«Утверждаю»
Директор МОУ«Средняя
общеобразовательная
школа № 95»
________
«__»_________________ 2008 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
№ 000
I часть: Запрос котировок
Дата: 28.04.2008 г.
1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: *****@***ru Заказчик – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95» 410004 г. Саратов ул.2-ая Садовая, 23 тел., |
2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров | Выполнение работ по капитальному ремонту учебных аудиторий 2-го и 3-го этажей МОУ «СОШ№95», выявленном объекте культурного наследия, в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение к настоящему запросу котировок). Подрядчик гарантирует качество работ и соответствие их требованиям, установленным действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИП, ГОСТ и другими действующими нормативными документами. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 60 месяцев со дня подписания Сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов МОУ «СОШ №95» |
6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 12 рабочих дней с момента заключения контракта. |
7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 500.000 руб. (пятьсот тысяч рублей 00 копеек) |
9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 8 к. 15 Адрес электронной почты Заявки подаются с 29.04.2008 г. по 12.05.2008 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 12.05.2008 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: , |
10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
1. Дефектная ведомость (Приложение )
Приложение к запросу котировок | |||
Дефектная ведомость | |||
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
1 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1. 2 этаж (учебные аудитории) | |||
Стены, откосы | |||
1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (высота помещения 5м) | 100 м2 горизонтальной проекции | 1,775 |
2 | Сплошное выравнивание штукатурки сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,621 |
3 | Сплошное выравнивание штукатурки сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: дверных откосов | 100 м2 поверхности | 0,0282 |
4 | Оклейка стеклохолстом стен и откосов дверных по штукатурке и откосов дверных | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,6492 |
5 | Отделка стен и откосов дверных внутри помещений декоративными покрытиями из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,6592 |
6 | Структуирование поверхности фактурными валиками или шпателями | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,6592 |
7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по декоративной штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6592 |
8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по стеклохолсту стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,99 |
9 | Обрамление стен металлическим уголком (аллюминиевым) (стык между декоративной штукатуркой и окрашенными стенами | 100 м плинтуса | 0,297 |
10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,053 |
11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0212 |
12 | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 3 |
Полы | |||
13 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,305 |
14 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,785 |
15 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 1 слой | 100 м2 покрытий | 0,785 |
16 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,785 |
17 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,785 |
18 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,785 |
19 | Протирка олифой полов из ДСП с 2-х сторон | 100 м2 протертой поверхности | 1,57 |
20 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,785 |
21 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,305 |
22 | Окраска масляными составами: плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0785 |
Сцена | |||
23 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 1 слой | 100 м2 покрытий | 0,0783 |
24 | Разборка каркаса из брусьев | 100 м2 стен | 0,0783 |
25 | Установка элементов каркаса: из брусьев (брус 100*50, шаг 0,4м) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,18 |
26 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,0783 |
27 | Протирка олифой полов из ДСП с 2-х сторон | 100 м2 протертой поверхности | 0,157 |
28 | Устройство покрытий: из ламината | 100 м2 покрытия | 0,0783 |
29 | Обрамление металлическим уголком (аллюминиевым) (стыки) | 100 м плинтуса | 0,072 |
30 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,108 |
31 | Окраска масляными составами: плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0078 |
Двери | |||
32 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0406 |
33 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0406 |
Электромонтажные работы | |||
34 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей | 100 шт. | 0,03 |
35 | Установка выключателей: двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
36 | Демонтаж осветительных приборов: розеток | 100 шт. | 0,04 |
37 | Установка розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
38 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,3 |
39 | Прокладка гофротрубы по стенам в штробе | 100 м | 0,3 |
40 | Прокладка гофротрубы по потолкам | 100 м | 0,5 |
41 | Установка коробок универсальных | шт. | 26 |
42 | Затягивание кабеля ВВГ 3*1,5мм2 в гофротрубу. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,8 |
Раздел 2. 3 этаж (учебные аудитории) | |||
Стены | |||
43 | Устройство коробов из ГКЛ по металлическому каркасу без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,083 |
44 | Оклейка обоями откосов под покраску | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,083 |
45 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,083 |
46 | Облицовка оконных откосов ГКЛ по металлическому каркасу с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,0736 |
47 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по ГКЛ откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0736 |
48 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023 |
49 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0384 |
Перегородка | |||
50 | Переборка деревянной перегородки с добавлением новых досок до: 10 % | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,062 |
51 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок | 100 створок или глухих переплетов | 0,12 |
52 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до: 0,5 м2 | 100 м2 остекления | 0,0324 |
53 | Улучшенная окраска масляными составами деревянных перегородок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,142 |
Полы | |||
54 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 1 слой | 100 м2 покрытий | 0,5 |
55 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,5 |
56 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,5 |
57 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,5 |
58 | Протирка олифой полов из ДСП с 2-х сторон | 100 м2 протертой поверхности | 1 |
Двери | |||
59 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0406 |
70 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках в комплекте со скобяными изделиями и замком врезным | 100 м2 проемов | 0,0406 |
71 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
Потолки | |||
72 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,5 |
Электромонтажные работы | |||
73 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей | 100 шт. | 0,03 |
74 | Установка выключателей: двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
75 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,12 |
76 | Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,13 |
77 | Демонтаж осветительных приборов: розеток | 100 шт. | 0,01 |
78 | Установка розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
79 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,3 |
80 | Прокладка гофротрубы по стенам в штробе | 100 м | 0,3 |
81 | Прокладка гофротрубы по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,5 |
82 | Установка коробок универсальных | шт. | 13 |
83 | Затягивание кабеля ВВГнг 3*1,5мм2 в гофротрубу. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,8 |
Раздел 3. Вывоз мусора | |||
84 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 12 км; класс груза 1 | 1 т | 3,33 |
II часть. Проект муниципального контракта
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение _____________ работ для муниципальных нужд
№___________
г. Саратов «____» __________200 _г.
__________________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании, и _________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту учебных аудиторий 2-го и 3-го этажей МОУ «СОШ № 95», указанные в Смете (Приложение ) являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.
1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2. Основные условия.
2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами, материалами и средствами. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.
Объем и виды работ определяются по Смете.
2.2.Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).
2.3.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ в течение 12 рабочих дней с момента заключения контракта.
2.4.Место выполнения работ: МОУ «СОШ № 95» г. Саратов, .
2.5.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
2.6.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.
2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.
2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.
2.9.Подрядчик гарантирует качество работ и соответствие их требованиям, установленным действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИП, ГОСТ и другими действующими нормативными документами.
2.10.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.
2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.12.Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами настоящего муниципального Контракта.
2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт приемке выполненных работ. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.
2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.
2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 60 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
2.17.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.
3.Цена Контракта. Условия платежа.
3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение ) представленной Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС 18%_____________(________________________________________) рублей.
Смета считается согласованными с момента их утверждения Заказчиком и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.
В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз мусора, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта.
3.3.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ в течение 30 дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.
4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 1 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.
4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.
5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При продолжении указанных обстоятельств более 30 дней настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным дополнительным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.
6.Заключительные положения.
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2008 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.
Настоящий Контракт подлежит постановке Заказчиком на учет в Комитете по финансам Администрации г. Саратова.
6.2. В течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта Заказчик направляет в Комитет по экономике Администрации г. Саратова следующие сведения для внесения их в Реестр муниципальных контрактов:
наименование Заказчика,
способ размещения заказа,
дата проведения конкурса,
дата заключения Контракта,
предмет, цена Контракта и срок его исполнения,
наименование, место нахождения Подрядчика,
сведения об исполнении Контракта.
6.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.
6.4. Расторжение Контракта допускается по письменному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. Особые условия.
7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.
7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.
7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.
7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:
1. Смета.
8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Подрядчик:______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Заказчик: Подрядчик:
_________________/_____________/ _________________/______________/
м. п. м. п.
III часть.
форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата: «___» _____________ 2008 г.
В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города
Уважаемые господа!
Изучив извещение о запросе котировок № 000, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________
(наименование товара, работ, услуг)
для _________________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
Мы ___________________________________________________________________________,
(наименование участника размещения заказа)
в лице, _____________________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:
1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов, и оборудования, вывоз мусора, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
Подпись, фамилия, имя, отчество, должность
Печать участника размещения заказа.
Примечание:*
1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.
2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.
В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.
В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.
3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
