Календарный план производства работ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводит: Администрация Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики

Муниципальный заказчик: Администрация Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики.

Место нахождения: Чувашская Республика, Красночетайский район, д. Акчикасы, ул. Васюкова, 49а.

Почтовый адрес: ЧР, Красночетайский район, д. Акчикасы, ул. Васюкова, 49а.

Адрес электронной почты: sao-akchikas@krchet, *****

Номер контактного телефона: 8(83551)33-2-43, 2-22-57.

2. Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района.

3. Наименование и объем выполняемых работ: капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Баймашкино Красночетайского района Чувашской Республики:

Потолок
Облицовка потолков плитами типа «Армстронг» по каркасу из алюминиевого профиля	м2	360
Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	шт.	8
Электромонтажные работы в здании сельского дома культуры	м.	90
Отделочные работы
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПМ ПС гипсокартонными плитами в один слой	м2	196,5
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	м2	196,5

Место выполнения работ – с. Баймашкино Красночетайского района Чувашской Республики.

Сроки выполнения работ – начало - с момента подписания контракта

окончание – до 30 декабря 2010 года.

В цену выполнения работ включаются расходы на уплату налогов;

Максимальная цена контракта – 230,0 тыс. руб.;

Срок и условия оплаты заказа – Оплата производится по факту выполнения работ, подписания акта выполненных работ и счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок - не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Критерии оценки - стоимость заказа.

 4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется ЧР, Красночетайский район, д. Акчикасы, ул. Васюкова, 49а. телефоны: 8(83551)33-2-43, 2-22-57, администрация Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики в рабочие дни с «8» часов до «17» часов не позднее даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 15 декабря 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 20 декабря 2010 г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок – телефон [phone], 2-22-57,e- mail: sao-akchikas@krchet, *****

 Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Официальный сайт, где размещена документация: www. zakupki. ***** (Акчикасинское сельское поселение Красночетайского района).

5. Форма котировочной заявки.

Штамп

предприятия поставщика

Администрация Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“___” ____________2010 г.

Изучив документы Вашего запроса, мы нижеподписавшиеся, предлагаем в соответствии с условиями муниципального контракта и нашей заявки выполнить работы, указанные в Вашем запросе на сумму____________________________ рублей.

Мы обязуемся выполнить условия данного Запроса на выполнение работ.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу	Сумма заказа с НДС
	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Баймашкино Красночетайского района Чувашской Республики.

В цену работ включены расходы на уплату налогов.

Место выполнения работ – с. Баймашкино Красночетайского района Чувашской Республики.

Сроки выполнения работ – начало - с момента подписания контракта, окончание – до 30 декабря 2010 года.

Сроки оплаты: по факту выполнения работ, при условии подписания акта выполненных работ и предъявления счета-фактуры.

Гарантийные сроки: ______________(перечислить по каким материалам или видам работ сколько лет)

Одновременно сообщаем наши реквизиты для заключения договора.

Наименование предприятия_____________________________________________________

ИНН ____________________________

Место нахождения ______________________________________________________

телефон (факс) ________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________

Банковские реквизиты __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Руководитель предприятия ____________________________

М. п.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Баймашкино Красночетайского района Чувашской Республики.

д. Акчикасы « __» __________ 2010 г.

Администрация Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики, далее именуемое «Муниципальный Заказчик», Герасимова Игоря Валериевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. На основании Гражданского Кодекса РФ Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя выполнение подрядных работ на капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Баймашкино Красночетайского района Чувашской Республики (в дальнейшем Объект) и сдаче Объекта Заказчику в эксплуатацию.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего Муниципального Контракта в соответствии с Календарным планом производства работ (Приложение ) собственными силами.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим Муниципальным Контрактом.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ (цена) по контракту, рассчитанная на весь объем работ и на весь срок выполнения работ, составляет _________________________________ рублей с НДС.

2.2. В случае изменения стоимости выполненных работ в процессе реализации проекта, вызванного техническими изменениями, ее уточнение производится на основании расчетов, согласованных с Заказчиком и оформляется дополнительным соглашением.

3. ФОРМЫ, РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Финансирование работ по настоящему Муниципальному Контракту предусматривается за счет средств бюджета Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проекту и сметам.

4.2. Осуществляет государственную приемку объекта в эксплуатацию.

4.3. Оплачивает Подрядчику выполненные им работы на условиях п. п. 2.1., 3.1., 3.2 настоящего контракта.

4.4. Имеет право:

- выдавать Подрядчику письменное предписание (распоряжение) на устранение выявленных недостатков и дефектов в установленные им сроки или производить приостановку работ до полного их устранения;

-  отказаться от приемки предъявленных Подрядчиком работ, объекта в целом в эксплуатацию в случае обнаружения недостатков и недоделок, которые исключают возможность его использования для целей, указанных в настоящем Муниципальном Контракте;

-  отдавать Подрядчику приказы о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, ухудшающих и не обеспечивающих установленный уровень качества, о замене работников Подрядчика, не обеспечивающих выполнение работ надлежащим образом;

-  приостанавливать выполнение работ Подрядчиком в случае внесения изменений в ПСД или прекращения финансирования объекта.

4.5. Вправе вносить изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы. Если в результате этих изменений возникает необходимость в переделке ранее выполненных работ, Подрядчик составляет смету и представляет ее на утверждение Заказчику. Если такие изменения повлияют на стоимость или на срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего соглашения к настоящему Муниципальному Контракту.

4.6. Распоряжения (предписания), выданные Заказчиком или уполномоченным им лицом на имя представителя Подрядчика регистрируются в журнале производства работ.

4.7. Осуществляет выборочные проверки целевого использования Подрядчиком выделенных средств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик выполняет все работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Муниципальным Контрактом в соответствии с выделенными финансовыми ресурсами.

5.2. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности, охране окружающей среды, земли, зеленых насаждений.

5.3. Подрядчик осуществляет охрану строительной площадки.

5.4. Подрядчик имеет право потребовать указания по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Муниципальному Контракту.

5.5. Требования Подрядчика представляются в письменном виде и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Муниципального Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

5.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным организациям.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1 Начало работ – с момента подписания муниципального контракта;

окончание – 30 октября 2010 года в готовности для ввода в эксплуатацию.

6.2. Компенсируемыми являются следующие события:

-приостановка работ по приказу (предписанию) Заказчика, но не по причине неудовлетворительной работы Подрядчика или неблагоприятных погодных условий, не являющихся непредвиденными событиями;

-приостановка работ, вызванная ошибками в проектно-сметной документации, представленной Заказчиком.

6.3. Подрядчик по каждому компенсируемому событию представляет Заказчику затраты по ним и изменения сроков выполнения работ.

6.4. При несвоевременном финансировании объекта срок ввода корректируется по обоюдному согласию сторон.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

7.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки.

7.2. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работ Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работы и отдает распоряжение об устранении дефектов с указанием срока повторной приемки.

7.3. Основанием для окончательной оплаты является акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта, подписанный всеми членами комиссии обеих сторон.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

8.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов.

8.2. Заказчик в течение всего срока действия Муниципального Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

8.3. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя Заказчика и Подрядчика, по которому Подрядчик принимает все необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признаваемая обеими сторонами.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по настоящему Муниципальному Контракту Заказчик и Подрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. За нарушение сроков выплаты принятых работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 от ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.

9.3. В таком же порядке Подрядчик возмещает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим контрактом работ.

9.4. Заказчик вправе вносить изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы. Если в результате этих изменений возникает необходимость в переделке ранее выполненных работ, Подрядчик составляет смету и представляет ее на утверждение Заказчику. Если такие изменения повлияют на стоимость или на срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего соглашения к настоящему Муниципальному Контракту. Объем дополнительных работ не должен превышать 10 % от объема работ по настоящему Муниципальному контракту.

9.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик в трехдневный срок принимает меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

9.6. Претензии, споры и другие спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности урегулирования разногласий - передаются в арбитражный суд, в котором подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.

9.7. В случае если содержание какого-либо пункта Муниципального Контракта оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов сохраняется.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному Контракту по причине форс-мажорных обстоятельств и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Муниципального Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Муниципальному Контракту продляется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

10.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляются двусторонним соглашением.

10.3. Если стороны не могут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Муниципального Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленным действующим законодательством.

11. ГАРАНТИИ

11.1. Подрядчик гарантирует:

-выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Муниципального Контракта;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

-нормальное функционирование инженерных систем при нормальной эксплуатации.

11.2. Срок гарантии нормальной эксплуатации объекта и работ – от 2 до 8 лет на отдельные конструктивные элементы и сооружения с даты подписания Акта о приемке законченного строительством объекта, за исключением случаев повреждения его со стороны третьих лиц.

11.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые явились следствием некачественного выполнения работ по вине Подрядчика, то устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Если вышеуказанные дефекты явились следствием некачественно выполненной проектно-сметной документации или неправильной эксплуатации сооружений, то устранение таких дефектов производится за счет средств Заказчика. Наличие дефектов, причина их возникновения и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Заказчика и Подрядчика

12. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

12.1. Заказчик вправе требовать в судебном порядке расторжения Муниципального Контракта в следующих случаях:

-если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Муниципального Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

-нарушение Подрядчиком условий Муниципального Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

- консервации объекта;

- аннулирование лицензии на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

12.2. Подрядчик вправе требовать расторжения Муниципального Контракта в судебном порядке в следующих случаях:

-утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

12.3. При расторжении Муниципального Контракта по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. При решении спорных вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Муниципального Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, нормативными документами и отраслевым тарифным соглашением.

13.2. Все приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Муниципальному Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.3. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля за ходом выполнения Муниципального Контракта: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту.

13.4. Срок действия Муниципального Контракта:

-начало – с момента подписания Муниципального Контракта;

-окончание – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

13.5 Настоящий Муниципальный Контракт составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Протокол согласования договорной цены на выполнение работ; Календарный план производства работ; Техническое задание.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:		ПОДРЯДЧИК:
Администрация Акчикасинского сельского поселения Чувашская Республика, Красночетайский район, д. Акчикасы, ул. Васюкова, 49а. л/счёт в финансовом отделе администрации Красночетайского района р/счёт ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары.
Глава Акчикасинского сельского поселения ___________________________		Руководитель предприятия _________________________ /_________________/

Приложение

к Муниципальному Контракту № от «__ » ____________ 2010 г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены на капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Баймашкино Красночетайского района Чувашской Республики.

д. Акчикасы «___ » _________ 2010 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Муниципального Заказчика - Глава Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики Патьянова Геннадия Семеновича и представитель Подрядчика – _______________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ по капитальному ремонту здания сельского дома культуры в с. Баймашкино Красночетайского района Чувашской Республики в размере _________________________________ рублей с НДС.

Настоящий протокол является основанием для проведения расчетов и платежей между Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком.

Глава Акчикасинского сельского поселения _________________________

Руководитель предприятия _________________________ /_______________/

Приложение

к Муниципальному Контракту № от « » ___________ 2010 г.

Календарный план производства работ

на капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Баймашкино

Красночетайского района Чувашской Республики.

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Цена контракта (руб.)	Сроки исполнения работ
1	2	3	4
1.	Согласно сметной документации,		Начало работ – с момента подписания муниципального контракта; окончание – 30 октября 2010 года в готовности для ввода в эксплуатацию.

Глава Акчикасинского сельского поселения ___________________________

Руководитель предприятия _________________________ /_________________/

Приложение

к Муниципальному Контракту № от «___» __________2010 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Баймашкино

Красночетайского района Чувашской Республики.

Потолок
Облицовка потолков плитами типа «Армстронг» по каркасу из алюминиевого профиля	м2	360
Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	шт.	8
Электромонтажные работы в здании сельского дома культуры	м.	90
Отделочные работы
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПМ ПС гипсокартонными плитами в один слой	м2	196,5
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	м2	196,5

Глава Акчикасинского сельского поселения _________________________

Руководитель предприятия ______________________ /_______________/