнение работ по устройству универсального спортивного комплекса на объекте строительства Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе».
Изучив извещение о проведении закупки у единственного поставщика на выполнение работ по устройству универсального спортивного комплекса на объекте строительства Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе и изучив документацию по вышеуказанной закупке, и принимая установленные в них требования и условия закупки,
Участник__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
находящийся (зарегистрированный) по адресу: ___________________________________________,просит принять заявку на участие в закупке на выполнение работ по устройству универсального спортивного комплекса на объекте строительства Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе.
Настоящим участник подтверждает:
- о непроведении ликвидации Участника, об отсутствии решения суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;
- о неприостановлении деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
- об отсутствии сведений об _____________(наименование Участника) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
-с условиями и порядком проведения закупки, требованиями документации о закупке, в том числе проекта договора, приложенного к документации о закупке, ознакомлен и согласен предоставлять предусмотренные в извещении о проведении закупки и в документации о закупке товары, работы, услуги в соответствии с требованиями документации о закупке, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.
Участник обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными ему в результате участия в закупочной процедуре.
Участник дает согласие на обработку предоставленных персональных данных для целей проведения процедуры закупки, в том числе размещение необходимой информации об участнике на сайте «Спецстроймонтаж» и официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц.
Участник обязуется:
1. Заключить договор с заказчиком на работ по устройству универсального спортивного комплекса на объекте строительства Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе на условиях, указанных в настоящей заявке и документации о закупке.
2. Предоставить по запросу заказчика в течение 5 дней надлежащим образом заверенные участником либо нотариально заверенные документы, необходимые для заключения договора.
В случае неисполнения принятых на себя обязательств, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, участник гарантирует возместить заказчику причиненные уклонением от заключения договора убытки, а в случае заключения договора – возместить заказчику убытки и оплатить штрафные санкции в размере, установленном договором.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается должность, Ф. И.О., контактный телефон, почтовый адрес, факс, адрес электронной почты).
К заявке прилагаются документы согласно описи на ___ листах.
Приложение:
- Опись документов на ___л.;
- Документы согласно описи на __ л.;
__________________ ____________ __________________
(представитель участника) (подпись) (инициалы, фамилия)
М. П. участника
Приложение документации закупки у единственного поставщика |
опись документов,
представляемых для участия в закупке на выполнение работ по устройству универсального спортивного комплекса на объекте строительства Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе.
Настоящим ___________________________________________________________
(наименование юридического лица/ ФИО физического лица)
подтверждает, что для участия в закупке на выполнение работ по устройству универсального спортивного комплекса на объекте строительства Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе направляются нижеперечисленные документы.
№ п/п | Наименование | Кол-во страниц |
1. | ||
2. | ||
3. |
___________________ / _____________________________________________ ____
(фамилия, имя, отчество, должность)
М. П. «_____» _____________ 2013г.
