Котировочная документация № ЗапК_21_0000040_2013 «Ремонт приточно-вытяжной вентиляции» (стр. 3 )

1.3. При производстве работ Подрядчик использует собственные материалы и комплектующие. Стоимость используемых материалов указывается в смете. Объем, содержание и стоимость работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, также указываются в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Условия Договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ, включая стоимость материалов и комплектующих, является твердой ценой и в соответствии со сметой (Приложение к настоящему Договору) составляет __________ ( _______________________), в том числе НДС 18% - _______________.

2.2. Согласованные в Договоре объемы работ и стоимость Работ являются окончательными и изменению не подлежат.

2.3. Если в процессе производства работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных сметой, либо изменения стоимости Работ, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на проведение дополнительных работ или на увеличение сметной стоимости работ по настоящему Договору, вправе отказаться от их проведения. В случае согласия Заказчика производство дополнительных работ либо изменение сметной стоимости оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН

3.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Принять с участием Подрядчика законченные Работы.

3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

4. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН

4.1. Выполнить Работы собственными силами, средствами и из его материалов (иждивением Подрядчика) по настоящему Договору в сроки, установленные пунктом 5.1. настоящего Договора.

4.2. Подрядчик имеет право привлекать к исполнению договора других лиц (СУБПОДРЯДЧИКОВ), прошедших квалификационный отбор по результатам размещения заказа с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика, отвечая перед Заказчиком за результаты их деятельности.

4.3. Соблюдать при осуществлении работ требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности и правил внутри объектного режима. Соблюдать безопасность при проведении работ, ежедневно производить уборку рабочих мест.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством и за риск причинение вреда жизни и здоровью персонала Подрядчика, а также за вред причиненный жизни, здоровью персонала и имуществу Заказчика в зоне производства работ и хранения материалов.

4.4. Допускать к выполнению работ персонал, аттестованный по электробезопасности, прошедший необходимое профессиональное обучение, обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке, инструктаж по пожарной безопасности и спецрежиму.

4.5. Приступать к выполнению работ повышенной опасности с обязательным оформлением наряда-допуска.

4.6. Нести полную ответственность до момента окончания Работ, за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов, в случае их предоставления Заказчиком.

4.7. Сдать Заказчику законченные Работы на Объекте.

4.8. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

4.9. Очистить от строительного мусора и иных отходов места проведения ремонтных работ.

4.10. Для оформления соответствующих документов своевременно известить Заказчика об окончании работ, по завершении которых проводятся работы, скрывающие результат выполненных Работ.

4.11. Осуществлять вывоз и размещение отходов (строительных отходов), образующихся при выполнение работ по договору, на лицензированные свалки с ежеквартальным подтверждением факта размещения отходов.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки выполнения Работ:

Начало Работ: с момента подписания договора.

Окончание Работ: во 2-м квартале – не позднее 25.06.2013г.

в 3-м квартале – не позднее 25.09.2013г.

5.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является Начальник ЦТВиК или лицо им назначенное.

6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является___________________________________________ или лицо им назначенное.

6.3. Подрядчик предоставляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и соответствующую исполнительную документацию.

6.4. Выполненные Подрядчиком работы принимаются Заказчиком поэтапно в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3). Право собственности на результаты работ Подрядчика переходит к Заказчику с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

6.5. Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить мотивированый отказ.

Перечень дефектов и сроков их исправления оформляется актом за подписью Сторон. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2 и КС-3), согласованных сроков платежей и выставляемых счетов-фактур в течение 10-ти дней.

7.2. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

7.3. Оплата выполненных Работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации результата работ, в том числе после пусковые гарантийные обязательства, устанавливаются не менее 12 месяцев с момента окончания Работ по настоящему Договору или ввода Объекта в эксплуатацию.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, возникшие по его вине в процессе выполнения работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации результата работ, включая ремонт, замену оборудования, запасных частей, в течение согласованного обеими сторонами срока, но не превышающего 30 дней с момента обнаружения дефектов. Срок гарантийной эксплуатации автоматически продлевается на весь период календарного времени по устранению Подрядчиком выявленных дефектов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

9.2. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате выполненных работ по настоящему договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

9.3. В случае если Подрядчик в сроки, установленные п.8.2, не устранил допущенные по его вине деффекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов. Кроме того Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% стоимости работ по устранению дефектов.

9.4. Начисление пени и неустойки производится после письменного уведомления стороны о начисления пени и неустойки. При этом право на получение пени и неустойки возникает у каждой из сторон после того, как она выставит претензию с обоснованным расчетом пени и неустойки, а другая сторона признает их, либо после того когда суд вынесет решение о взыскании пени и неустойки и данное решение вступит в законную силу.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 5 дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 30.10.2013 г.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – споры разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Лен. Области. Стороны обязуются соблюдать до арбитражный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию 20 дней с момента ее получения.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора.

13.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 15 дней изложить в письменной форме свои позиции и предложения.

Если, исходя из обусловленных позиций Стороны, нельзя надеяться на устранение возникших трудностей либо, если исполнение Договора нельзя продолжить в течение 30 дней, то обе Стороны вправе расторгнуть Договор в течение 30 дней со дня письменного сообщения, указанного в пункте 13.1 настоящего Договора.

13.3. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей статьи Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора.

13.4. При нарушении персоналом Подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности, трудовой дисциплины и режимных требований Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направления уведомления Подрядчику. Расторжение договора по вышеуказанным основаниям производится в течение 5 календарных дней с момента направления уведомления Подрядчику, независимо от срока окончания работ.

13.5. При расторжении Договора Подрядчик и Заказчик имеют право на возмещение расходов в соответствии с действующим законодательством.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

14.3. Заказчик передает право собственности Подрядчику на отходы, образующиеся при выполнении работ по договору. Ответственность за вывоз и размещение отходов на лицензированных свалках несет Подрядчик.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.5. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.

14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.7. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.

15. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Заказчик: »

г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3 литера В

Грузополучатель: Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144

, ,

,

E-mail: *****@

Железнодорожные: ст. Предпортовая Октябрьской ж. д., ветка СПб БФ Гознака. Код 035004

Платежные: ИНН//, код

Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака

р/с 405 028 109 390 

Филиал ОПЕРУ ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

к/с

Подрядчик: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.  Смета

2.  Ведомость работ

3.  Техническое задание

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

Директор

Санкт-Петербургской бумажной фабрики - филиала »

_____________________________ _______________

М. П. М. П.

Приложение к дог.№ ___

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Санкт-Петербургской бумажной

фабрики - филиал ФГУП "Гознак"

________________________

_______________________

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Санкт-Петербургская бумажная фабрика - филиал ФГУП "Гознак"

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на работы по ремонту приточно-вытяжной вентиляции

Основание

Сметная стоимость -

______ тыс. руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

_______ чел-ч

Сметная заработная плата -

__________ тыс. руб

Составлена в ценах ________ г., пересчитана на _________ г.

№ п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость на единицу, руб

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

Всего

Экспл. машин

Всего

Основной зарплаты

Экспл. машин

обслуживающ. машины

ед. изм.

Основной зарплаты

В т. ч. зарплаты

В т. ч. зарплаты

На един.

Всего

№1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

НДС

18%

Всего по смете:

СОСТАВИЛ

_________________

ПРОВЕРИЛ

_________________

Приложение к дог.№ ___