Извещение № К5
о проведении запроса котировок на поставку эмали для дорожной разметки в комплекте со световозвращающими шариками и рецептурным разбавителем для муниципального учреждения «Дирекция городских дорог»
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова ( 1а, комната 711, тел. (, , е-mail: *****@) сообщает о проведении запроса котировок. Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют за собой право, на основании статьи 436 ГК РФ, на отзыв извещения до окончания срока подачи котировочных заявок
Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон заказчика: муниципальное учреждение «Дирекция городских дорог», г. Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж,
Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков
Источник финансирования заказа: бюджет городского округа – город Тамбов
Наименование поставляемого товара: эмаль для дорожной разметки в комплекте со световозвращающими шариками и рецептурным разбавителем
Характеристики поставляемого товара:
- соответствие требованиям ГОСТ Р (п. 4.4, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13);
- качественные и технические характеристики товара: плотность 1,58; сухой остаток – не менее 76 %; белизна (коэффициент диффузного отражения), min – 85 %; степень перетира – не более 50 мкм;
Документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара установленным в контракте требованиям и потребностям заказчика, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта: паспорт качества
Срок хранения: устанавливается заводом изготовителем и должен составлять не менее трёх месяцев с момента поставки товара
Условия поставки товара: доставка транспортом поставщика
Количество поставляемого товара:
№ п/п | Наименование | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
Эмаль для дорожной разметки в комплекте со световозвращающими шариками и рецептурным разбавителем | |||
1. | эмаль | кг | 5 952,0 |
2. | рецептурный разбавитель для промывки системы | кг | 178,56 |
3. | световозвращающие шарики | кг | 1 785,6 |
Итого: | 7 916,16 |
Место доставки поставляемого товара: г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 3
Срок поставки товара: в течение 10 дней с момента предварительной оплаты товара
Сведения о включенных (невключенных) в цену товара расходах: с учетом НДС, доставки до г. Тамбова и других обязательных платежей
Максимальная цена контракта: 499 747 (четыреста девяносто девять тысяч семьсот сорок семь) рублей 18 копеек, в том числе НДС 76 232 (семьдесят шесть тысяч двести тридцать два) рубля 62 копейки; цена формируется из расчета 63,13 рубля за один килограмм
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения муниципального контракта
Срок и условия оплаты поставленного товара: заказчик производит предварительную оплату товара в размере 20 % от цены муниципального контракта в течение 10 дней с момента его заключения. Окончательный расчет по настоящему контракту производится заказчиком в течение 30 дней со дня сдачи – приемки поставленного товара на основании выставленных счетов-фактур и товарных накладных
Место подачи котировочных заявок: 1а, 7 этаж, комната 711, тел. (, контактное лицо:
Срок подачи котировочных заявок: с 17.04.2009 г. по 27.04.2009 г. включительно до 18 часов 00 минут
Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа в письменной форме посредством факсимильной связи, принимаются к рассмотрению при следующих условиях:
- факсовая копия заявки читаема в отношении всех сведений, указанных в пункте 1 статьи 44 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в отношении реквизитов заявки и справочных данных об участнике размещения заказа;
- котировочная заявка содержит реквизиты, позволяющие определить, что она исходит от участника размещения заказа, указанного в заявке (например, заявка выполнена на бланке участника размещения заказа или содержит четкий оттиск углового штампа и (или) печати с наименованием участника размещения заказа, совпадающим с наименованием, указанным в тексте заявки, на факсе имеется отбивка наименования и (или) телефонного номера участника размещения заказа, совпадающая с наименованием и (или) телефонным номером, указанными в тексте заявки, и другое)
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола
Форма котировочной заявки:
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«_____»__________200__ г ______________
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: __________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________
Банковские реквизиты участника размещения заказа: ______________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ____________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок № ________________ на право поставки ________________________________для ________________________________, выражаю свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаю осуществить поставку следующего товара:
Наименование поставляемого товара ____________________________________________.
Характеристики поставляемого товара ___________________________________________.
Цена контракта _______________________________________________________________.
Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) _____________________________________________________________________________.
Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): _____________________________________________________________________________
Подпись участника размещения заказа __________________ (____________________)*
*Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.
Для юридических лиц указываются наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______
г. Тамбов от «___» _______ 200__ г.
на поставку эмали для дорожной разметки в комплекте со световозвращающими шариками и рецептурным разбавителем для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов
Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов – муниципальным учреждением «Дирекция городских дорог», именуемым в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,
(полное наименование поставщика)
именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам запроса котировок (протокол _______________________ №___________ от _________).
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов эмаль для дорожной разметки в комплекте со световозвращающими шариками и рецептурным разбавителем (далее - товар) и передать товар Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Ассортимент, количество поставляемого товара:
№ п/п | Наименование | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
Эмаль для дорожной разметки в комплекте со световозвращающими шариками и рецептурным разбавителем: | |||
1. | Эмаль | кг | 5 952,0 |
2. | Световозвращающие шарики | кг | 1 785,6 |
3. | Рецептурный разбавитель | кг | 178,56 |
Итого: | 7 916,16 |
1.3. Требования, предъявляемые к товару:
- наименование национального стандарта (при наличии): соответствие требованиям ГОСТ Р (п. 4.4, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13);
- качественные и технические характеристики:
- плотность 1,58;
- сухой остаток – не менее 76 %;
- белизна (коэффициент диффузного отражения), min – 85 %;
- степень перетира – не более 50 мкм;
- документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара установленным в Контракте требованиям и потребностям Заказчика, предоставляемые Заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения Контракта: паспорт качества.
Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты поставленного товара
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 499 747 (четыреста девяносто девять тысяч семьсот сорок семь) рублей 18 копеек, из расчета 63,13 рубля за килограмм, в том числе НДС 76 232 (семьдесят шесть тысяч двести тридцать два) рубля 62 копейки, транспортные расходы и другие обязательные платежи.
2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случая, указанного во втором абзаце настоящего пункта.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.
2.3. Оплата поставленного товара производится Заказчиком в пределах выделенных на 2009 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 14 настоящего Контракта, на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных.
2.4. Заказчик производит предварительную оплату товара в размере 20% от цены настоящего Контракта в течение 10 дней со дня заключения настоящего Контракта.
Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 30 дней со дня сдачи-приемки поставленного товара.
2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.
Статья 3. Источник финансирования Контракта
Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации Российской Федерации: 0 500 340.
Статья 4. Место, сроки и условия поставки товара
4.1. Место поставки товара: г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 3.
4.2. Сроки поставки товара: в течение 10 дней с момента предварительной оплаты товара.
4.3. Сроки поставки товара, определяемые в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки.
Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается актом сдачи-приемки товара (без претензий).
4.4. Условия поставки товара: доставка транспортом Поставщика.
Статья 5. Обязательства Сторон
5.1. Обязательства Поставщика:
- поставить товар в количестве и в сроки, установленные настоящим Контрактом;
- поставить товар надлежащего качества;
- предоставить Заказчику документы (их копии), подтверждающие качество (потребительские свойства) товара;
- при наличии обоснованных претензий Заказчика по количеству и (или) качеству товара обеспечить замену поставленного товара ненадлежащего качества при выявлении дефектов как при приемке товара, так и в течение срока хранения, и (или) допоставку товара в течение 10 дней после получения письменного требования Заказчика.
5.2. Обязательства Заказчика: принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Статья 6. Качество товара и порядок приемки
6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать: требованиям ГОСТ Р (п. 4.4, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13).
6.2. Поставщик подтверждает соответствие поставляемого товара установленным в настоящем Контракте требованиям и потребностям Заказчика следующими документами: паспортом качества.
6.3. Срок хранения устанавливается заводом изготовителем и должен составлять не менее трёх месяцев с момента поставки товара.
6.4. Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах.
6.5. При получении товара от Поставщика Заказчик обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять товар с соблюдением правил, предусмотренных законами, другими правовыми актами, настоящим Контрактом.
6.6. Приемка товара Заказчиком осуществляется надлежаще уполномоченными на то представителями Заказчика на основании товарной накладной:
а) по количеству, руководствуясь статьями 465-468 Гражданского кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-6;
б) по качеству, руководствуясь статьями 469-477 Гражданского кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-7.
6.7. Приемка товара оформляется актом сдачи-приемки, который составляется в двух экземплярах и подписывается надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара.
Риск порчи товара при транспортировке несет Поставщик.
6.8. В случаях обнаружения Заказчиком недопоставки и (или) несоответствия качества товара условиям настоящего Контракта, в том числе наличия скрытых недостатков товара, а также требованиям по номенклатуре (ассортименту) Заказчик составляет акт приемки товара по количеству и (или) качеству в двух экземплярах (для Заказчика и Поставщика) с указанием выявленных недостатков товара.
6.9. Некачественный (некомплектный) товар считается непоставленным.
6.10. В случае допущения Поставщиком недопоставки товара вопреки условиям Контракта в каком-либо периоде поставки он обязуется восполнить недопоставленное количество товара в номенклатуре (ассортименте), предусмотренном для периода недопоставки, в течение 10 дней.
Одно наименование товара, поставленное в большем количестве против необходимого, не засчитывается в восполнение недопоставки товара другого наименования той же номенклатуры (ассортимента) и подлежит восполнению Поставщиком.
6.11. В случае несоблюдения Заказчиком согласованного Сторонами в настоящем Контракте порядка приемки товара Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику недопоставкой или ненадлежащим качеством товара.
Обоснованные претензии по качеству и/или количеству товара, не подтвержденные соответствующими актами приемки товара, составленными в установленные настоящим Контрактом сроки и порядке, и другими обосновывающими требования документами, не подлежат удовлетворению.
6.12. Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости непоставленного товара до фактического исполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.2. В случае неисполнения обязательства по замене товара ненадлежащего качества, выявленного Заказчиком в течение срока хранения, Поставщик обязан вернуть Заказчику стоимость указанного товара.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 5.1. настоящего Контракта, кроме срока поставки товара, Поставщик несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 0,5 % цены Контракта, за каждый выявленный случай.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.
Статья 9. Прочие условия
9.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.
9.3. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 7 день после отправления письма по почте.
9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
При этом существенным нарушением Контракта является:
- недопоставка товара в срок, установленный пунктом 4.2. настоящего Контракта, при наличии обоснованных претензий Заказчика по количеству поставленного товара;
- поставка товара в ассортименте, не соответствующем условиям настоящего Контракта (при установлении требования к ассортименту);
- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- просрочка поставки товара более чем на 10 дней или неоднократное нарушение сроков поставки товаров.
9.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй - у Поставщика.
Статья 10. Разрешение споров и разногласий
Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.
Статья 11. Вступление Контракта в силу
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.
Статья 12. Контрактная документация
Протокол ________________ от «__»___________г. № _____________________.
Статья 13. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: муниципальное учреждение «Дирекция городских дорог» Адрес: г. Тамбов, центральный рынок, комиссионный магазин, 3 этаж Телефон (факс): УФК по Тамбовской области Лицевой счет: № В ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов Расчетный счет: | Поставщик: ________________________________ ________________________________ Адрес:__________________________ Телефон (факс):__________________ E-mail: _________________________ Расчетный счет: _________________ ________________________________ Банк: ___________________________ ОКПО: _________________________ ИНН: __________________________ КПП: __________________________ |
Генеральный директор Руководитель_______________
(Ф. И.О., должность)
______________ ___________________________
(подпись) (подпись)
М. П. М. П.
