Документация (стр. 9 )

Дата, исх. номер по размещению муниципального заказа

г. Меленки, ул.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ

___________________________________________________

(указать предмет аукциона)

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице______________________ действующего на основании ___________________________

(указать должность, ФИО)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с

требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в аукционном предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение ___________ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а

победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен _____________________________________

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель ___________________________ ______________________________

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

Главный бухгалтер организации __________________ ________________________

(подпись) (Ф. И. О.)

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное наименование участника размещения заказа
2. Сокращенное наименование участника размещения заказа
3. Регистрационные данные: 3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
3.2. Место государственной регистрации
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
4. Юридический адрес участника размещения заказа	Страна
Адрес (включая индекс)
5. Почтовый адрес участника	Страна
Адрес (включая индекс)
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Адрес сайта в сети «Интернет»
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
7. Сведения о выданных участнику конкурса лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)

Мы, нижеподписавшиеся заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель ___________________________ _________________________

подпись

М. П.

Главный бухгалтер организации ______________________ ______________________

подпись

Приложение

АУКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт __________________________________________, в том числе

(указывается предмет аукциона)

условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы____________________________________ (указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице______________________ действующего на основании ___________________________

(указать должность, ФИО)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего аукционного предложения:

1. Наименование работ: ___________________________________________________________

2. Объем выполняемых работ: _____________________________________________________

3. Место выполнения работ: _______________________________________________________

4. Сведения о качестве работ: ______________________________________________________

5. Условия выполнения работ: _____________________________________________________

6. Срок выполнения работ ________________________________________________________

7. Срок предоставления гарантии качества работ: _____________________________________

8. Объем предоставления гарантии качества работ: ___________________________________

9. Форма, сроки и порядок оплаты

за выполненные работы __________________________________________________________

Руководитель (должность) __________________________ _____________________

подпись

М. П.

Главный бухгалтер _____________________________ _____________________________

подпись

Примечание:

1. Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, подтверждающие предлагаемые условия, и характеризующие участника размещения заказа.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _________, _________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа: __________________________________________________________

(наименование участника)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________ «__» __________200_г.

представлять интересы _________________________________________________________________

(наименование участника)

в открытом аукционе на ________________________________________________________________

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись ___________________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________/расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______________________/расшифровка подписи

МП

Форма запроса на разъяснение документации об аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

Председателю комиссии по размещению муниципального заказа

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

№ п/п	Раздел документации (инструкции участникам, информационной карты и т. п.)	Ссылка на пункт документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации
1.
2.
3.

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (почтовый адрес организации, направившей запрос)

С уважением,

Руководитель организации ________________ _________________________

подпись

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения с

_________________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

муниципального контракта на ______________________________________________________

(указывается предмет конкурса или наименование лота)

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника размещения заказа)

участия в открытом аукционе направляются ниже перечисленные документы:

№ п\п	Наименование	Кол-во страниц
1.	Заявка на участие в аукционе
2.	Анкета участника размещения заказа
3.	Аукционное предложение
4.	Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц)
5.	Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
6.	Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
7.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (заверенная копия документа или выписки из документа, которым определен руководитель, подписавший документы в составе конкурсной заявки)
8.	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)
9.	Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в аукционе
10.	Договор об обеспечении заявки на участие в аукционе (если требуется внесение обеспечения заявки)
11.	Другие документы, прикладываемые участником размещения заказа (перечислить)

Руководитель (должность) __________________________ __________________________

подпись

М. П.

Приложение к постановлению

Главы района № ____ от__________

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на _______________________________________________________________

(предмет конкурса)

г. Меленки «_____»_____________ 200__г.

_______________________________________, в лице ________________________________,

(наименование организации) (должность, Ф. И.О.)

действующего от имени муниципального образования Меленковский район на основании

_____________________________ , именуемое в дальнейшем "Заказчик", и

_____________________________________________, в лице __________________________________,

(наименование организации) (должность, Ф. И.О.)

действующего на основании ____________________________ , именуемое в дальнейшем "Подрядчик", именуемые в дальнейшем "Стороны", руководствуясь Федеральным законом от 01.01.2001 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее – "Федеральный закон") и на основании протокола от " ___ " _____________ г. № _____________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта и сроки выполнения работ

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ___________________________________ (в дальнейшем – Работы) и сдать результат Работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и обеспечить их оплату.

1.3. Срок выполнения Работ _________________________________ .

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ________________ рублей, в том числе НДС (18%) _________ рублей, и устанавливается на основании протокола от "____" _____________ г. № ________.

Цена контракта указана с учетом всех затрат, необходимых для производства работ, а также расходов по уплате налогов, сборов, расходы на доставку и другие обязательные платежи.

2.2. Источником финансирования настоящего контракта является бюджетный источник финансирования муниципального учреждения здравоохранения.

2.3. Оплата производится перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Оплата выполненных Работ производится по безналичному расчету в рублях, аванс в размере 30% от общей стоимости работ после сдачи результатов Работ Заказчику, оформляемых актами сдачи-приемки по установленной форме (КС-2, КС-3), и выставляемых Подрядчиком платежных документов в пределах лимита финансирования по объекту.

2.5. Превышения Подрядчиком работ, предусмотренных сметой и не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему контракту, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

3. Права и обязанности Сторон

3.1.Подрядчик обязуется:

- выполнить Работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта, материалами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать Работы Заказчику в соответствии с действующими СНиП и СанПиН и сметной документацией;

- выполнять работы по ремонту в пределах нормативов, по проектам и сметам;

- проводить работы в соответствии с действующими строительными, санитарными, в том числе природоохранными нормами, соблюдения требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности;

3.2. Подрядчик вправе:

- самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.3. Заказчик обязан:

- обеспечить Подрядчику необходимые условия для производства Работ;

- в течение 5-ти дней после получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему контракту Работ организовать их приемку.

3.4. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество выполняемых Работ в любое время;

- отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению, что влечет к нарушению сроков, указанных в графике.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

3.6. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.7. Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается продолжительностью _________ с момента подписания сторонами акта о приемке объекта.

3.8. Если за период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

4. Сдача и приемка Работ

4.1. Заказчик лично либо через своего представителя совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных Работ по акту приемки.

4.2. Приемка Работ осуществляется после выполнения Сторонами обязательств, которые в соответствии с настоящим контрактом должны быть выполнены Сторонами к моменту завершения Работ.

4.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

4.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки Работ два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.

4.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части Работ или всех Работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За срыв сроков выполнения Работ, определенных разделом 1 настоящего контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

5.4. Наступление обстоятельств, указанных в п. 5.3, должно быть документально подтверждено.

6. Заключительные положения

6.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения причиненных ему убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет Работы с существенными недостатками либо с существенными нарушениями условий настоящего контракта.

6.3. Датой расторжения контракта является дата направления Заказчиком письменного уведомления об этом.

6.4. Досрочное расторжение настоящего контракта может иметь место по соглашению Сторон, либо на основании, предусмотренном действующим законодательством. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет письменное уведомление другой стороне не менее, чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.

6.5. При расторжении настоящего контракта на условиях, указанных в п. 6.4., незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ.

6.6. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

6.7. Все спорные вопросы, возникшие в процессе заключения, изменения, имущественные споры, возникшие при нарушении исполнения контракта одной из сторон, стороны решают путем переговоров. Переговоры могут проводиться непосредственно уполномоченными представителями сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, путем выставления претензий друг к другу. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.

6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством и нормативными актами.

6.9. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра контракта имеют одинаковую юридическую силу.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Подрядчик: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

___________________________________________________________________

Заказчик: ___________________ _________________ (подпись) (Ф. И. О.) "_______"____________________ 20___ г. М. П.

Подрядчик: ___________________ _________________ (подпись) (Ф. И. О.) "_______"____________________ 20___ г. М. П.

Приложение

к муниципальному контракту

от «____»___________ 200_ г. № _______

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ пО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, тыс. руб.	Объем выполнения работ по месяцам, тыс. руб.

Заказчик: ___________________ _________________ (подпись) (Ф. И. О.) "_______"____________________ 20___ г. М. П.

Подрядчик: ___________________ _________________ (подпись) (Ф. И. О.) "_______"____________________ 20___ г. М. П.