Контракт на ремонт (капитальный ремонт) объекта дорожного хозяйства (стр. 3 )

13.7. Подрядчик в соответствии с чертежами, утвержденными Заказчиком, должен обустроить и при необходимости содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности и своевременному восстановлению за свой счет используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

13.8. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок со дня утверждения Заказчиком акта ввода законченного ремонтом (капитальным ремонтом) Объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект и строительную площадку от строительного мусора и провести техническую и биологическую рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с рабочим проектом, утвержденным Заказчиком, с подписанием акта приемки строительной площадки и рекультивированных земель.

14. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с рабочим проектом и календарным графиком производства подрядных работ, должны приниматься представителем Заказчика до их закрытия. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее, чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

14.2. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

15.1. До передачи Объекта Заказчику после завершения работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

15.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

16. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕМОНТА (КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

16.1. Подрядчик имеет право за свой счет застраховать следующие виды рисков:

- риск случайной гибели или повреждения Объектов ремонта (капитального ремонта) на сумму 100% от полной стоимости выполненных работ или Объектов ремонта (капитального ремонта)(включая материалы и конструкции, монтируемое оборудование, работы по проектированию, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, налоги, таможенные платежи и сборы);

- риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении ремонта (капитального ремонта).

Договор страхования должен быть действителен в течение периода, начиная с момента начала контрактных работ, до даты выдачи Акта сдачи-приемки Объектов. Подрядчик должен поддерживать договор страхования в силе для обеспечения покрытия потерь или убытков, за которые несет ответственность Подрядчик, возникших по причине, имевшей место до выдачи Акта сдачи-приемки Объектов.

16.2. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

17.3. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. Дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию.

18.2. Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

18.3. В соответствии с п.3.4 контракта Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков. В целях обеспечения целевого и эффективного использования денежных средств, сокращения срока прохождения денежных средств от Заказчика к фактическому исполнителю работ - субподрядчику, Заказчик вправе при перечислении денежных средств Подрядчику указывать целевое назначение платежа – для оплаты работ и материалов субподрядчикам. При этом указание Заказчика о целевом использовании перечисленных им денежных средств является для Подрядчика обязательным. Подрядчик в течение трех рабочих дней с даты поступления на его расчетный счет целевого платежа Заказчика обязан перечислить денежные средства субподрядчику, указанному Заказчиком.

18.4. Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика, производить оплату выполненных работ и материалов субподрядчику в пределах финансирования и сроков, согласованных сторонами в Календарном графике производства подрядных работ, с учетом Графика погашения аванса, при условии представления субподрядчиком документов, подтверждающих стоимость материалов, необходимых ему для производства работ и стоимость работ, произведенных субподрядчиком.

18.5. В рамках технического надзора, в пределах предусмотренных на него средств, при наличии технической возможности Подрядчик предоставляет Заказчику возможность осуществлять визуальный контроль за выполнением работ на всей площади Объекта путем оборудования Объекта круглосуточным видеонаблюдением в режиме реального времени и организовать некоммерческий (бесплатный) канал передачи изображения с Объекта в ЛВС Дорожного агентства Пермского края.

19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

19.1. Заказчик вправе в рамках утвержденного рабочего проекта в пределах финансирования вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют рабочий проект, по которому ведется ремонт (капитальный ремонт). В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- уменьшить объем работ по Контракту, сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Контракт;

- исключить указанную работу;

- изменить характер или вид некоторой указанной работы;

19.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию строящегося Объекта. Если внесение таких изменений влечёт изменение объёмов или характера работ, может повлиять на сроки или стоимость ремонта (капитального ремонта), они оформляются дополнительным соглашением сторон, становящимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

19.3. Изменения Календарного графика производства работ производятся на основании дополнительного соглашения сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

19.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

20.1. Разногласия по Контракту разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в порядке, определённом законодательством РФ.

20.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

20.3 Настоящий Контракт может быть расторгнут в установленном порядке по инициативе одной из сторон при невыполнении второй стороной своих Контрактных обязательств, влияющих на сроки, стоимость и качество строительства и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

20.4. Настоящий Контракт может быть изменён или расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае уменьшения или прекращения финансирования Контракта. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику работы, принятые им до расторжения Контракта.

20.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае:

- существенного отставания от графика производства работ (существенным считается отставание по результатам работы за месяц более 20 % в денежном выражении) более 2-х раз за время исполнения Контракта;

- начала работ на объекте с опозданием более 20 дней от срока, установленного настоящим Контрактом.

Заказчик в данном случае направляет Подрядчику уведомление о наличии существенного отставания от графика или просрочки начала работ, а также о расторжении Контракта в одностороннем порядке.

После направления Подрядчику уведомления о наличии существенного отставания от графика или просрочки начала работ Заказчик вправе в 10-дневный срок уведомить Подрядчика о начале процедуры расторжения настоящего Контракта, назначении комиссии по инвентаризации выполненных работ.

Подрядчик обязан освободить строительную площадку. С даты получения Подрядчиком вышеуказанного уведомления Контракт считается расторгнутым.

20.6. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

20.7. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде заказного письма. Уведомление считается данным в день отправления письма по почте.

20.8. Подрядчик не вправе осуществлять переуступку прав и обязанностей по настоящему Контракту.

20.9. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

20.10. Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к Контракту после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

20.11. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

20.12. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью и оформляются по мере составления.

20.13. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

20.14. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком выполнять объемы работ сверх сумм, предусмотренных графиком финансирования Объекта, с последующей компенсацией этих затрат Заказчиком в согласованные сроки в пределах лимитов бюджетных ассигнований.

20.15. При изменении законодательных и нормативных актов вносящих существенные изменения в предмет Контракта и условия его исполнения Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику работы, принятые им до момента расторжения Контракта.

20.16. Споры по настоящему контракту рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края.

20.17. Подрядчик признает всю документацию, информацию, полученную в ходе исполнения контракта, конфиденциальной. Подрядчик отвечает за обеспечение конфиденциальности документов и информации. Опубликование Подрядчиком конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам возможны только на основании письменного согласия Заказчика.

Нарушение условия о конфиденциальности приравнивается к нарушению обязательств по исполнению контракта, влечет взыскание с Подрядчика, помимо убытков, неустойки в размере сто тысяч) рублей за каждый допущенный Подрядчиком случай нарушения.

21. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

21.1. Срок действия Контракта:

Начало - со дня подписания Контракта

Окончание - до исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту

21.2. Контракт подлежит ежегодному (при необходимости) уточнению по результатам выполнения завершенных этапов, с учетом экономической конъюнктуры и возможностей Заказчика и бюджетного финансирования.

21.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

22. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Все приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью настоящего Контракта, подписываются в 2-х подлинных экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

№ Приложения	Наименование документа	Кто оформляет
Приложение 1	Копия Протокола рассмотрения конкурсных заявок и подведение итогов конкурса от ____ №______.	Заказчик
Приложение 2	Ведомость цены Контракта	Подрядчик
Приложение 3	Календарный график производства подрядных работ	Подрядчик. Заказчик
Приложение 4	График погашения аванса	Заказчик
Приложение 5	Доверенность на представителя Подрядчика	Подрядчик
Приложение 6	Список основных сотрудников с указанием телефонов.	Подрядчик
Приложение 7.	Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ	Заказчик
Приложение 8.	Размер экономических санкций за фактическое качество работ	Подрядчик
Приложение 9	Форма отчета ежемесячного хода производства работ	Заказчик
Приложение 10	Регламент организации приемочного контроля законченных строительством, реконструкцией и ремонтом (капитальным ремонтом) автомобильных дорог	Заказчик
Приложение 11	Гарантийные обязательства	Подрядчик
Приложение 12	Регламент промежуточной приемки работ	Заказчик
Приложение 13	Набор работ по ремонту (капитальному ремонту)	Подрядчик
Приложение 14	Набор работ по ремонту (капитальному ремонту) в виде диаграммы Ганта	Подрядчик
Приложение 15	Регламент о порядке согласований изменений проектных решений	Заказчик
Приложение 16	Ведомость объемов работ	Подрядчик
Приложение 17	Сведения о применяемой Подрядчиком системе налогообложения	Подрядчик
Приложение 18	Уровень требований к объектам находящимся на гарантии	Подрядчик
Приложение 19	Акт проверки состояния объекта, находящегося на гарантии	Подрядчик, Заказчик

23.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридический адрес, телефоны, телефаксы и банковские реквизиты Заказчика:

ГАУ « Управление автомобильных дорог» Пермского края

614045 00

ИНН\/

р\с

Западно - Уральский банк СБ РФ г. Пермь

к\с

Юридический адрес, телефоны, телефаксы и банковские реквизиты Подрядчика:

__________________________________________________________

___________________________________________________________

24.  ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика _________________________ ___________________/________________/ М. П.	От Подрядчика _________________________ ___________________/________________/ М. П.
		Приложение к контракту № ___ от ________________ 2010 г.
	В Е Д О М О С Т Ь
	цены контракта
				(тыс. руб.)
		Сметная стоимость
	Наименование	СМР	Прочие	Всего
	Договорная цена с учетом НДС, в т. ч. непредвиденные затраты и стоимость временных зданий и сооружений
	В том числе по пусковым комплексам
	Ведомость цены контракта должна включать в себя сводный и локальные расчеты стоимости выполненных работ, которые должны быть предоставлены на согласование заказчику в течение трех дней с момента получения протокола рассмотрения конкурсных заявок и подведение итогов конкурса.
	Заказчик:	Подрядчик:

Приложение к контракту