Муниципальное образование
«Биробиджанский муниципальный район»
Еврейской автономной области
Администрация Биробиджанского муниципального района
УТВЕРЖДАЮ
комплект котировочной документации
на _8_ листах
_______________________
Глава муниципального района
«14» августа 2009 г.
Выполнение работ по ремонту
теплотрассы от котельной «Школьная» до ТК1
в селе Валдгейм
Согласовано:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Размещено на сайте
«____» ____________ 2009 г.
__________________________
Администрация Биробиджанского муниципального района
Еврейская автономная область, г. Биробиджан,
«б», тел.: 6 –
ИЗВЕЩЕНИЕ № 76
о проведении запроса котировок
1. Муниципальный заказчик: Муниципальное образование "Биробиджанский муниципальный район" - администрация Биробиджанского муниципального района.
Почтовый адрес: «б».
Адрес электронной почты: E-mail *****@.
2. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район".
3. Форма котировочной заявки: согласно Приложению № 1.
4. Наименование, объем и требования к выполняемым работам:
4.1. Наименование работ: выполнение работ по ремонту теплотрассы от котельной «Школьная» до ТК1.
4.2. Объем выполненных работ: согласно дефектной ведомости (Приложение );
4.3. Требования к выполняемым работам: согласно строительным нормам и правилам.
4.4. Гарантия качества выполняемых работ: 2 года.
5. Место выполнения работ: ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, от котельной по адресу ул. Школьная, д. 14 до ТК1.
6. Сроки выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта до 06 сентября 2009 года.
7. Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах: Цена выполняемых работ должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов и таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
8. Максимальная цена муниципального контракта: 410,0 тысяч рублей (Четыреста десять тысяч) рублей.
9. Место и срок подачи котировочных заявок:
Место подачи заявок: «б», отдел по муниципальным закупкам, каб. 310, в рабочие дни с 8.00 час до 17.00 час, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час (время местное) с 17 августа 2009 г.
Ответственный исполнитель: , телефон / / 6-06-76.
Срок подачи, в т. ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок не менее 4- х рабочих дней со дня размещения на официальном сайте, т. е. до 17-00 час. 25 августа 2009 г.
10. Форма, сроки и условия оплаты:
10.1. Форма оплаты: безналичный расчет;
10.2. Сроки оплаты: по факту выполнения работ в течение месяца следующего за отчетным периодом.
10.3.Условия оплаты: основанием для оформления счета является подписанный Заказчиком акт выполненных работ.
11. Срок подписания муниципального контракта:
В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок победителю передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства, и цены предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.
Дата подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта 02 сентября 2009 года.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена контракта.
Приложение
к извещению о запросе котировок
№ 76 от 01.01.2001 г.
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
«_____» _________________ 2009 г. № _______
(Заполняется Заказчиком) (Заполняется Заказчиком)
ЗАЯВКА
1. Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) участника размещения заказа: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты участника размещения заказа:
Наименование банка: ____________________________________________________________________________________
ИНН –___________________
КПП – __________________
Л/С – __________________
Р/С – __________________
ОГРН – __________________
БИК – __________________
Тел: __________________
3. Наименование, объем и требования к сроку предоставления гарантии выполняемых работ:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Цена выполняемых работ с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи):
________________________________________________________________________________
(Указывается цифрами и прописью)
5. Настоящей заявкой мы соглашаемся на указанные выше виды работ в указанных объемах по указанным ценам и в соответствии с условиями, изложенными в извещении
№ ___ от _____________.
В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок, в период с даты получения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта контракта до момента подписания контракта, настоящая заявка будет носить характер предварительно заключенного между нами и заказчиком соглашения о заключении муниципального контракта на условиях проекта муниципального контракта, приложенного заказчиком к котировочной документации.
_____________________ ______________________ _______________________________
М. П.
Приложение
к извещению о запросе котировок
№ 76 от 01.01.2001 г.
Дефектная ведомость
на выполнение работ по ремонту теплотрассы
от котельной «Школьная» до ТК1 села Валдгейм
N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
Земляные работы | |||
1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 группа грунтов 2 | 1000 м 3 грунта | 0,175 |
2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностьюкВт (л. с.), 2 группа грунтов | 1000 м 3 грунта | 0,175 |
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м 3 грунта | 0,175 |
4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м 3 грунта | 0,175 |
5 | Планировка площадей бульдозерами мощностьюкВт (л. с.) | 1000 м 3 | 0,49 |
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве | |||
6 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструк- ций | 0,48 |
7 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 шт. | 0,48 |
Наружная теплотрасса | |||
8 | Демонтаж трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопро-вода | 0,07 |
9 | Демонтаж трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопро-вода | 0,07 |
10 | Демонтаж трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб 100 мм | 1 км трубопро-вода | 0,07 |
11 | Демонтаж трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб 200 мм | 1 км трубопро-вода | 0,14 |
12 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопро-вода | 0,07 |
13 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб 100 мм | 1 км трубопро-вода | 0,07 |
14 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопро-вода | 0,07 |
15 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С, диаметр труб 200 мм | 1 км трубопро-вода | 0,14 |
16 | Трубопроводы из стальных электросварочных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 70,7 |
17 | Трубопроводы из стальных электросварочных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 70,7 |
18 | Трубопроводы из стальных электросварочных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 70,7 |
19 | Трубопроводы из стальных электросварочных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 141,4 |
20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-7141 | 100 м2 | 1,52 |
Изоляционные работы | |||
21 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) | 1 м3 изоляции | 10,07 |
22 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 80 мм | м3 | 10,57 |
23 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 | 1,505 |
24 | Стеклопластик рулонной марки РСТ-А-Л-В | Тм2 | 0,175 |
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
г. Биробиджан «_____» _________ 2009 г.
Муниципальный Заказчик: муниципальное образование "Биробиджанский муниципальный район" - Администрации Биробиджанского муниципального района (далее «Заказчик»), , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, в лице ___________________________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в соответствии с проведенным запросам котировок (Протокол № __ от «___»__________2009 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем
Раздел 1. Предмет Контракта
1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» принимает на себя: проведение работ по ремонту теплотрассы от котельной «Школьная» до ТК1, в объеме указанном в заявке «Подрядчика», являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2 Срок выполнения работ: со дня подписания муниципального контракта до 06 сентября 2009 года.
1.3. Гарантия качества выполняемых работ: 2 года.
Раздел 2. Цена контракта.
2.1. Фиксированная цена работ составляет - ____________________ (___________________) рублей. Цена выполняемых работ указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов и таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Раздел 3. Условия оплаты:
3.1. «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» счет-фактуру и акт выполненных работ.
3.2. «Заказчик» перечисляет денежные средства на расчетный счет «Подрядчика» на основании предоставленной счет-фактуры и акта выполненных работ, подписанные «Заказчиком» в течение 10 банковских дней за отчетным периодом.
Раздел 4. Обязанности «Заказчика»
4.1. «Заказчик» обязан в течение 7 рабочих дней после предоставления акта выполненных работ произвести приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества.
4.2. «Заказчик» обязан произвести оплату выполненной работы в порядке, определенном разделом 3. настоящего Контракта.
Раздел 5. Обязанности «Подрядчика»
5.1. «Подрядчик» обязан предоставить на утверждение «Заказчика» смету на выполнение работ в соответствии с дефектной ведомостью.
5.2. «Подрядчик» обязан выполнить работу в полном объеме и в сроки, установленные разделом 1. настоящего Контракта.
5.3. «Подрядчик» обязан производить выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
Раздел 6. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров
6.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, решаются путем переговоров. Решение спорных вопросов (за исключением разногласий по определению
контрактной цены), по которым не достигнуто согласие, рассматриваются в арбитражном суде.
6.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 % ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, установленных настоящим контрактом.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 % на остаток взятых, на себя обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
Раздел 7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если они явились следствием непреодолимой силы и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
Раздел 8. Срок действия Контракта
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
8.2. Настоящий Контракт составлен на двух листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Раздел 9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Поставщик:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК Глава муниципального района __________________________ М. П. | ПОДРЯДЧИК Руководитель______________ ___________ М. П. |
Ответственный исполнитель: _________________
