Наименование работ (стр. 2 )

9.2.  Порядок формирования цены договора: цена договора включает общую стоимость всех работ, услуг по Договору, все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Победитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, включенных в цену Договора.

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 14 Четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Приложение

«___» __________ 20__ г.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ______

г. ________ «____» ___________ 2012 г.

____________________, в лице _____________________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в лице __________________, действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора

1.1.  По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по реализации межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде с использованием элемента региональной инфраструктуры электронного правительства Кабардино-Балкарской Республики – прикладное программное обеспечение «Система исполнения регламентов».

1.2.  Объем, содержание и требования к работам изложены в Техническом задании (Приложение 1), Технологических картах межведомственного взаимодействия, в согласованных Сторонами Перечнях запросов межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Порядок формирования цены изложен в Приложении 2. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.  Срок и объем предоставления гарантий качества выполненных работ

2.1.  Исполнитель гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1).

2.2.  Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема выполненных работ.

2.3.  Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока, возникшие по вине Исполнителя.

2.4.  При обнаружении недостатков, связанных с некачественным выполнением работ, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется за свой счет устранить обнаруженные во время гарантийного срока недостатки в срок, согласованный с Заказчиком.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1.  Заказчик обязуется:

3.1.1.  Принять выполненные работы и оплатить их.

3.1.2.  Проверять ход и качество выполненных работ без вмешательства в область профессиональной компетенции Исполнителя.

3.1.3.  Оказывать содействие по предоставлению необходимой информации о структуре, составе и условиях функционирования информационных систем в органах исполнительной власти.

3.1.4.  В течение трех рабочих дней после подписания настоящего Договора назначить уполномоченное лицо, обеспечивающее исполнение обязательств со стороны Заказчика и предоставить Исполнителю контактные данные (ФИО, должность, телефон, e-mail) данного уполномоченного лица.

3.1.5.  В течение четырех рабочих дней после подписания настоящего Договора предоставить Исполнителю список уполномоченных лиц региональных органов исполнительной власти (далее –РОИВ), органов местного самоуправления (далее – ОМС), работы по реализации межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде между которыми в Кабардино-Балкарской Республики осуществляются в рамках данного Договора. Список должен содержать следующие контактные данные каждого лица: ФИО, должность, номер рабочего и мобильного телефонов, адрес электронной почты. Уполномоченные лица должны обладать компетенцией и полномочиями, достаточными для оперативного методологического обеспечения, согласования и принятия решений по всем процессам, связанным исполнением условий настоящего Договора.

3.1.6.  С целью исполнения требований ст.19 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных» не позднее 20 рабочих дней до срока окончания работ самостоятельно обеспечить подключение всех РОИВ, ОМС, а также структурных подразделений РОИВ, ОМС, работы по реализации межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде которых в Кабардино-Балкарской Республики осуществляются в рамках настоящего Договора, к защищенной сети передачи данных Исполнителя в соответствии с техническими условиями на подключение (Приложение 4) и предоставить Исполнителю полную информацию о сетевой связанности в Субъекте РФ согласно форме (Приложение 5).

3.1.7.  Проконтролировать обеспечение всех РОИВ, ОМС Кабардино-Балкарской Республики, участвующих в межведомственном информационном взаимодействии в электронном виде, электронными подписями от Удостоверяющего Центра, входящего в Единое пространство доверия на территории РФ.

3.1.8.  Организовать защищенные каналы передачи данных между РОИВ, ОМС, и другими ведомствами внутри Кабардино-Балкарской Республики, участвующими в межведомственном информационном взаимодействии в электронном виде.

3.1.9.  Несвоевременное выполнение Заказчиком требований пунктов 3.1.3 – 3.1.8 позволяет Исполнителю увеличивать сроки выполнения работ на соответствующий задержке срок без применения штрафных санкций со стороны Заказчика.

3.2.  Исполнитель обязуется:

3.2.1.  Выполнять все требования, предусмотренные в Техническом задании (Приложение 1).

3.2.2.  Выполнить работы в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение 1) и в установленные Договором сроки.

3.2.3.  За свой счет устранить допущенные по его вине недостатки при условии, что они не выходят за пределы видов работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение 1).

3.2.4.  В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Исполнитель обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

3.2.5. Выставлять счета-фактуры в соответствии со ст. 168, 169 НК РФ.

3.3.  Заказчик имеет право:

3.3.1.  В течение гарантийного срока предъявить требования, связанные с некачественным исполнением обязательств Исполнителя по настоящему Договору.

3.3.2.  Осуществлять контроль хода выполнения условий настоящего Договора Исполнителем.

3.3.3.  В случае некачественного выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в течение гарантийного срока.

3.4.  Исполнитель имеет право:

3.4.1.  Приостановить Работы в случаях непредставления в предварительно согласованные сроки необходимых документов и информации, имеющейся у Заказчика, а также нарушения (не обеспечения) Заказчиком условий, необходимых для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором. В этом случае срок выполнения Работ увеличивается на период приостановки Работ, а штрафные санкции не применяются.

3.4.2.  Привлекать третьих лиц для надлежащего выполнения работ по настоящему Договору.

4.  Место и срок выполнения работ

4.1.  Работы выполняются удаленно, при помощи электронных средств связи. По согласованию Сторон работы могут выполняться на территории Кабардино-Балкарской Республики, а также, при необходимости – на территории иных субъектов РФ.

4.2.  Сроки выполнения работ определяются календарным планом, приведённым в Приложении №3 к Договору.

5.  Цена Договора и порядок расчётов

5.1.  Цена Договора составляет ___________________.

5.2.  Цена Договора является фиксированной на весь период действия Договора.

5.3.  Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

5.4.  Оплата Работ в размере 100% цены Договора производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приема выполненных работ по Договору на основании выставленного Исполнителем счета.

Обязательства Заказчика по оплате признаются выполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.5. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

6.  Порядок приемки выполненных работ

6.1.  Исполнитель обязан по факту завершения выполнения работ предоставить Заказчику акт приема выполненных работ, отчетные документы и результаты работ, предусмотренные Техническим заданием (Приложение 1).

6.2.  Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения акта приема выполненных работ (далее - Акт), рассматривает и подписывает указанный Акт, либо, при наличии несоответствия выполненных работ, указанных в данном Акте, представляет мотивированный отказ от подписания Акта в письменной форме с указанием перечня несоответствий.

6.3.  Исполнитель обязан устранить недостатки, указанные Заказчиком, в согласованные Сторонами сроки и вновь представить на рассмотрение Заказчика акт прием выполненных работ.

6.4.  В случае непредставления Заказчиком подписанного Акта и/или мотивированного отказа от подписания Акта в сроки, указанные в п.6.2. настоящего Договора работы считаются выполненными в полном объеме и в срок, а Акт – подписанным в одностороннем порядке.

7.  Ответственность сторон

7.1.  За задержку оплаты работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств. Размер такой пени устанавливается в размере 1/365 (одной трехсот шестьдесят пятой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10% от стоимости Договора.

7.2.  В случае несвоевременного или не качественного исполнения своих обязательств, либо выполнения работ не в полном объеме по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 1/365 (одной трехсот шестьдесят пятой) ставки рефинансирования за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

7.3.  Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.4.  Любые штрафные санкции за нарушение обязательств любой из Сторон по Договору могут быть применены Сторонами только при условии предварительного письменного требования о применении таких санкций, направленного Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушающей обязательства; возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены; никакие штрафные санкции не будут применяться автоматически, при этом, в случае направления Стороной, чьи права нарушены, соответствующего письменного требования об уплате (зачете, возмещении или т. п.) штрафных санкций, Сторона, нарушившая обязательства, будет обязана уплатить такие штрафные санкции за период с момента, когда обязательство должно было быть исполнено согласно Договору и до момента фактического исполнения.

7.5.  Требование об уплате штрафных санкций (пени) должно быть оформлено в письменном виде, подписано уполномоченным представителем соответствующей Стороны и представлено в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания периода просрочки. При отсутствии надлежащим образом оформленного письменного требования или представлении этого требования по прошествии 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания периода просрочки, пени не начисляются и не уплачиваются.

7.6.  Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не будет нести никакую ответственность за какие бы то ни было убытки, в том числе, и прямой ущерб на сумму, превышающую стоимость работ по настоящему Договору. Заказчик признает обоснованность такого ограничения ответственности в силу его возможности контролировать процесс выполнения работ.

7.7.  Несмотря на любые другие условия настоящего Договора, ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность за любой косвенный, случайный ущерб (включая, без ограничений, любые потери выручки или доходов; любую невозможность произвести накопления или другие доходы; любую потерю данных или использования; или любые выставленные претензии или любые платежи, производимые любой третьей стороне), возникший в результате или в связи с настоящим Договором.

7.8.  Исполнитель не несет ответственности за последствия формирования и отправки межведомственных запросов, использования полученной в результате межведомственного взаимодействия информации в целях, не связанных с исполнением законных полномочий по оказанию услуг.

8.  Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.  Стороны освобождаются от ответственности, от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договора, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или событий чрезвычайного характера, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами.

8.2.  Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

9.  Прочие условия

9.1.  Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по согласию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.2.  Все споры по настоящему Договору разрешаются путём переговоров, а при невозможности их урегулирования в арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3.  Условия настоящего Договора ни прямо, ни косвенно не порождают для Сторон каких-либо иных обязательств, не оговоренных прямо в настоящем Договоре.

10.  Приложения

Приложение 1	– Техническое задание
Приложение 2	– Порядок формирования цены
Приложение 3	– Календарный план выполнения работ
Приложение 4	– Технические условия подключения оборудования региональных органов исполнительной власти к защищённой сети передачи данных
Приложение 5	– Информация о сетевой связанности
Приложение 6	–Акт приема выполненных работ

11.  Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: _______ Юридический адрес: Адрес для направления корреспонденции: ОГРН ИНН / КПП Р/с К/с БИК

Заказчик: Местонахождение: 1 Почтовый адрес: ИНН/ КПП ОКПО/ОКВЭД ОКАТО ОГРН Р/с БИК К/с

12.  Подписи сторон:

Исполнитель: ____________________/_____

Заказчик: _____________________/ ____________

Приложение

к договору

№ _______ от «___»_________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реализации межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде при предоставлении государственных и муниципальных услугс использованием региональной инфраструктуры электронного правительства Кабардино-Балкарской Республики

г. Краснодар, 2012

Содержание

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.. 3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.. 4

1 Общие сведения.. 5

1.1 Наименование работ. 5

1.2 Исполнитель и Заказчик работ. 5

1.3 Основание для проведения работ. 5

1.4 Сроки начала и окончания работ. 6

2 Назначение и цели работ. 6

2.1 Назначение работ. 6

2.2 Цели работ. 6

3 Требования к реализации межведомственного взаимодействия.. 7

3.1 Общие требования к реализации межведомственного взаимодействия. 7

3.2 Требования к обеспечению межведомственного взаимодействия. 7

3.2.1 Требования к функции формирования межведомственных запросов. 7

3.2.2 Требования к функции передачи и приема межведомственных запросов. 8

4 Требования к выполнению работ. 8

4.1 Состав и содержание работ. 8

4.2 Требования, предъявляемые к работам.. 9

4.2.1 Требования к технической реализации межведомственного взаимодействия. 9

4.2.2 Требования к консультированию пользователей. 10

4.3 Требования к защите информации от несанкционированного доступа. 10

4.4 Требования к программному обеспечению.. 10

4.5 Требования к техническому обеспечению.. 10

4.6 Требования к организационному обеспечению.. 11

4.7 Ограничения при реализации межведомственного взаимодействия. 11

5 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ... 12

5.1 Перечень документации, предъявляемой по окончании работ. 12

5.2 Требования к оформлению документации. 13

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АРМ	–	Автоматизированное рабочее место
ЕПД	–	Единое пространство доверия
ЕПГУ	–	Единый портал государственных и муниципальных услуг
ИС	–	Информационная система
МВ		Межведомственное взаимодействие
ОГВ	–	Органы государственной власти
ОЗУ		Оперативное запоминающее устройство
ОМС	–	Органы местного самоуправления
РИЭП	–	Региональная инфраструктура электронного правительства
РОИВ	–	Исполнительный орган государственной власти Субъекта Российской Федерации
СИА	–	Система идентификации и аутентификации
СМЭВ	–	Система межведомственного электронного взаимодействия
ТКМВ	–	Технологическая карта межведомственного взаимодействия
ТКМВ-РУ	–	Типовой комплекс межведомственного взаимодействия регионального уровня
УЦ	–	Удостоверяющий центр
ФОИВ	–	Федеральный орган исполнительной власти
ЧТЗ	–	Частное техническое задание
ЭП	–	Электронная подпись
ЭП ОВ	–	Электронная подпись информационной системы органа власти
ЭП СП	–	Электронная подпись служебного пользования (электронная подпись чиновника)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

210-ФЗ	–	Федеральный закон -ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Получатели (Потребители)информации	–	Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов, предоставляющие государственные услуги в Кабардино-Балкарской Республики.
Обладатели (Поставщики)информации	–	Федеральные органы исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении государственной услуги в Кабардино-Балкарской Республики.
Межведомственное взаимодействие	–	Осуществляемое в целях предоставления государственных и муниципальных услуг взаимодействие по вопросам обмена документами и информацией в электронной форме между органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, иными государственными органами, органами местного самоуправления, многофункциональными центрами
Технологическая карта межведомственного взаимодействия	–	Документ, содержащийперечень сведений (документов), необходимых для оказания государственной услуги, которые находятся в распоряжении Обладателей информации, перечень Обладателей информации, а также перечень межведомственных запросов и состав запрашиваемых в них сведений в отношении каждого Обладателя информациии утвержденный в порядке, установленном действующим законодательством РФ
Технологический процесс оказания государственных услуг в системе исполнения регламентов		Последовательность взаимосвязанных технологических операций в системе исполнения регламентов, автоматизирующих государственные функции, необходимые для исполнения государственной (муниципальной) услуги
Типовой комплекс межведомственного взаимодействия регионального уровня (ТКМВ-РУ)	–	Программная прикладная подсистема РИЭП, содержащая библиотеку модулей взаимодействия с электронными сервисами ФОИВ и универсальный адаптируемый электронный сервис Обладателя информации регионального и муниципального уровня. Подсистема обеспечивает: • Доступ и асинхронное взаимодействие с электронными сервисами ФОИВ; • Доступ к Обладателям информации регионального и муниципального уровня с помощью универсального, адаптируемого для каждого Обладателя, электронного сервиса; • Оркестровку процессов МВ для целей Кабардино-Балкарской Республики, согласно утвержденным ТКМВ.
Межведомственный запрос	–	Документ в электронной форме (в форме электронного документа), содержащийзапросдокументов и/или информации, необходимой для предоставления государственной или муниципальной услуги, направленный органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо многофункциональным центром в государственный орган, орган местного самоуправления, подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных или муниципальных услуг, на основании запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги.
Единый портал, ЕПГУ	–	Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Веб часть данной системы, размещена в сети интернет по адресу https://epgu. *****/.
Региональный портал, РПГУ	–	Региональный портал государственных и муниципальных услуг, реализованный на базе региональной инфраструктуры электронного правительства Кабардино-Балкарской Республики. Веб часть размещается в сети интернет по адресу https://*****/
Региональная инфраструктура электронного правительства, РИЭП	–	Информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемая .
Договор на комплексный сервис	–	Договор между Заказчиком и РОИВ Кабардино-Балкарской Республики на оказание сервисных услуг по предоставлению и эксплуатации региональной инфраструктуры электронного правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Интерактивная форма заявлений	–	Интерактивная форма заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг, размещаемая в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

  1 Общие сведения

1.1 Наименование работ

Наименование работ: «Работы по реализации межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде при предоставлении государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики».