МАУ «Кировка» объявляет о приеме предложений от подрядных организаций на выполнение работ по текущему ремонту лестничных проемов в подземном переходе расположенном по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, перекресток пр. Ленина/ ул. Цвиллинга.
Срок выполнения работ с момента подписания договора по текущему ремонту лестничных проемов в подземном переходе расположенном по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, перекресток пр. Ленина/ ул. Цвиллинга, но не позднее 08.05.2013г.
Наименование и объем работ:
№ | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
1. | Разборка ступеней на сплошном основании | м. | 150 |
2. | Разборка лестничных площадок по металлическим балкам сборных железобетонных | м ² | 21 |
3. | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 | м³ | 16,8 |
4. | Усиление конструктивных элементов с последующей огрунтовкой и покраской | т. | 3,71 |
5. | Устройство лестничных маршей в опалубке | м³ | 20,25 |
6. | Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке | м³ | 3,15 |
7. | Облицовка ступеней из гранитных плит t=30мм на клее MAPEI Keracrete или его эквивалент | м ² | 88,5 |
8. | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг. | м. решетки | 33,6 |
9. | Разборка поручней деревянных прямой части | м. поручня | 33,6 |
10. | Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | м. | 33,6 |
11. | Демонтаж металлического пандуса | 1 т. | 0,22 |
12. | Монтаж металлического пандуса | 1 т. | 0,22 |
13. | Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках –Мусор строительный | т. | 58,8 |
14. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-ый класс груза) | т. | 58,8 |
Требования к Подрядчикам:
№ | Наименование пункта | Содержание |
1. | Место, условия и сроки оказания услуг, поставки товара, выполнения работ | Адрес выполнения работ: Челябинск, перекресток пр. Ленина/ ул. Цвиллинга (подземный переход). Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 08.05.2013. Условия выполнения работ: в соответствии с Наименованием и объемом работ. |
2. | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Оплата производится безналичным путем на расчетный счет подрядчика, аванс – не предусмотрен, порядок оплаты – до 25 декабря 2013г. |
3. | Краткая характеристика оказываемых услуг, поставляемых товаров, выполняемых работ | Текущий ремонт лестничных проемов в подземном переходе на перекрестке пр. Ленина/ ул. Цвиллинга, выполненный в соответствии с объемом работ. |
4. | Обязательные требования к Подрядчикам | 1. Наличие допуска (членство) СРО по данному виду работ. 2. Стаж работы на рынке оказываемых услуг не менее трёх лет. 3. Непроведение ликвидации подрядчика – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 4. Неприостановление деятельности подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи коммерческого предложения. 5. Отсутствие у подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о подрядной организации, приславшей предложение. |
5. | Документы, предоставляемые Подрядчиком в адрес МАУ «Кировка» | 1. Коммерческое предложение на титульном бланке организации. 2.Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц) 3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) 4. Свидетельство о постановке на налоговый учет 5. Учредительные документы (для юридических лиц) 6. Выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 6 месяцев) 7. Свидетельство о членстве в СРО 8. Документы о наличии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 9. Документы, позволяющие оценить квалификацию подрядчика 10. Смета на работы. (Смета должна включать в себя: стоимость выполняемых работ, стоимость используемых материалов, транспортные расходы, расходы на утилизацию строительного мусора и все прочие расходы, возникающие у подрядчика при исполнении данного договора, в том числе установленные налоги, сборы и другие обязательные платежи.) 11. Гарантийный срок на выполненные работы. |
Подача коммерческих предложений осуществляется: в рабочие дни (Пн.-Пт.), с 29.03.2013г. (09ч.00мин. до 16ч.00мин.) по 04.04.2013 года (с 09ч.00мин. до 16ч.00мин.) (время местное).
Срок заключения договора: В течение 5-ти дней с момента получения одобрения Наблюдательным Советом.
Место, время и контактные данные для получения дополнительной информации: 8 «А». Контактное лицо: с 9:00 до 16:00.
