Расчет начальной цены контракта

Приложение 1.

Наименование, количество и характеристика товара.

№	Наименование товара	Характеристика	Кол-во
1	Отбойник для стен	Материал – ЛДСП 2000ммх250х16 мм, кромка АВС-2мм, цвет титан (серебристо-серый)	175 шт.

Приложение 2.

Расчет начальной цены контракта.

		Цена включает все затраты Поставщика, связанные с поставкой товара по настоящему договору, включая затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные затраты, связанные с исполнение данного договора.
Источник информации	Коммерческое предложение -мебель» от 01.01.2001г.	Коммерческое предложение от 01.01.2001г.	Коммерческое предложение Мед НПФ» от 01.01.2001г.
№ п/п	Наименование товара				Средняя цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
1	Отбойник для стен (Материал – ЛДСП 2000ммх250х16 мм, кромка АВС-2мм, цвет титан (серебристо-серый) – 175 шт.	28 000,00 руб.	24 850, 00 руб.	29 750,00 руб.	27 533,33 руб.	1 ком-плект	27 533,33 руб.
	Начальная (максимальная) цена договора						27 533,33 руб.

Приложение 3

«___» __________2012г. Заказчику – БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Участник размещения заказа:

Наименование юридического лица, ФИО физического лица
Место нахождения юридического лица, Место жительства физического лица
ИНН
Банковские реквизиты

Участник размещения заказа

__________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен осуществить поставку следующего товара на условиях, указанных в извещении о запросе котировок:

№	Наименование товара	Характеристика	Кол-во	Цена за ед. руб.	Сумма руб.
1	Отбойник для стен	Материал – ЛДСП 2000ммх250х16 мм, кромка АВС-2мм, цвет титан (серебристо-серый)	175 шт.

Итого предлагаемая цена договора:

_______________________________(_____________________________________) руб.,

(число) (прописью)

Цена включает все затраты Поставщика, связанные с поставкой товара по настоящему договору, включая затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные затраты, связанные с исполнением данного договора.

К котировочной заявке прилагаются ____________________________________________________________________________________

(чертежи, фотографии и др. документы)

_______________________ ______________ _______________________

(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Требования к заполнению котировочной заявки:

-  в случае если участник размещения заказа выступает через своего представителя и котировочная заявка подписывается представителем участника размещения заказа, то полномочия представителя участника размещения заказа должны подтверждаться доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией, при этом такая доверенность (или нотариально заверенная копия доверенности) прикладывается к котировочной заявке;

-  заявки, отправленные по факсу, к рассмотрению не принимаются;

-  с целью корректного формирования сведений о заказе на официальном сайте www. ***** в котировочной заявке необходимо указать КПП.

Приложение 4

Гражданско-правовой договор № _____/_____

г. Ижевск Удмуртской Республики ______________2012г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 9 Министерства здравоохранения Удмуртской республики» (БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", , действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку отбойника для стен (далее – товар) согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью договора, на объект: БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» по адресу , лит. Ж.

2.Обязанности сторон

2.1.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику товар УР, 2, лит. Ж. согласно Приложению 1, путем доставки его своими силами, с предоставлением необходимых документов, подтверждающих качество поставляемой продукции, и документов удостоверяющих факт передачи товара Покупателю.

2.2.Покупатель обязан принять товар, поставленный Поставщиком, по ассортименту, количеству и цене, указанным в Приложении 1 и своевременно оплачивать поставленный товар.

3.Цена работ

3.1. Цена договора составляет __________ руб. _______________ коп. Цена договора твердая и не подлежит изменению на протяжении всего периода исполнения договора за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством. Цена включает все затраты Поставщика, связанные с поставкой товара по настоящему договору, включая затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные затраты, связанные с исполнение данного договора.

3.2.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема поставки товара и иных условий исполнения настоящего договора.

3.3. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 60 календарных дней, после предоставления счета-фактуры.

4.Порядок осуществления поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до места, указанного в пункте 2.1. Договора.

4.2. Срок поставки Товара в течение 3 календарных дней со дня подписания договора обеими сторонами, включая время на установку товара на объекте Заказчика. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Заказчика товаросопроводительных документов на Товар. Передача Товара представителю Заказчика производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей, а также документа, удостоверяющего личность. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

4.3.Для всего предлагаемого к поставке товара Поставщик должен обеспечить его установку своими силами и средствами на объекте Заказчика.

4.4. С момента подписания товаросопроводительных документов на Товар к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи Товара.

4.5. Тара и упаковка Товара возврату не подлежат.

4.6. Приём Заказчиком товара по количеству осуществляется в течение трех дней со дня его получения в порядке, определенном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.2001 г. №П-6. При этом Заказчик обязан проверить обеспечение сохранности товара при перевозке (исправность пломб, наличие защитной маркировки, исправность тары и т. п.). Заказчик производит приемку товара по количеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

Все отступления по количеству Товара должны быть зафиксированы в акте за подписями лиц, производивших приемку продукции.

4.7. Приём Заказчиком товара по качеству осуществляется в течение трех дней с момента осуществления поставки, в присутствии представителя Поставщика, в порядке, определенном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.2001 г. №П-7. Заказчик производит приемку товара по качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

Все отступления по качеству Товара должны быть зафиксированы и отражены в акте приемки-передачи товара.

4.8. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки, тары или упаковки поступившего Товара, требованиям стандартов, технических условий, договору (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик обязан приостановить приемку и направить Поставщику уведомление (письменное, телефонограммой) о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 1 (одного) дня с момента получения уведомления о вызове. Приемка Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, производится с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал письменных указаний иного рода.

4.9. В случае недостачи Поставщик обязан восполнить недостающий Товар в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения претензии от Заказчика. Количество и качество такого Товара должно соответствовать условиям настоящего договора.

4.10. В случае поставки Товара, не соответствующего по качеству, таре, упаковке и маркировке требованиям стандартов, технических условий, договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Товара, Поставщик обязан заменить его Товаром надлежащего качества, отвечающим условиям настоящего Контракта, в течение 2 (двух) дней с момента получения претензии от Заказчика.

4.11. Претензии по количеству Товара предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Товара, при условии наличия составленного акта приема-передачи.

4.12. Претензия Поставщику может быть вручена лично его представителю или направлена по почте (в том числе по электронной почте либо по факсу).

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему договору Заказчиком, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы неисполненных обязательств.

5.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4.Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с ним и действующим законодательством РФ.

5.7.Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

В дополнение к общепринятым обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести также следующие: землетрясение, наводнение, пожары или иные природные стихийные явления; военные действия (включая гражданскую войну), национальные и отраслевые забастовки, мятежи, саботаж, эмбарго, взрывы, запретительные акты государственных органов России или другого государства.

6.2. Стороны должны извещать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 7-дневный срок после наступления таких обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств, изложенных в извещении, должно быть письменно подтверждено компетентными организациями России. В этом случае выполнение обязательств откладывается на срок действия этих обстоятельств.

7. Действие договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до 31.12.2012г. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

7.2. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.Споры

8.1. При возникновении споров и разногласий, связанных с заключением, исполнением, изменением, расторжением договора, Стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров, путем обмена письмами, претензиями и с помощью иных способов досудебного урегулирования спора.

8.2. В случае невозможности разрешения споров вышеуказанными способами, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

9. Дополнительные условия

9.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу.

9.2. Все Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

10. Приложения к договору

10.1Приложение «Спецификация на поставляемый Товар».

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» Гл. врач_______________/ м. п.

Поставщик: _______________/ФИО м. п.

Приложение

к договору № _________ от 20__г.

Спецификация

№	Наименование товара	Характеристика	Кол-во	Цена за ед. руб.	Сумма руб.
1	Отбойная доска	Материал – ЛДСП 2000ммх250х16 мм, кромка АВС-2мм, цвет титан (серебристо-серый)	175 шт.

Заказчик: БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» Гл. врач_______________/ м. п.

Поставщик: _______________/ФИО м. п.