Документация (стр. 5 )

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на __________________________________________________________________________

(указать наименование предмета аукциона)

для нужд ____________________________________________________________________________,

(указать наименование заказчика)

_____________________________________________________________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф. И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице, ______________________________________________________________________________

(указать должность, Ф. И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании ______________________________________________________ (далее - участник размещения заказа), предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем**:

1) в отношении участника размещения заказа не осуществляется проведение ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии аукционного производства;

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сведения об участнике размещения заказа***:

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Адрес электронной почты (при наличии)
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)
Регистрационные данные:
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации
- место государственной регистрации
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- БИК

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия участником размещения заказа уполномочен _____________________

_____________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И.О., контактный телефон)

5. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе:

	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе:
	Заявка на участие в открытом аукционе.
	Техническое предложение.

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

______________________________________________________________________________

должность подпись

М. П.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___

______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) (место выдачи доверенности)

______________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа - для юридических лиц,

______________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства - для физических лиц)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии __________ № __________ выдан ______________________«___» _____________ г.

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

для нужд ____________________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

который состоится «_____» _____________________________________ г.

(указывается дата рассмотрения заявок на участие в аукционе)

В целях выполнения данного поручения _________________________ уполномочен подать заявку на участие в аукционе, подписывать от имени доверителя все документы в составе заявки на участие в аукционе, в том числе заявку в целом, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись ______________________________ __________________________ удостоверяю.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «___» ___________________________ г.

Подпись доверителя __________________________________ (___________________)

должность, подпись (Ф. И.О.)

М. П.

На бланке организации Заказчику

Дата, исх. Номер Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить государственный контракт на ____________________________________________ _________________________________________________________________________________ для нужд _________________________________________________________________________ (дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе - «___» _____________ 2009 г. в ___:___ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т. п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.
2.
3.

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

____________________________________________________________________________

должность подпись

М. П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ __________________________________ _________________________________________________________, в том числе условия и порядок

(указывается предмет аукциона)

проведения настоящего аукциона, мы ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице,______________________________________________________________________________

(указать должность, Ф. И.О.)

действующего на основании, ___________________________________________________________

согласны выполнить предусмотренные аукционом функции на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ __________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты работ:

2.1. Форма оплаты ____________________________________________________________________ 2.2 Сроки оплаты работ ________________________________________________________________

2.3. Порядок оплаты работ______________________________________________________________

3. Сроки выполнения работ: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Место выполнения работ ______________________________________________________

5. Качество работ:

5.1. Мероприятия по обеспечению качества _______________________________________________ _____________________________________________________________________________________

5.2. Условия и требования выполнения работ _____________________________________________ _____________________________________________________________________________________

5.3. Организационно-технологическая схема производства работ* ____________________________ _____________________________________________________________________________________

5.4. Требования к безопасности выполнения работ _________________________________________

6. Гарантии качества работ:

6.1. Срок предоставления гарантии качества работ _________________________________________

6.2. Объем предоставления гарантии качества работ ________________________________________

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

______________________________________________________________________________

должность подпись

М. П.

«___» _________________________________ г.

Договор об обеспечении заявки на участие в АУКЦИОНЕ

г. Собинка «____»_____________ г.

Комитет по управлению имуществом г. Собинки, именуемый в дальнейшем уполномоченный орган, , действующего на основании Положения и постановления главы г. Собинки и _____________________________________________________________________________________

(указать полное наименование – для юридического лица; ФИО, паспортные данные – для физического лица)

именуемое в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице _____________________________

(указать должность, ФИО)

действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями открытого аукциона ________________________________ (далее – аукцион), который состоится «___» __________ 200__ г., Участник размещения заказа предоставляет обеспечение заявки на участие в данном аукционе путем перечисления на расчетный счет уполномоченного органа денежных средств в сумме ___________________________________ (сумма прописью) в срок, не позднее даты окончания заявок на участие в аукционе указанной в документации об аукционе.

1.2. Факт внесения Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

1.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты) должно быть подано Участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются Уполномоченным органом Участнику размещения заказа путем перечисления денежных средств на его банковский счет следующих случаях и в следующие сроки:

2.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона.

2.1.2. В случае отзыва Участником размещения заказа заявки на участие в аукционе в порядке, установленном документацией об аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления Уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

2.1.3. В случае отказа Участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2.1.4. В случае если Участник размещения заказа не стал победителем аукциона, за исключением, если Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

2.1.5. В случае если Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене

контракта – в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона.

2.1.6. В случае если Участник размещения заказа подал заявку после окончания срока приема заявок на участие в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

2.1.7. В случае если Участник размещения заказа стал единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, и допущен к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

2.1.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только Участника размещения заказа – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

2.1.9. В случае если в аукционе участвовал только Участник размещения заказа – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

2.1.10. В случае признания Участника аукциона победителем – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

2.1.11. В случае если Участник аукциона сделал предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с Участником размещения заказа при отказе победителя от заключения контракта.

2.2. В указанных в пункте 2.1. случаях денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются Участнику размещения заказа на банковский счет, указанный в разделе 5 настоящего договора.

2.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае, если:

2.3.1. Участник размещения заказа признан победителем аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта.

2.3.2. Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, и он уклоняется, от заключения муниципального контракта при отказе победителя от заключения контракта.

2.3.3. Участник размещения заказа признан единственным участником аукциона или был

единственным участником аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта.

2.4. К обеспечению заявки на участие в аукционе не применяются правила неосновательного обогащения.

2.5. Участник размещения заказа, получивший право заключить муниципальный контракт по результатам аукциона, в течение одного рабочего дня со дня заключения контракта обязан в письменной форме (по факсу) сообщить об этом Уполномоченному органу.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами всех обязательств, предусмотренных договором, или по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров, а в случае невозможности переговоров - в Арбитражном суде Владимирской области.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

Уполномоченный орган: Комитет по управлению имуществом г. Собинки р/счет во Владимирское отделение г. Владимир к/счет	«Участник размещения заказа»: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Собинки _________________________ Главный бухгалтер _____________________	__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд города Собинки Владимирской области

г. Собинка «___»_______ 2009 г.

Администрация г. Собинки, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава города Собинки, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ, Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом открытого аукциона №______ от_______ 2009 года заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по капитальному ремонту теплотрассы по ул. Красная звезда в г. Собинка (согласно технического задания), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Подрядчик производит указанные в п. 1.1. настоящего муниципального контракта работы в сроки:

с ___________ по ______________ года.

1.3. Настоящий контракт, заключенный по результатам открытого аукциона по размещению заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Собинка, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

2. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

2.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с протоколом открытого аукциона от «____»__________ 2009 года (Приложение ), в сумме ________________ (____________________) руб., и включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных сметой на выполнение работ, утвержденной Заказчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Подрядчик» обязуется:

3.1.1. Выполнить работу по капитальному ремонту теплотрассы по ул. Красная звезда в г. Собинка, в сроки, предусмотренные п.1.2. настоящего контракта

3.1.2.  Нести риски случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества.

3.1.3.  Информировать «Заказчика» о заключении договоров подряда с субподрядчиками в 3-х дневный срок с момента их заключения.