ПРОЕКТ муниципального КОНТРАКТа
Изготовление и установка декоративных металлических ограждений для забора детского сада № 4 «Морозко».
г. Мегион «___»_____________200_ г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №4 «Морозко», именуемое в дальнейшем «Заказчик», Литвиненко Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице_______________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Мегиона (протокол _____________от «__» _________ 2010г. № _____) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется своевременно провести работы по изготовлению и установке декоративных металлических ограждений для забора детского сада, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Место оказания услуг: МДОУ «Детский сад №4 «Морозко», /1.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.Своевременно предоставить Исполнителю письменную заявку с указанием, наименования, состава и объема услуг, а также иную информацию, необходимую для исполнения Контракта.
2.1.2. Принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Контракта, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.2.2. В случае полного или частичного неисполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения.
2.2.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Оказать услуги по изготовлению и установке декоративных металлических ограждений для забора детского сада согласно ведомости объёмов работ (Приложению №1) и эскизам декоративного ограждения (приложение 2 на 2 листах) в срок в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
2.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.
2.3.3. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
2.3.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.
2.3.5. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.
2.3.6. Оказывать услуги по Контракту лично. Привлечение Исполнителем к оказанию услуг соисполнителей допускается только с письменного разрешения Заказчика по результатам рассмотрения представляемых Исполнителем материалов о предлагаемых соисполнителях. При этом Исполнитель должен обосновать необходимость привлечения соисполнителей.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.
2.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг по мере поступления финансовых средств на бюджетный счет Заказчика.
2.4.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость услуг по Контракту составляет ______ , в том числе НДС (__%) ____________.
В стоимость услуг включены следующие расходы исполнителя: цена самого товара, монтаж, демонтаж, рытьё ям, бетонирование стоек, монтаж опор стоек, закладка элементов из труб, изготовление секций металлического ограждения в условиях производственной базы, масляная покраска металлических поверхностей: решеток, переплётов, труб, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин (при необходимости), налогов (включая НДС) и других обязательных платежей, вывоз мусора.
Стоимость услуг является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта.
3.2. Оплата услуг производится за счет средств бюджета городского округа в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
3.3. Оплата оказанных услуг осуществляется по факту оказания услуг, на основании выставленных счетов-фактур и акта предоставленных услуг, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 30 банковских дней.
4. Приемка услуг
4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за оказанные услуги в целом.
4.2. Исполнитель не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности услуг к сдаче и акт об оказанных услугах.
4.3. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом может осуществляться с привлечением независимых экспертов.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик по своему усмотрению вправе либо отказаться от исполнения контракта, либо составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем за свой счет.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.
5.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель так же возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
5.4. Заказчик несёт ответственность за несвоевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
В случае нарушения заказчиком сроков исполнения услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
5.6. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
5.7. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
5.8. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
5.9. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то каждая из сторон будет вправе отказаться от исполнения Контракта. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
6. Разрешение споров
6.1. Возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта спорные вопросы разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.
6.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
7. Прочие условия
7.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.10.2010 года, а в части оплаты до полного взаиморасчёта сторон.
7..2.В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7..3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй – у Исполнителя,.
7.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.
В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, в срок не превышающий трёх банковских дней а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.
Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.
В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения, Контракт считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и проекта соглашения о расторжении контракта, которое Исполнитель обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.
7.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.
7.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик МДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Морозко» ХМАО-Югра /1 тел./, Департамент финансов Администрации г. Мегиона – д/с «Морозко» р/сч в РКЦ г. Ханты-Мансийска \=-098 _____________________ "___" ______ 20___ г. М. П. | Исполнитель ____________________ "___" ______ 20___ г. М. П. |
Приложение 1
Ведомость объёмов работ
Ремонт металлических ограждений
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1. Новый раздел | ||||
1 | Демонтаж металлических ограждений | 1 т конструкций | 1,575 | |
2 | Рытьё ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям | 0,58 | |
3 | Бетонирование стоек (якоря) | 100 м3 бетона в деле | 0,01624 | |
4 | Монтаж опор стоек, закладных элементов изделий из трубы д=100мм ст. 4,5мм | 1 т конструкций | 1,856 | |
5 | Изготовление секций металлического ограждения в условиях производственной базы | 1 т конструкций | 3,83 | |
6 | Монтаж ограждений | 1 т конструкций | 3,83 | |
7 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплётов, труб диаметром менее 50мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,72 |
Приложение 2 (на двух листах)
