Пакет котировочных документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

(является неотъемлемой частью извещения)

Наименование пункта	Пояснения
Наименование заказчика	Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону" (далее Водоканал»; заказчик)
Организатор	Котировочная комиссия ОАО "ПО Водоканал"
Предмет котировки	Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка и изготовление полупроизводственной установки биосорбционно-мембранного реактора (БМР) с плоскими мембранами с целью уточнения расчетных параметров промышленных сооружений»
Описание предмета котировок	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения работ (этапов)
№ п/п	Наименование перечня (этапа) работ	Сроки выполнения работ	Начальная (максимальная) цена, рублей, в том числе НДС
1	Расчет и разработка эскизов полупроизводственной установки БМР	октябрь 2013 г. – ноябрь 2013 г.	177 000,00
2	Изготовление, монтаж и пуск полупроизводственной установки БМР на Александровских ОСВ.	декабрь 2013 г. – январь 2014 г.	347 958,40
3	Разработка программы и регламента проведения экспериментальных испытаний. Проведение на установке БМР экспериментальных исследований, охватывающих периоды: осень-зима-весна-лето	февраль 2014 г. – июль 2014 г.	596 041,60
4	Обработка полученных экспериментальных данных в периоды: осень-зима-весна-лето и выбор оптимальных расчетных параметров для разработки промышленных сооружений	август 2014 г. –сентябрь 2014 г.	59 000,00
	Научно-исследовательские работы по теме: «Разработка и изготовление полупроизводственной установки БМР с плоскими мембранами с целью уточнения расчетных параметров промышленных сооружений» выполняются в соответствии с Программой работ (см. Приложение к информационной карте котировочной документации) и Календарным планом
Начальная (максимальная) цена договора	1 180 000,00 (один миллион сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС
Место выполнения работ	Александровские ОСВ, г. Ростов-на-Дону.
Порядок формирования цены договора (с учетом налогов и других обязательных платежей)	Цена договора является фиксированной. В цену должны быть включены вознаграждение Исполнителя все затраты на исполнение договора, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи. В случае, если организация – Участник закупки работает по упрощенной системе налогообложения, то для такой организации – Участника закупки начальная (максимальная) цена снижается на долю НДС (18%) от установленной начальной (максимальной) цены.
Форма, сроки и порядок оплаты	Безналичная форма оплаты. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% от стоимости работ по договору. Аванс в размере 30% засчитывается при выполнении и подписании акта выполненных работ по каждому этапу договора. Дальнейшая оплата выполняемых Исполнителем работ осуществляется в размере 70% цены каждого этапа научно-исследовательских работ, установленной Календарным планом. Оплата каждого этапа работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за датой подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненного этапа работ.
Гарантийный срок установки БМР	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию полупроизводственной установки БМР
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителем	Российский рубль
Документы, входящие в состав заявки	Полный перечень документов, предоставляемых организацией – Участником закупки в составе своей котировочной заявки и предложения, указан в Описи документов.
Порядок подачи заявок	Котировочная заявка предоставляется Котировочной комиссии. Котировочная заявка (1 экземпляр), опись документов (1 экземпляр), квалификационная анкета (1 экземпляр), а также документы, указанные в описи документы подаются в конверте, либо в форме электронного документа на электронный адрес: ***@*ru. На конверте или в теме письма в обязательном порядке должен быть указан предмет котировки. Котировочная заявка, опись документов, квалификационная анкета должны быть подписаны руководителем организации – Участника закупки или лицом (лицами), имеющим(и) оформленные на то полномочия и заверены печатью организации – Участника. В случае подачи документов в электронной форме котировочная заявка, опись документов, квалификационная анкета должны быть подписаны электронно-цифровой подписью (подпись должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ) руководителя организации – Участника закупки или лицом (лицами), имеющим(и) оформленные на то полномочия. На копиях документов, предоставляемых в пакете с котировочной заявкой должна стоять отметка «Копия верна», подпись руководителя организации – Участника закупки или лица (лиц), имеющего(их) оформленные на то полномочия, печать организации – Участника. В котировочной заявке, описи документов, квалификационной анкете все графы, строки и поля документов должны быть заполнены.
Порядок и сроки предоставления участникам разъяснений по котировочной документации	Любой Участник закупки вправе направить в адрес Заказчика по факсу, электронной почте запрос о разъяснении предмета котировки. Запрос должен быть оформлен в письменной форме с визой ответственного лица от организации – Участника закупки, содержать наименование предмета котировки, сведения об организации. Запрос о разъяснении предмета котировки может быть направлен Заказчику не позднее, чем за один день до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.
Сроки и место подачи конвертов с котировочными заявками	Период подачи котировочной заявки с 08 часов 00 минут (по московскому времени) «25» сентября 2013г. до 16 часов 30 минут (по московскому времени) «02» октября 2013г. по адресу Заказчика: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького,.
Место, дата рассмотрения и подведения итогов запроса котировок	«03» октября 2013г. по адресу Заказчика: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького,.

Приложение к информационной карте котировочной документации

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Программа работ

по теме:

«Разработка и изготовление полупроизводственной установки БМР с плоскими мембранами с целью уточнения расчетных параметров промышленных сооружений»

1. Цель работы

Целью работы является продолжение исследований, проведенных на экспериментальной установке БМР на воде р. Дон в рамках договора №2 от 01.01.2001 г. с Водоканал», которые показали, что развитие биосорбционных процессов с использованием микро - и ультрафильтрационных мембран является перспективным направлением совершенствования процессов очистки природных вод, в частности, для предотвращения образования хлор - и броморганических соединений при хлорировании воды.

В условиях антропогенного загрязнения водоисточников совмещение биосорбционной технологии с использованием порошкообразных активированных углей и мембранной фильтрации позволит решить проблему обеспечения населения качественной питьевой воды.

Качество воды, прошедшей обработку только в БМР, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем основным загрязняющим компонентам, а также загрязнениям антропогенного характера. В схеме с БМР практически полностью удаляются взвешенные вещества и азот аммонийный.

Совместное действие микроорганизмов и ПАУ обеспечивает высокую эффективность удаления органических веществ, как по ХПК, так и по перманганатной окисляемости. При очистке воды в БМР эффективность удаления ХПК составляла 56-67%, цветности - 77-79% и ПО – 58-59% при времени обработки 1,1 часа. Эффективность очистки как по ХПК, так и по удалению цветности и ПО практически не зависела от температуры в диапазоне 20-5°С, что свидетельствует о высокой стабильности работы системы.

Предварительная биосорбционно-мембранная обработка воды р. Дон позволяет уменьшить при последующем хлорировании воды образование токсичных хлор - и броморганических соединений на 40-50%, за счет удаления в БМР трудноокисляемых органических загрязнений, в том числе, возможно, и метана.

Таким образом, выполненные исследования на пилотной установке БМР с половолоконными мембранами показали, что основные преимущества БМР – полное удаление взвешенных частиц, высокое качество очистки, частичная дезинфекция воды, стабильная и надежная работа независимо от сезона года.

Кроме того, применение БМР в технологических схемах водоподготовки позволит существенно сократить количество реагентов за счет удаления природных загрязнений на БМР, отказаться от первичного хлорирования, использования ступени глубокой очистки для удаления специфических загрязнений антропогенного характера, что приведет к значительному снижению эксплуатационных затрат на очистку.

Несмотря на проведенные в полном объеме исследования в натурных условиях на пилотной установке БМР с половолоконными мембранами, для промышленной реализации разработанной технологии необходимо проведение длительных испытаний, охватывающих все сезоны года на полупроизводственной установке БМР с плоскими мембранами производительностью не менее 5 м3/сут.

Одним из основных преимуществ плоских мембран является отсутствие необходимости промывки мембран обратным током воды, что по данным фирм изготовителей приводит к снижению трудо - и энергозатрат на техническое обслуживание, к компактности установки, а также к увеличению удельной производительности мембран по сравнению с половолоконными мембранами при высокой эффективности очистки воды.

2. Методика работы

Для выполнения данной работы потребуется:

- выполнение расчетов полупромышленной установки производительностью до 5 м3 в сутки;

- разработка эскизов установки БМР;

- изготовление и монтаж установки;

- проведение экспериментов на Александровских ОСВ.

Полученные экспериментальные данные необходимы для более детальной проработки технологических и гидравлических процессов в биосорбционно-мембранных биореакторах с плоскими мембранами с целью корректировки расчетных параметров промышленных сооружений, выбора наиболее приемлемого типа мембран и способа их регенерации.

3. Результаты работы

В результате исследований будут получены конструктивные параметры сооружений с использованием БМР для очистки природной воды на основе действующих Александровских ОСВ.

Образцы форм для заполнения участниками котировочных процедур Водоканал»

_____________________________________________________________________________

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Котировочной комиссии

Водоканал»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Организация – участник:________________________________________________________

(наименование организации-участника)

	№№ п\п	Наименование	Количество страниц
	1.	Опись документов
	2.	Котировочная заявка
	3.	Квалификационная анкета
	4.	Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)
	5.	Копия выписки из единого государственного реестра (далее ЕГР) юридических лиц; копия выписки из ЕГР индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте, сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок
	6.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
	7.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации – Участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени руководителя организации – Участника закупки без доверенности. В случае, если от имени руководителя организации – Участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени организации – Участника закупки, заверенную печатью организации – Участника закупки и подписанную руководителем организации – Участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем организации – Участника закупки лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем организации – Участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица
	8.	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
	9.	Копия устава (первые 3 и последняя страницы)
	10.	Копии действующих аттестатов, сертификатов, удостоверений специалистов организации, выполняющих работы (оказывающих услуги) по предмету запроса котировок
	11.	Копия сертификата ключа электронно-цифровой подписи (в электронном виде)
Руководитель организации
	(подпись)		(расшифровка подписи)
	М. П.

Образцы форм для заполнения участниками котировочных процедур Водоканал»

_____________________________________________________________________________

На бланке организации

Дата, исх. номер

Котировочной комиссии

Водоканал»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1. Изучив документацию на _________________________________________________,

(предмет котировки)

________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника )

в лице___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении, информационной карте. В случае нашей победы, согласны осуществить выполнение требований в соответствии с нашим предложением, и заключить договор на сумму __________________________________________________________________________________

(сумма договора указывается цифрами и прописью)

рублей, в том числе НДС, включающую в себя все затраты на исполнение договора.

Таблица №1 – Предложение по стоимости этапов работ

№	Наименование перечня (этапа) работ	Сроки выполнения	Цена предложения – стоимость затрат за этап работ в текущих ценах, рублей, в том числе НДС
1	Расчет и разработка эскизов полупроизводственной установки БМР	октябрь 2013 г. – ноябрь 2013 г.
2	Изготовление, монтаж и пуск полупроизводственной установки БМР на Александровских ОСВ.	декабрь 2013 г. – январь 2014 г.
3	Разработка программы и регламента проведения экспериментальных испытаний. Проведение на установке БМР экспериментальных исследований, охватывающих периоды: осень-зима-весна-лето	февраль 2014 г. – июль 2014 г.
4	Обработка полученных экспериментальных данных в периоды: осень-зима-весна-лето и выбор оптимальных расчетных параметров для разработки промышленных сооружений	август 2014 г. –сентябрь 2014 г.
Форма оплаты	Безналичная форма оплаты.
Срок и порядок оплаты	(заполняется организацией-участником запроса котировок)
Гарантийный срок установки БМР	(заполняется организацией-участником запроса котировок)

2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком проведения процедуры запроса котировок, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные предложения:_____________________________________________________________.

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями документации по процедуре запроса котировок и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

4. Если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок, то, в случае отказа победителя от подписания договора, мы обязуемся подписать данный договор.

5. Мы объявляем, что до подписания договора на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.

6. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью и минимальными сроками выполнения заказа по объекту котировки.

Руководитель организации
	(подпись)	(расшифровка подписи)
	М. П.

Образцы форм для заполнения участниками котировочных процедур Водоканал»

_____________________________________________________________________________

На бланке организации

Дата, исх. номер

Котировочной комиссии

Водоканал»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА

Организация – участник:_______________________________________________________

( наименование организации-участника)

1. Юридические реквизиты:

Страна

Адрес

Телефон

Факс

2. Почтовые реквизиты:

Страна

Адрес

3. Банковские реквизиты:

№ расчетного счета

Название банка

Корреспондентский счет

БИК

ИНН, ОГРН, ОКПО организации

КПП

4. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации

Учредители (наименование юридических лиц и их ИНН; ФИО физических лиц) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом)

Профиль деятельности

Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.

ПРОЕКТ ДоговорА

на выполнение научно-исследовательских работ

г. _________________

« » ___________ 2013 г.

Водоканал», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора, Программой работ (Приложение ), Календарным планом (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью договора, обязуется выполнить следующий перечень (этапы) работ по теме: «Разработка и изготовление полупроизводственной установки БМР с плоскими мембранами с целью уточнения расчетных параметров промышленных сооружений»:

1.1.1. Расчет и разработка эскизов полупроизводственной установки БМР;

1.1.2. Изготовление, монтаж и пуск полупроизводственной установки БМР на Александровских ОСВ;

1.1.3. Разработка программы и регламента проведения экспериментальных испытаний. Проведение на установке БМР экспериментальных исследований, охватывающих периоды: осень-зима-весна-лето;

1.1.4. Обработка полученных экспериментальных данных в периоды: осень-зима-весна-лето и выбор оптимальных расчетных параметров для разработки промышленных сооружений.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость научно-исследовательских работ устанавливается в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение ) и составляет _______(______) руб._______.

2.2. Заказчик в течение ____ (______) банковских дней со дня подписания настоящего договора перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере ______ от стоимости работ по договору, что составляет ________ руб. (__________), ____________.Аванс в размере ______ засчитывается при выполнении и подписании акта выполненных работ по каждому этапу договора.

2.3. Дальнейшая оплата выполняемых Исполнителем работ осуществляется в размере ____% цены каждого этапа научно-исследовательских работ, установленной Календарным планом (Приложение ).

2.4. Оплата каждого этапа работ производится Заказчиком в течение ___ (________) банковских дней, следующих за датой подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненного этапа работ.

2.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненного этапа работ или всей работы считается выполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.6. В случае нарушения Исполнителем любого из сроков выполнения работ (этапа работ), предусмотренных настоящим договором, Заказчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Договору на количество дней просрочки, допущенной Исполнителем.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. При завершении каждого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику отчетные материалы и акт сдачи-приемки выполненных работ по данному этапу.

3.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки этапа работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки этапа работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.4. В том случае, если Заказчик не направляет в течение 10 дней со дня передачи научно-технической продукции Исполнителю замечаний по акту сдачи-приемки выполненных в полном объеме работ согласно договору, работа считается принятой и подлежит обязательной оплате на общих основаниях действия договора.

3.5. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать работу. Заказчик принимает и оплачивает такую работу в соответствии с условиями договора.

3.6. Исполнитель приступает к выполнению работ по каждому последующему этапу после оплаты работ за предыдущий этап. В случае задержки платежей Заказчиком, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ на сроки задержки.

3.7. Исполнитель при обнаружении недостатков в результатах выполненных работ обязан по требованию Заказчика своими силами и за свой (Исполнителя) счет переделать (устранить недоделки и/или дополнить) результаты выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования об этом.

3.8. Право собственности на основное средство переходят от Исполнителя к Заказчику после подписания Акта приемки выполненных работ по второму этапу (Изготовление, монтаж, пуск БМР).

3.9. Исполнитель несет ответственность при возникновении споров на интеллектуальные права и разработки третьих лиц.

3.10. Все исключительные интеллектуальные права, возникающие в результате исполнения настоящего договора принадлежат Заказчику.

3.11. Гарантийный срок установки _____ месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Заказчика:

4.1.1. Оказать техническую помощь при монтаже полупроизводственной установки БМР на Александровских ОСВ.

4.1.2. Принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, предусмотренных настоящим договором.

4.2. Обязанности Исполнителя:

4.2.1. Выполнить работы по договору в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать их Заказчику;

4.2.2. Исполнитель обязуется безотлагательно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе проведения работ, которые могут отрицательно повлиять на сроки, качество и стоимость работ;

4.2.3. В случае обнаружения Исполнителем в процессе исследований объективных данных, доказывающих невозможность решения поставленной задачи (получение отрицательного результата) Исполнитель обязуется приостановить исследования и незамедлительно уведомить об этом Заказчика. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ полностью или частично и порядке и возмещения фактических затрат Исполнителя, но не более стоимости объема выполненных работ, предусмотренных календарным планом;

4.2.4. В соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном настоящим договором, Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору третьих лиц. К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст.706 ГК РФ).

4.2.5. Исполнитель обязуется согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащей третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество результатов работы, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реализации технологической схемы очистки сточных вод, в случае технического сопровождения Исполнителем стадии рабочего проектирования, строительства и пусконаладочных работ.

5.2. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)

6.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным исполнение настоящего договора полностью или частично, а именно: наводнения, землетрясения, пожара и других стихийных действий, которые суд признает событиями непреодолимой силы, исполнение обязательств по настоящему договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок с момента их возникновения, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства. Датой этой информации может считаться дата почтовой квитанции об отправке другой Стороне уведомления.

6.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

6.4. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего договора или в связи с его исполнением, регулируются Сторонами путем переговоров с применением претензионного порядка.

7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2. Договор может быть расторгнут:

9.2.1. По соглашению сторон;

9.2.2. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

9.2.3. По решению суда.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договора будет считаться конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

10.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга в трехдневный срок с момента таких изменений. Действия, совершаемые по старым адресам и счетам, совершенные до поступления уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

10.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к договору.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1 Приложение – Календарный план.

11.2. Приложение – Протокол соглашения о договорной цене.

11.3. Приложение – Программа работ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Водоканал»

ИНН//,

Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 293,

тел./;

р/сч. в Филиале ВТБ» в г. Ростове-на-Дону,

к/сч. ,

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________________________

________________________/___________/

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор Водоканал»

__________________________//

М. П. М. П.

Приложение 1

к договору № __

от «___»________ 2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ (этапов)

по теме: «Разработка и изготовление полупроизводственной установки БМР с плоскими мембранами с целью уточнения расчетных параметров промышленных сооружений»

№ п/п	Наименование перечня (этапа) работ	Сроки выполнения	Стоимость, руб.
1	Расчет и разработка эскизов полупроизводственной установки БМР	октябрь 2013 г. – ноябрь 2013 г.
2	Изготовление, монтаж и пуск полупроизводственной установки БМР на Александровских ОСВ	декабрь 2013 г. – январь 2014 г.
3	Разработка программы и регламента проведения экспериментальных испытаний. Проведение на установке БМР экспериментальных исследований, охватывающих периоды: осень-зима-весна-лето	февраль 2014 г. – июль 2014 г.
4	Обработка полученных экспериментальных данных в периоды: осень-зима-весна-лето и выбор оптимальных расчетных параметров для разработки промышленных сооружений	август 2014 г. –сентябрь 2014 г.
ВСЕГО:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_________________________________

_____________________/____________ /

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор Водоканал»

____________________//

М. П. М. П.

Приложение 2

к договору № __

от «___»_______2013 г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

по договору № от « » __________ 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся от лица ЗАКАЗЧИКА – Генеральный директор Водоканал» и от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ – _________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по теме: «Разработка и изготовление полупроизводственной установки БМР с плоскими мембранами с целью уточнения расчетных параметров промышленных сооружений»:

- расчет и разработка эскизов полупроизводственной установки БМР;

- изготовление, монтаж и пуск полупроизводственной установки БМР на Александровских ОСВ.

- разработка программы и регламента проведения экспериментальных испытаний. Проведение на установке БМР экспериментальных исследований, охватывающих периоды: осень-зима-весна-лето;

- обработка полученных экспериментальных данных в периоды: осень-зима-весна-лето и выбор оптимальных расчетных параметров для разработки промышленных сооружений

в сумме _______(____________), в том числе стоимость установки __________ (__________).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________________

_____________________/___________ /

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор Водоканал»

____________________/ /

М. П. М. П.

Приложение 3

к договору № __

от «___» ________ 2013 г.

Программа работ

по теме:

1. Цель работы

56-67%, цветности - 77-79% и ПО – 58-59% при времени обработки 1,1 часа. Эффективность очистки как по ХПК, так и по удалению цветности и ПО практически не зависела от температуры в диапазоне 20-5°С, что свидетельствует о высокой стабильности работы системы.

2. Методика работы

Для выполнения данной работы потребуется:

- выполнение расчетов полупромышленной установки производительностью до 5 м3 в сутки;

- разработка эскизов установки БМР;

- изготовление и монтаж установки;

- проведение экспериментов на Александровских ОСВ.

3. Результаты работы

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________

__________________/_____________/

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор Водоканал»

_________________/ /

М. П. М. П.

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы

№ расчетного счета
Название банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН, ОГРН, ОКПО организации
КПП

Дата, место и орган регистрации
Учредители (наименование юридических лиц и их ИНН; ФИО физических лиц) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом)
Профиль деятельности
Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)