Документация

«СОГЛАСОВАНО» Начальник управления образования администрации города Твери _____________________//

«УТВЕРЖДАЮ» Начальник управления муниципального заказа администрации города Твери ___________________ //

ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях города Твери

Заказчик: Управление образования администрации города Твери

Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Твери

Тверь

2007

I. Приглашение к участию в открытом аукционе

Управление муниципального заказа администрации города Твери приглашает к участию в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях города Твери (далее – Аукцион).

В Аукционе могут участвовать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение муниципального контракта.

Адрес уполномоченного органа:

Адрес: 0, каб. 8

Адрес электронной почты: *****@.

Контактное лицо: , тел./

Информация по предмету аукциона:

Управление образования администрации города Твери

Адрес: а,

Контактное лицо: .

Информация об аукционе:

Прием заявок – начало подачи заявок – 18.г.; окончание приема заявок – 13.г., 14-00 час.

Место приема заявок – по адресу уполномоченного органа.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 13 июня 2007 г. в 14.00 час. по адресу уполномоченного органа.

Дата и время проведения аукциона: определяются в день рассмотрения заявок на участие в аукционе

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе - в течение 5 дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Место проведения аукциона – по адресу уполномоченного органа.

Порядок проведения аукциона: в соответствии со ст. 37 ФЗ №94-ФЗ от 01.01.2001.

В случае если обнаружатся какие-либо несоответствия между данными, указанными в Извещении о проведении Аукциона и данными, указанными в настоящей документации об аукционе, следует руководствоваться настоящей документацией.

II. Инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе

А. Общие сведения

1.Предмет и общий порядок проведения аукциона

1.1.  Уполномоченный орган проводит открытый аукцион с целью заключения муниципального контракта по предмету аукциона. Финансирование муниципального контракта будет осуществляться из средств бюджета г. Твери на 2007 г., средств, поступивших из бюджета Тверской области на 2007 г. в качестве субсидии.

1.2.  Под аукционом на право заключить муниципальный контракт понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

1.3.  Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О защите конкуренции», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, другими нормативными правовыми документами.

1.4.  Для участия в аукционе Участники размещения заказа должны подготовить и подать заявку на участие в аукционе в срок, в порядке и на условиях, изложенных в настоящей Документации.

1.5.  Аукционная комиссия рассматривает Заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей Документации, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в п. 7 настоящей Документации. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей Документации.

1.6.  Уполномоченным органом, в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей будет проведен аукцион в месте, во время и в порядке, установленных в Информационной карте аукциона. Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

1.7.  По результатам аукциона Заказчик заключает с победителем аукциона муниципальный контракт в порядке и на условиях, установленных в п.13 настоящей Документации.

1.8.  Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, а Заказчик (уполномоченный орган) не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов Аукциона.

2.Запрет подачи на аукцион (на один лот) нескольких заявок на участие в аукционе.

2.1. От каждого Участника размещения заказа на каждый лот допускается только одна заявка на участие в Аукционе.

2.2. В случае если Участник размещения заказа подает более одной заявки на участие в Аукционе на каждый лот, все заявки на участие в Аукционе с его участием отклоняются.

3.Порядок внесения изменений в положения Документации об аукционе

3.1.  Уполномоченный орган, заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа оставляет за собой право внести изменения в Документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В случае принятия решения о внесении изменений в Документацию, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения, изменения будут опубликованы в официальном печатном издании и в течение одного дня размещены Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней. Всем Участникам размещения заказа, которым Документация была предоставлена Уполномоченным органом на бумажном носителе на основании заявлений таких Участников размещения заказа, поданных в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, изменения будут направлены заказными письмами. Участники размещения заказа, получившие Документацию самостоятельно на официальном сайте, и не зарегистрировавшие ее получение в Управлении муниципального заказа, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте таких изменений.

4.Право Аукционной комиссии принимать или отклонять заявки на участие в аукционе

4.1.  Аукционная комиссия оставляет за собой право принимать или отклонять любые заявки на участие в Аукционе в соответствии с настоящей Документацией, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками размещения заказа, которым такое действие может принести убытки.

5.Право Заказчика отказаться от проведения аукциона

5.1.  Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае принятия решения об отказе от проведения аукциона, извещение об отказе от проведения аукциона будет опубликовано и размещено уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В случае если на момент принятия решения об отказе от проведения аукциона, Уполномоченным органом будут получены заявки на участие в аукционе, в течение двух дней со дня принятия указанного решения Уполномоченным органом будут направлены соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

6.Право на обжалование

6.1.  Участники размещения заказа, имеют право обжаловать решение (решения) или действия Заказчика (уполномоченного органа) или аукционной комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.  Участники размещения заказа имеют право обжаловать как в судебном, так и в досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика (уполномоченного органа), аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

6.3.  Обжалование действий (бездействия) Заказчика (уполномоченного органа), аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участниками размещения заказа действий (бездействия) Заказчика (уполномоченного органа), аукционной комиссии в судебном порядке.

6.4.  Обжалование действий (бездействия) Заказчика (уполномоченного органа), аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола аукциона. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Уполномоченного органа, Заказчика, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

6.5.  Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления только судом.

6.6.  Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Уполномоченного органа, Заказчика, аукционной комиссии в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, а так же уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления. В случае подачи такой жалобы, Участник размещения заказа должен направить копию жалобы соответственно Заказчику, в аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

Б. Требования к участникам размещения заказа

7.Обязательные требования к участникам размещения заказа

7.1.  У Участника размещения заказа должна отсутствовать аффилированность с Заказчиком, уполномоченным органом, а также с его сотрудниками, должностными лицами.

7.2.  Против Участника размещения заказа – юридического лица не должна проводиться процедура ликвидации, банкротства.

7.3.  Деятельность Участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7.4.  Участник размещения заказа должен не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа будет считаться Аукционной комиссией соответствующим последнему требованию, если он обжалует наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не будет принято.

7.5.  В реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», должны отсутствовать сведения об Участнике размещения заказа.

В. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в аукционе, их рассмотрения и проведение аукциона

8.Оформление заявок на участие в аукционе

8.1.  Участник размещения заказа должен заполнить и представить заявку на участие в Аукционе по форме, приведенной в настоящей Документации, и содержащую комплект документов, указанных в Информационной карте Конкурса, подтверждающих соответствие заявки на участие в Аукционе требованиям Документации. Все формы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в Аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

8.2.  Заявка на участие в Аукционе, все документы и корреспонденция между Заказчиком, уполномоченным органом и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, и в таком случае в целях интерпретации заявки такой перевод будет превалировать.

8.3.  Все страницы документов, представленных Участниками размещения заказа, должны быть заверены печатью и подписью руководителя участника размещения заказа (за исключением нотариально заверенных копий).

8.4.  Никакие исправления не имеют силу, за исключением тех случаев, когда они завизированы лицом, подписывающим заявку на участие в Аукционе, и скреплены официальной печатью Участника размещения заказа (для Участника размещения заказа – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем – никакие исправления не имеют силу за исключением тех случаев, когда они завизированы лицом, подписывающим заявку на участие в Аукционе).

8.5.  Заявка на участие в Аукционе, поданная Участником размещения заказа в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Документации и оформляется следующим образом: заявка на участие в Аукционе подается в письменной форме в папке-скоросшивателе по адресу уполномоченного органа.

8.6.  Заявка на участие в конкурсе подается как на бумажном носителе в папке-скоросшивателе, так и на электронном (диск или дискету с записью заявки необходимо вложить в конверт). На диск необходимо записать предложение участника размещения муниципального заказа и заявление на участие в аукционе.

9.Разъяснения положений Документации об аукционе

9.1.  В случае необходимости разъяснения положений Документации, Участник размещения заказа вправе не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в Аукционе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений Документации. Разъяснения положений Документации будут направлены Участнику размещения заказа, от которого поступил запрос, в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса (в письменной форме).

9.2.  Разъяснения положений Документации, направленные Участнику размещения заказа в соответствии с пунктом 10.1 настоящей Документации, в течение 1-го дня со дня направления разъяснений будут размещены уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Документации не будет изменять ее суть.

10.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе

10.1.  Для участия в аукционе необходимо подать заявку на участие в аукционе, подготовленную согласно п.8 настоящей Документации, по адресу и в срок, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте настоящей Документации.

10.2.  Уполномоченный орган может продлить срок подачи заявок, внеся изменение в Документацию об аукционе в соответствии с пунктом 3 настоящей Документации.

10.3.  Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

10.4.  Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в письменной форме, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

10.5.  Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Уполномоченный орган возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным Участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона.

11.  Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

11.1.  Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным Документацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с п. 7 Документации, в течение пяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11.2.  Отклонения в содержании, оформлении заявки и отсутствие необходимых документов, предусмотренных настоящей аукционной документацией, считается существенным нарушением и приводит к отклонению заявки.

11.3.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе Участников размещения заказа и о признании Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, Участниками аукциона, или об отказе в допуске Участников размещения заказа к участию в аукционе. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе даны в пункте 11.4 Документации.

11.4.  Основаниями для отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе являются следующие причины:

-  Участник размещения заказа не представил документы, указанные в Информационной карте, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об Участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

-  Участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным в п.7 Документации;

-  Заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям Документации, в т. ч. предлагаемый участником размещения муниципального заказа к поставке товар не является эквивалентом товару, указанному в приложении №1 к настоящей аукционной документации и извещении о проведении открытого аукциона.

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

11.5.  Заказчик (уполномоченный орган), аукционная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения, подтверждающие или не подтверждающие информацию, предоставленную Участниками размещения заказа. В случае установления недостоверности такой информации, либо недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.. Решение об отстранении Участника размещения заказа от участия в аукционе может быть обжаловано таким Участником в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.6.  В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

11.7.  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальном сайте.

11.8.  В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Уполномоченный орган возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

11.9.  В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. При этом уполномоченный орган в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

11.10.  В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

12.  Порядок проведения аукциона

12.1.  В аукционе могут участвовать только Участники размещения заказа, признанные Участниками аукциона. Уполномоченный орган обеспечивает Участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

12.2.  Аукцион проводится Уполномоченным органом, в присутствии членов аукционной комиссии, Участников аукциона или их представителей.

12.3.  Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта по лоту, указанной в информационной карте аукциона и приложении №1 к настоящей аукционной документации, на «шаг аукциона».

12.4.  «Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов от начальной цены контракта по лоту, указанной в информационной карте аукциона и приложении №1 к настоящей аукционной документации.

12.5.  Аукцион начинается с предложения аукциониста к Участникам аукциона продать лот по начальной цене контракта. Претенденты заявляют о готовности продать лот по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером

12.6.  В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта по лоту ни один из Участников аукциона не заявит о своем намерении предложить более низкую цену контракта по лоту, Заказчик снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента цены контракта по лоту. «Шаг аукциона» может быть снижен неоднократно, но не ниже 0,5 процента цены контракта по лоту.

12.7.  Претенденты заявляют о своем желании получить заказ путем поднятия карточки Участника аукциона и оглашения заявленной цены.

12.8.  Любой Участник аукциона имеет право осуществлять аудио - и видеозапись аукциона.

12.9.  Победителем аукциона по данному лоту признается лицо, предложившее наиболее низкую цену Контракта по лоту.

12.10.  При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене контракта по лоту, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта по лоту, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

12.11.  Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

12.12.  Протокол аукциона размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании Уполномоченным органом соответственно в течение одного дня, следующего после дня подписания данного протокола, и в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

Г. Муниципальный контракт

13.  Порядок заключения муниципального контракта

13.1.  Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

13.2.  В случае участия в аукционе одного Участника, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к Документации об аукционе проект Контракта. При этом Контракт будет заключен на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения Контракта.

13.3.  Если единственный Участник аукциона не предоставит Заказчику в срок, предусмотренный Документацией об аукционе, подписанного Контракта, такой Участник аукциона будет признан уклонившимся от заключения Контракта.

13.4.  Если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик будет вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта.

13.5.  Если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе заключить Контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта. При этом заключение Контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта, является обязательным.

14.  Право Заказчика отказаться от заключения Контракта

14.1.  Заказчик оставляет за собой право отказаться от заключения Контракта с победителем аукциона или единственным Участником аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения Контракта с Участником аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

-  проведения ликвидации Участника аукциона – юридического лица или проведения в отношении Участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

-  приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-  предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей Документации;

-  нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

III. Информационная карта аукциона

Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная карта аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей Документации об аукционе и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе.

Положения информационной карты аукциона
Заказчик аукциона	Управление образования администрации города Твери – а, Контактное лицо – .
Уполномоченный орган	Управление муниципального заказа администрации города Твери – , каб. 8, Контактное лицо -
Предмет контракта	Выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях города Твери. Объем работ определяется сметной документацией (приложение №5 к настоящей аукционной документации). Сведения о наименовании объектов, месте выполнения работ, начальной цене контракта, источнике финансирования по лотам указаны в приложении № 1 к настоящей аукционной документации.
Валюта, в которой выражены цены Валюта платежа	российский рубль
Начальная цена контракта по лотам	Указана в Приложении № 1.
Источник финансирования по лотам	Указан в Приложении № 1.
Форма, сроки и порядок оплаты	-  оплата будет осуществлена в безналичной форме платежным поручением путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика; - расчет по факту выполненных работ, в течение 20 банковских дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ надлежаще уполномоченными на это представителями сторон, предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры.
Условия выполнения работ	Срок предоставления гарантии качества по выполненным объемам работ составляет 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, что подтверждается актом выполненных работ, подписанном надлежаще уполномоченными на это представителями сторон.
Срок выполнения работ	с даты заключения муниципального контракта до 20 августа 2007 г.
Дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе	Дата начала подачи заявок - 18 мая 2007 г, 09 час. 00 мин. Дата окончания приема заявок – 13 июня 2007 г. в 14-00 час.
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе	13 июня 2007 г. в 14-00 час. по адресу: Управление муниципального заказа администрации г. Твери - , каб.8
Документы, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в аукционе	1.  Заявление на участие в аукционе по установленной форме (Приложение к настоящей документации); 2.  Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации (юридических лиц, индивидуальных предпринимателе) в соответствии с законодательством соответствующего государства - для Участников размещения заказа – иностранных лиц; 3.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа; 4.  Предложение участника размещения заказа по установленной форме. (Приложение к настоящей документации). 5. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - копия действующей лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, заверенная печатью участника размещения муниципального заказа.
Срок подписания Победителем муниципального контракта по результатам проведения аукциона	Не менее 10 дней со дня подписания протокола проведения аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе – для единственного участника размещения заказа, допущенного к участию в аукционе), но не более 15 дней со дня подписания протокола проведения аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе – для участника, который один допущен к участию в аукционе).
Обеспечение заявок на участие в аукционе	в размере 5 % от начальной цены контракта по лоту за каждый лот (НДС не облагается), являющееся гарантийным обязательством о намерении участвовать в конкурсе, перечисляется на расчетный счет управления муниципального заказа администрации города Твери: , , в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г. Тверь р/с
Обеспечение исполнения муниципального контракта	Не установлено.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Сведения о наименовании объектов, месте выполнения работ, начальной цене контракта, источнике финансирования по лотам

№ лота	Наименование объекта	Место выполнения работ	Начальная цена контракта, руб.	Источник финансирования
1	СОШ №40	Ул. П. Савельевой,4	,45	Бюджет города Твери на 2007 г., субсидия из бюджета Тверской области на 2007 г.
2	ДОУ №27	Ул. Оборонная,6	57 864,03
3	СОШ№21	С. Петербургское ш.,42
4	СОШ №46	Ул. Фарафоновой,26	,97
5	ДОУ №69	Ул. П. Савельевой,39-2	,36
6	ДОУ №26	Ул. П. Савельевой, 1 3	61 719,12
7	СОШ №26	Ул. Орджоникидзе, 32	59 679
8	ДОУ №4	Ул. Лукина, 4	60 159,18
9	ДОУ №23	Ул. Гвардейская, 9	58 723,28
10	ДОУ№58	Ул. Ипподромная, 1 3	59 994,49
11	ДОУ№ 000	Ул. Орджоникидзе, 45а	58 759,79
12	ДОУ№ 000	Октябрьский пр., 81	62 538,25
13	ДОУ№ 000	П. Элеватор,	61 007,58
14	СОШ№12	Ул. Желябова, 22	,30
15	СОШ№14	Ул. Суворова, 19	,15
16	ДОУ №7	Ул. Учительская,5	60 027,65
17	ДОУ№91	Волоколамский пр-т., 4а	41 313,46
18	ДОУ№ 000	Ул. Попова, 5а	61 027,55
19	СОШ №9	Ул. Барикадная, 5	79 284
20	ДОУ№ 000	Ул. Строителей, 8-3	78 465
21	Нач. шк.-сад№31	Пролетарская наб. 1а	35 840
22	Нач. шк.-сад№ 000	1-й Мигаловский пр-д,10/1	98 010
23	СОШ№15	Молодежный б-р, 10/2		Бюджет города Твери на 2007 г.
24	СОШ №32	Ул. Ржевская, 70	58 801
25	ДОУ№ 000	Ул. Макарова, 2	59 318

*Начальная цена контракта сформирована с учетом всех налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей. Все цены и расчеты указаны в рублях.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Заявление на участие в аукционе.

Председателю аукционной комиссии

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Фирменное наименование организации: _________________________________________________________

Организационно-правовая форма: ______________________________________________________________

Юридический адрес: _________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________________

Контактные телефоны: ________________________________________________________________________

Ф. И. О. и должность руководителя _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН ______________________________ КПП ____________________________________________________

р/с ________________________________________в ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

к/с_______________________________________ БИК ____________________________________________

Сведения о принадлежности организации к числу малых предприятий ________________________________

(ДА/НЕТ)

Наша организация не находится в стадии ликвидации и не находится в стадии проведения процедуры банкротства.

На день рассмотрения заявки на участие в аукционе деятельность нашей организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

У нашей организации отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов нашей организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы предлагаем осуществить выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях города Твери по лотам № _______________

Обязуемся:

·  выполнять условия аукциона;

·  заключить в случае победы в аукционе муниципальный контракт на условиях, изложенных в документации об аукционе.

С последствиями отказа от заключения контракта ознакомлены.

Уполномоченному органу, членам аукционной комиссии настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в составе заявки на участие в аукционе, и обращаться к нашим банкирам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. Настоящее заявление служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в документации, представленной в составе конкурсной заявки, предоставлять любую информацию, которая необходима для проверки заявлений и сведений, содержащихся в заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции нашей организации.

_________________________________ ___________________

(подпись руководителя) (дата подписания)

_____________________________________________________________

(Ф. И.О. и должность руководителя)

М. П.

Приложение 3. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

Председателю аукционной комиссии

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

по лоту № _______

_______________________________________________________________

(наименование участника)

1.1. Численность и квалификация основного персонала, предполагаемого задействовать при выполнении работ

№ п/п	Специальность	Разряд	Количество, чел.

Примечание: В подтверждение достоверности представленных сведений о квалификации персонала необходимо предоставить копии трудовых книжек (трудовых договоров), заверенных печатью участника размещения муниципального заказа.

1.2.  Наличие и техническое состояние оборудования (техники, инвентаря), предполагаемого задействовать при исполнении муниципального заказа, с указанием принадлежности оборудования

№ п/п	Виды оборудования (техники и инвентаря), предполагаемые задействовать при исполнении муниципального заказа	Количество	Вид права на оборудование (собственность, аренда)

Срок предоставления гарантии качества по выполненным объемам работ составляет 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

Руководитель организации _____________________ ()

(подпись)

МП

Приложение . МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(ПРОЕКТ)

г. Тверь «_____» ________ 2007 г.

Управление образования администрации города Твери, именуемое в дальнейшем «Заказчик», . А., действующей на основании _____________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Представитель Заказчика» с одной стороны и в лице _____________________________, действующего на основании ______________ и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  В соответствии с результатами открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях города Твери (протокол от «____» июня 2007г.) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту пожарной сигнализации в здании _________________________ а Представитель Заказчика принять и оплатить выполненные работы.

1.2.  Объем работ определяется сметой на выполнение работ (Приложение к настоящему муниципальному контракту).

1.3.  Срок выполнения работ: начало проведения работ – с даты заключения настоящего муниципального контракта, окончание работ - 20 августа 2007 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Для выполнения настоящего Контракта:

2.1. Заказчик:

2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Сторонами своих обязательств.

2.2. Представитель Заказчика:

2.2.1. Осуществляет контроль выполнения работ и соблюдения правил безопасности Подрядчиком при выполнении работ. Предоставляет фронт работ и оказывает помощь в обеспечении сохранности строительных материалов.

2.2.2. Приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего Контракта.

2.2.3. В трехдневный срок, с момента предъявления акта выполненных работ Подрядчиком, производит приемку и подписывает акты выполненных работ (при отсутствии замечаний), составляет двусторонние акты о выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует Заказчика. Несет ответственность за принятые объемы работ.

2.2.4. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ.

2.3. Подрядчик:

2.3.1.Выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдает выполненные работы Представителю Заказчика.

2.3.2. Гарантирует производство работ в соответствии с условиями контракта, действующими СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иными техническими нормами, сметной документацией, правилами техники безопасности и противопожарной безопасности.

2.3.3. Обеспечивает охрану, содержание и уборку помещений, в которых проводятся работы, в течение времени производства работ. В нерабочее время охрану смонтированных оборудования и материалов в указанных помещениях осуществляет Представитель Заказчика.

2.3.4. Обеспечивает своевременное устранение недостатков, выявленных Представителем Заказчика при приемке работ собственными силами и за счет собственных средств.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. При завершении работы Подрядчик предоставляет Представителю Заказчику акт выполненных работ. При этом проводится проверка качества работ и соответствия их СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иным техническим нормам.

3.2. Представитель Заказчика в течение 3 рабочих дней, со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.

3.3. При выявлении несоответствия результатов работы сметной документации, действующим СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иным техническим нормам Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить недостатки работ.

3.4. При возникновении разногласий Подрядчик производит экспертизу выполненных работ за свой счет.

В случае выявления экспертизой:

- факта соответствия результатов работ сметной документации, действующим СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иным техническим нормам Заказчик оплачивает стоимость проведенной экспертизы.

- факта несоответствия результатов работ сметной документации, действующим СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иным техническим нормам стоимость проведенной экспертизы и устранение недостатков работ осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

3.5. Акт приемки пожарной сигнализации в эксплуатацию подписывается Представителем Заказчика, Подрядчиком и эксплуатирующей организацией.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Цена настоящего контракта определяется в соответствии с предложением участника аукциона и составляет _________________________ руб. В цену настоящего контракта включены все налоги (в том числе НДС), сборы и другие обязательные платежи.

4.2.  Цена настоящего контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего контракта

4.3.  Порядок оплаты:

- оплата будет осуществлена в безналичной форме платежным поручением путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика;

- расчет по факту выполненных работ, в течение 20 банковских дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ надлежаще уполномоченными на это представителями сторон, предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За несоблюдение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки. Указанные средства перечисляются на счет УФК по Тверской области в доход бюджета города Твери. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ, или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе требовать расторжения контракта и потребовать возмещения убытков.

5.3. Подрядчик несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Подрядчика в ходе выполнения работ.

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту.

5.5. В случае просрочки исполнения Представителем Заказчика обязательств по оплате за выполненные работы Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Представитель Заказчика освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта по выполненным объемам работ устанавливается в течение 12 месяцев с момента приемки работ.

6.2. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объекта недостатков в выполненных работах, в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет.

7.  РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1.  Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7.2.  Расторжение контракта возможно при систематическом необоснованном срыве сроков начала работ Подрядчиком (не менее двух раз) и при некачественном выполнении работ, зафиксированным актом в присутствии сторон.

7.3.  Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде.

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения его условий сторонами.

8.2.  Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик: Заказчик:	Представитель Заказчика: С О Г Л А С О В А Н О: Начальник управления муниципального заказа ______________________
Приложение к муниципальному контракту № ______ от «____»_____________ 2007 г. Смета на выполнение работ

Подрядчик: Заказчик:

Представитель Заказчика:

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель аукционной комиссии открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта по ремонту

пожарной сигнализации в муниципальных образовательных

учреждениях города Твери

______________________ //