4.7. Заказчик, при своевременном уведомлении Исполнителем о невозможности или нецелесообразности проведения работы, обязан оплатить стоимость работы, выполненной до выявления невозможности получить требуемые результаты, но не выше 100 процентов от стоимости работ, предусмотренных Договором.
4.8. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика, последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия Договора. При этом Исполнитель передает Заказчику материалы по незавершенным этапам работы, которые Заказчик оплачивает с учетом степени их готовности.
4.9. В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе досрочно принять и оплатить ее в соответствии с договорной ценой.
4.10. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных Договором.
4.11. Ответственные лица сторон:
Ответственными лицом Исполнителя за выполнение работ является:
Ф. И.О. - должность (контактная информация: тел, e-mail.
Ответственными лицами Заказчика за приемку работ является:
– Менеджер Управления добычи нефти и газа Департамента добычи нефти и газа (контактная информация: т. +7 (4, доб. 28-53, e-mail: Yampurov/*****@***ru).
5. Права сторон на результаты работ
5.1. Исполнитель обязуется передать Заказчику вместе с результатом работ по настоящему Договору исключительные имущественные права, предусмотренные Частью четвертой Гражданского кодекса РФ и смежные права (при их возникновении), принадлежащие автору и соавторам документации, в полном объеме без ограничений права использования, без оплаты дополнительного авторского вознаграждения, на весь срок действия авторского права на документацию для использования на территории всего мира. Заказчик имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные; как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений. Исполнитель самостоятельно и за свой счет (в счет цены работ по настоящему Договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам документации и обеспечивает передачу исключительных имущественных и смежных прав (при их возникновении) на документацию от автора (соавторов) к Заказчику.
5.2. Все права на использование и распоряжение изобретениями и другими научно-техническими разработками, созданными Исполнителем в ходе работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.
5.3. После приемки Заказчиком от Исполнителя разработанной документации ее собственником становится Заказчик и последний вправе распоряжаться документацией по своему усмотрению.
6. Конфиденциальность
6.1. Предмет договора, его стоимость и сведения, полученные сторонами при исполнении условий настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией, которую стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная сторона помимо убытков уплачивает штраф в размере 5 000 минимальных размеров оплаты труда за каждый такой факт.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение по вине Исполнителя сроков выполнения работы (этапа) Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1 процента от цены работы (этапа) за каждый день просрочки.
7.3. За не устранение Исполнителем в срок недостатков и недоработок Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 процента от цены работы (этапа) за каждый день просрочки.
7.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных пунктом 2.2 Договора, Исполнитель вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа и всего не более 10% от стоимости работы.
7.5. Взыскания любых штрафных санкций, предусмотренных Законодательством РФ и/или настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.6. Стороны принимают все необходимые меры для разрешения разногласий, возникших в процессе исполнения условий Договора, путем переговоров. Срок рассмотрения предъявляемых сторонами претензий составляет 10 дней с момента получения претензии. При невозможности урегулирования, все споры, противоречия и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, передаются на разрешение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных природных бедствий, военных действий, запретных мер органов государственной власти и иных, не зависящих ни от одной из сторон причин, отсутствовавших при заключении Договора).
7.8. При более чем 30-дневной продолжительности указанных обстоятельств, пострадавшая от их действий сторона имеет право письменным уведомлением предложить другой стороне пересмотр настоящего Договора. В случае, если в течение 20 дней после получения письменного уведомления, стороны не придут к соглашению, то не позднее, чем через 90 дней с даты подачи письменного уведомления, любая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть Договор без возмещения понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Изменения и дополнения вносятся в Договор дополнительными соглашениями Сторон, являющимися его неотъемлемой частью.
8.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения другой стороной договорных обязательств. В этом случае сторона, досрочно расторгающая договор, обязана письменно уведомить другую сторону за 1 (один) месяц. Оплата работ, фактически выполненных Исполнителем на момент расторжения договора, производится по фактически произведенным затратам.
8.4. Нарушение договорных обязательств Исполнителем признается существенным в следующих случаях:
- некачественного выполнения работы с недостатками и недоработками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- неоднократного нарушения сроков выполнения работы.
Нарушение договорных обязательств Заказчиком признается существенным в следующих случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты работ более чем на 30 календарных дней.
8.5. С подписанием настоящего Договора все предыдущие договоренности Сторон, как устные, так и письменные, а также вся переписка, относящаяся к предмету настоящего Договора, теряют силу.
8.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9. Приложения
К настоящему Договору прилагаются:
1. Техническое задание (Приложение ___)
2. Календарный план (Приложение ____)
3. Протокол соглашения о договорной цене (Приложение ___)
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
6. Образцы форм для заполнения.
Все формы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Претендента.
6.1. Форма № 1. Предложение
/должно быть составлено на фирменном бланке/
Название организации:
Местонахождение
Телефон / Факс / Эл. Почта
Предложение №:
Кому
Уважаемые господа,
Изучив информационное письмо и пакет документов по отбору организации, способной выполнить работы по теме «Анализ эффективности ингибиторной защиты от солеотложений в -Ноябрьскнефтегаз». Анализ солеотлагающего фонда, разработка карт солеотложений, оптимизация режимов работы УДР»,
(полное наименование и местонахождение Претендента)
предоставляем Вам предложение в соответствии с информационным письмом, Инструкцией, а также на следующих условиях:
1.1. Предлагаемые нами работы будут соответствовать техническим, качественным и количественным характеристикам, установленным в предоставленном нам пакете документов.
1.2. Общая цена предложения, рублей с НДС _________________________________
(цифрами и прописью)
1.3. Сроки выполнения проекта ____________________________________________.
1.4. Мы согласны с требованиями, указанными в информационном письме и предоставленном нам пакете документов и обеспечим их выполнение.
2. Мы предоставляем полномочие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов настоящего предложения.
3. Вы и Ваши представители могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации:
а) общей и административной:
ФИО
Должность
Телефон
б) технической:
ФИО
Должность
Телефон
в) финансовой:
ФИО
Должность
Телефон
г) юридической:
ФИО
Должность
Телефон
Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения до момента заключения договора (контракта), в случае предоставления права на заключение договора (контракта) по итогам Отбора. Данное предложение будет оставаться для нас обязательным в течение срока его действия.
Приложения: (составляется опись документации, входящей в состав настоящего предложения).
Все приложения к настоящему предложению являются его неотъемлемой составной частью:
1. Анкета Претендента (Форма №2)
2. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
3. Нотариально заверенная копия Устава Участника отбора;
4. Выписка из решения общего собрания учредителей о назначении руководителя;
5. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
6. Справка из налоговых органов РФ об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов, иных обязательных платежей;
7. Справка из банка о том, что Участник отбора не имеет задолженности по картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;
8. Копия бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках: годовой - за 2009 год и последний отчетный период 2010 года с отметкой налоговых органов об их приеме;
9. Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма №3);
10. Нотариально заверенные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов;
11. Справка о фактическом наличии материально-технических ресурсов для выполнения работ/услуг по предмету Отбора (Форма №4).
12. Опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов) за последние 3 года (Форма №5);
13. Коммерческое предложение (Форма №6);
14. План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (Форма №7).
15. Календарный план выполнения работ в соответствии с техническим заданием (Форма №8).
16. Основные квалификационные требования (Форма №9)
17. Образец договора
18. Прочие документы.
С уважением, ФИО, Должность, Телефон, Дата
Печать организации и подпись уполномоченного лица (проставляется на каждой странице предложения) |
Исполнитель, телефон, факс, e-mail
6.2. Форма № 2.
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
/Фирменное наименование Претендента/
от « » 2010 г.
Анкета Претендента
Наименование организации-претендента |
Полное наименование организации(в соответствии с Учредительными документами) | |
Краткое наименование организации | |
Место нахождение (с указанием страны, индекса и т. п.) | |
Почтовый адрес (с указанием страны, индекса и т. п.) | |
Адрес для корреспонденции | |
Телефон / факс / e-mail организации | |
ФИО и паспортные данные Руководителя организации | |
ФИО и паспортные данные Главного бухгалтера организации | |
ОГРН | |
ИНН | |
КПП | |
ОКВЭД (ОКОНХ) | |
ОКПО | |
ОКАТО | |
Платежные реквизиты | |
Российский банк (филиал иностранного банка в России) | |
Полное наименование банка | |
Город банка | |
Расчетный счет организации - рублевый - валютный | |
Корреспондентский счет | |
БИК банка | |
Иностранный банк | |
Полное наименование банка | |
Страна и город банка | |
Получатель | |
Валютный счет получателя | |
Счет банка получателя | |
Банк корреспондент | |
SWIFT |
Подпись, печать организации
6.3. Форма № 3.
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
/Фирменное наименование Претендента/
от « » 2010 г.
Справка о наличии кадровых ресурсов[*]
№ | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность (название организации, в которой работает) | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
… | ||||
Специалисты (в том числе менеджеры по гарантийному обслуживанию) | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
… | ||||
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т. д.) | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
… |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
