Документация для проведения департаментом социальной защиты населения Приморского края (стр. 3 )

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объектов ГСУ СО ССЗН “Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Парус надежды”

г. Владивосток «___»_________ 2009 г.

Настоящий Контракт заключен между департаментом социальной защиты населения Приморского края, именуемым в дальнейшем “Государственный заказчик”, Лаврентьевой Лилии Федоровны, действующей на основании Положения о департаменте, с одной стороны, _______-- “______________”, именуемым в дальнейшем “Заказчик-застройщик”, в лице директора _______________, действующего на основании Устава, и общество с ограниченной ответственностью “______________”, именуемое в дальнейшем “Генподрядчик”, в лице _____________, действующего на основании прав по должности, с другой стороны, совместно именуемые также “Стороны”, на основании проведённого размещения заказа в форме открытого аукциона на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объектов ГСУ СО ССЗН “Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Парус надежды” (протокол от _марта 2009 г. № ___) был определен исполнитель, с которым в соответствии с аукционной документацией и нормами Гражданского кодекса Российской Федерации заключается настоящий Контракт о нижеследующем:

1.  Предмет государственного контракта

1.1. Государственный заказчик поручает в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией, а Генподрядчик принимает на себя генеральный подряд на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объектов ГСУ СО ССЗН “Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Парус надежды” (далее - работы), расположенного по адресу: Приморский край, 23, тел./далее по тексту - Объект).

Спецификация на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объектов ГСУ СО ССЗН “Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Парус надежды” и существенные условия контракта (приложение № 1), а также график производства строительно-монтажных работ (приложение № 2) являются неотъемлемой частью Контракта.

«Генподрядчик» обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами все работы по капитальному ремонту объектов в соответствии с условиями настоящего контракта, заданием Государственного заказчика и проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации.

“Заказчик-застройщик” выполняет функции заказчика-застройщика по реконструкции объекта.

«Государственный заказчик» обязуется принять и оплатить работы по реконструкции Объекта в соответствии с условиями настоящего контракта за счет средств краевого бюджета 2009 года.

1.2. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии с техническим заданием Государственного заказчика, проектно-сметной документацией.

1.3. Срок выполнения работ до 31 декабря 2009 г. Генподрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.4. Работа считается выполненной после подписания акта приема-передачи выполненных работ “Заказчиком-застройщиком”.

1.5. В случае выявления потребности в дополнительных работах, или при прекращении потребности в части работ, предусмотренных настоящим контрактом, объем всех предусмотренных работ может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке, но не более чем на десять процентов, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязательства Генподрядчика:

2.1.1. Выполняет указанные в ст.1. настоящего контракта Работы качественно и в установленный настоящим контрактом срок.

2.1.2. Обеспечивает выполнение всех подрядных работ по капитальному ремонту Объекта в полном объеме согласно второму абзацу п. 1.1. настоящего контракта, сдает “Заказчику-застройщику” выполненные работы и Объект в целом в состоянии, обеспечивающем нормальную его эксплуатацию, в сроки, определенные в статье 5 настоящего контракта. В настоящем контракте сдачей капитально отремонтированного объекта Государственному заказчику является подписание акта приема-передачи выполненных работ “Заказчиком-застройщиком”.

2.1.3. Производит работы в полном соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией, рабочими чертежами, сметами, требованиями строительных норм и правил и других нормативных актов Российской Федерации и Приморского края.

2.1.4. Поставляет необходимые материалы, оборудование, изделия и конструкции (далее по тексту – материалы), удовлетворяющие предъявляемым к ним требованиям по качеству, за исключением материалов, поставляемых “Государственным Заказчиком”, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

2.1.5. Возводит своими и привлеченными силами и средствами на территории строительной площадке все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

2.1.6. При производстве работ обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также устанавливает освещение. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате не соблюдения технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств Подрядчика.

2.1.7. Согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечивает его соблюдение.

2.1.8. Предъявляет к промежуточной приемке выполненные работы, в том числе скрытые работы и ответственные конструкции. Своевременно устраняет за свой счет недоработки и дефекты, выявленные при приемке работ, а также скрытые дефекты и недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока в порядке, предусмотренном в статье 9 настоящего контракта.

2.1.9. Информирует “Заказчика-застройщика” в письменном виде по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего контракта.

2.1.10. Обязуется застраховать за счет собственных средств риски случайной гибели или повреждения Объекта ремонта до приемки его в эксплуатацию, материала, оборудования и другого имущества, используемого при проведении ремонтных работ, либо ответственность за причинение при их осуществлении вреда другим лицам.

Предоставляет “Заказчику-застройщику” доказательства заключения Генподрядчиком договора страхования на условиях настоящего контракта, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.

2.1.11. Вывозит в недельный срок со дня подписания акта приемки капитально отремонтированного Объекта за пределы территории учреждения, принадлежащие ему строительные машины, оборудование и материалы, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также сдает “Заказчику-застройщику” по акту территорию вблизи Объекта.

2.1.12. Выполняет в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

2.2. Обязательства “Заказчика-застройщика”:

2.2.1. Осуществление контроля за выполнением обязательств, предусмотренных в государственном контракте по Объекту, согласно требованиям действующего законодательства;

2.2.2. Сообщать «Государственному заказчику» по его требованию все сведения о ходе выполнения подрядных работ на объекте капитального ремонта;

2.2.3. После заключения «Государственным заказчиком» Контракта с победителем аукциона на выполнение подрядных работ на объекте капитального ремонта (далее – Генподрядчик) передать Генподрядчику:

- информацию о согласованных местах складирования и вывоза грунта, строительного мусора, материалов от разборки зданий и сооружений, непригодных для вторичного использования;

- оказывать содействие Генподрядчику в получении им разрешений на подключение временных инженерных сетей на период выполнения подрядных работ на объектах капитального ремонта;

2.2.4. Осуществлять контроль за выполнением обязательств, предусмотренных в настоящем Контракте на выполнение подрядных работ на объекте капитального ремонта.

2.2.5. Осуществлять контроль и технический надзор за производством строительно-монтажных и иных работ, качеством применяемых материалов, конструкций и оборудования в соответствии с требованиями проектно-сметной документации на выполнение подрядных работ на объектах капитального ремонта, строительных норм и правил, государственных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации.

2.2.6. При выявлении некачественно выполненных работ составить акт с указанием выявленных недостатков и сроках их устранения Генподрядчиком и сообщить Государственному Заказчику.

2.2.7. Производить приемку выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ;

2.2.8. Рассматривать представляемые Генподрядчиком по Объекту и подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение трех рабочих дней с момента предоставления или возвращает их с мотивированным отказом в этот же срок;

2.2.9. Сообщить Генподрядчику список лиц, представляющих «Государственного заказчика» как организацию, осуществляющую технический надзор за реконструкцией Объекта, с указанием полномочий таких лиц;

2.2.10. Регулярно проводить совещания с Генподрядчиком на Объекте по решению возникающих вопросов;

2.2.11. Своевременно и обосновано представлять Государственному заказчику предложения об увеличении или сокращении объема выполняемых подрядных работ на объектах капитального ремонта;

2.2.12. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

2.3. Обязательства Государственного Заказчика:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Генподрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.3.2. Принимает в установленном порядке решения об увеличении или уменьшении стоимости выполняемых подрядных работ по капитальному ремонту объекта на основании рассмотрения соответствующих предложений, представленных “Заказчиком-застройщиком” в установленном порядке.

2.3.3. В случае прекращения капитального ремонта объекта из-за отсутствия финансовых средств или по другим причинам, не зависящим от “Заказчика-застройщика” и Генподрядчика, обеспечивает:

- оплату всех выполненных работ по объекту и компенсацию понесенных “Заказчиком-застройщиком” и Генподрядчиком затрат на момент приостановления капитального ремонта объекта;

- оплату затрат на проведение мероприятий по консервации и охране объекта.

2.3.4. В случае если Генподрядчик не приступает своевременно к исполнению работ по контракту, выполняет их с нарушением графика выполнения работ (приложение № 2) или некачественно, либо в одностороннем порядке прекращает исполнение условий контракта без уважительных причин и предупреждения, контракт Государственным заказчиком расторгается в судебном порядке с уведомлением Генподрядчика. Государственный заказчик в данном случае оставляет за собой право требования возмещения причиненных убытков.

2.3.5. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

3. Гарантии качества выполнения работ

3.1. Генподрядчик гарантирует:

3.1.2. Качество всех выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями в течении 24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

3.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в период гарантии.

3.2. В случае если Заказчиком-застройщиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный сторонами срок устранить выявленные недостатки.

3.3. При выявлении некачественно выполненных работ (дефектов) составляется акт, подписанный полномочными представителями Генподрядчика и Заказчика-застройщика. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5-ти дней со дня получения от Заказчика-застройщика письменного извещения.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются Генподрядчиком в следующие сроки:

Начало – с момента заключения государственного контракта.

Окончание - июнь 2009 г.

5. Порядок приемки работ

5.1. Генподрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика-застройщика о выполнении работ.

5.2. Сдача результатов работ Генподрядчиком и приемка их Заказчиком-застройщиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым обеими сторонами, а при выполнении скрытых работ – Актом на скрытые работы. Заказчик-застройщик обязуется подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего Акта (КС-2, КС-3) в случае отсутствия недостатков результатов выполненных работ.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик-застройщик незамедлительно уведомляет об этом Генподрядчика, составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Генподрядчику.

Генподрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.3. Государственный заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если недостатки были выявлены после истечения сроков, указанных в Контракте.

5.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена контракта составляет _______________________________________________ рублей, в том числе НДС (18%) в размере ______________________ рублей.

6.2. Цена контракта на период действия настоящего государственного контракта является фиксированной и изменению не подлежит.

6.3. Оплата по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком в соответствии с постановлением АПК от 22.12.08 “О мерах реализации Закона Приморского края “О краевом бюджете на 2009 год” путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика на основании документов, подтверждающих выполнение подрядных работ, а именно:

на основании подписанных “Заказчиком-застройщиком” Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), и полученных от Генподрядчика счет-фактур на оплату работ.

Сроком исполнения обязательств Государственным заказчиком по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика.

6.4. Государственный заказчик по согласованию с Генподрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с выполнением работ, предусмотренных контрактом, при этом цена контракта увеличивается пропорционально дополнительному объему работ.

6.5. Цена работ, указанная в контракте, включает в себя все издержки, в т. ч. стоимость транспортировки, разгрузки и других расходов, связанных с доставкой материалов к месту доставки, а также налоги, пошлины и т. п.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по государственному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями государственного контракта.

7.2. Исполнитель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в установленный срок обязательств, предусмотренных государственным контрактом, единовременно уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены государственного контракта и в дальнейшем пени в размере 0,1 % от цены государственного контракта за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом.

7.3. В случае несвоевременного или неполного выделения Заказчику денежных средств из федерального бюджета, Заказчик не возмещает Исполнителю убытки, а также не выплачивает неустойку, проценты за пользование денежными средствами, связанные с несвоевременной оплатой выполненных услуг, вызванные этими обстоятельствами. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя, Подрядчика.

7.5. В случае несвоевременного или неполного выделения Заказчику денежных средств из федерального бюджета, Заказчик не возмещает Исполнителю убытки, а также не выплачивает неустойку, проценты за пользование денежными средствами, связанные с несвоевременной оплатой выполненных работ, вызванные этими обстоятельствами.

8. Порядок разрешения споров

8.1. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения обязательств по государственному контракту, Стороны обязуются урегулировать их в досудебном (претензионном) порядке. Претензия направляется в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

8.2. При не достижении согласия, споры и разногласия решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Приморского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, массовых беспорядков, делающих исполнение государственного контракта невозможным, либо существенно затрудняющих его исполнение.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти дней в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств, их виде, возможной продолжительности действия, а также о том, исполнению каких именно обязанностей они препятствуют, и представить документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, удостоверенные компетентными государственными органами.

10. Прочие условия

10.1. Государственный контракт составлен и подписан в трех экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

10.2. Все изменения и дополнения к Государственному контракту оформляются в виде дополнительных соглашений.

10.3. В случае изменения места нахождения или банковских реквизитов Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.

10.4. Локальный сметный расчет капитального ремонта объектов государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения “Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Парус надежды” расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. (капитальный ремонт ограждения; ремонт фасадов, кровли, крыльца, общестроительные работы) (ведомости объемов работ № 1 -7, сводная ведомость объемов работ, приложение № 3), график выполнения работ (приложение № 2), Техническое задание на выполнение работ (приложение № 1) является неотъемлемой частью Государственного контракта.

11. Срок действия Государственного контракта

11.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2009 г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств по государственному контракту.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

“Государственный заказчик”:	“Заказчик-застройщик”:	“Генеральный подрядчик”:
департамент социальной защиты населения Приморского края Приморский край, г. Владивосток, , тел. (, , УФК по Приморскому краю (департамент социальной защиты населения Приморского края л/сч. ) ГРКЦ ГУ ЦБ РФ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ г. ВЛАДИВОСТОК р/сч.	УГП “ПриморСтройЗаказчик” Приморский край, 690091 г. Владивосток, ул. -А р/сч в «Приморье» г. Владивосток к/сч
“Государственный заказчик”: Директор департамента __________ М. П. «___»_______________2009 г.	Директор УГП “ПриморСтройЗаказчик” _______________ М. П. « »______________ 2009 г	“Генеральный подрядчик”: Директор _____________ М. П. «___»_______________2009 г.

Приложение

к Государственному контракту

от _________ № 1 КР

Спецификация ООО “ ” и существенные условия контракта

( Таблица стоимости работ)

по объекту: на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объектов ГСУ СО ССЗН “Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Парус надежды”

№п/п	№ сметных расчетов/ обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость на 2008год тыс. руб
1	2	3	4
Основные объекты строительства
1	1-1 и 2	общестроительные работы	704,525
2	1-1 и 2	водопровод и канализация	115,17
3	1-3 и 1	изоляционные работы ВК	2,52
4	1-4 и 2	отопление и вентиляция	210,19
5	1-5 и 2	изоляционные работы ОВ	3,06
6	1-6 и 2	электромонтажные работы	364,93
7	1-7 и 2	технологическое оборудование	35,71
8	1-8 и 1	пожарная сигнализация	84,38
9	1-9 и 1	слаботочные устройства	10,22
		Итого:	1530,705
		Временные здания и сооружения
10		Временные здания и сооружения 1,44%	22,042
		Прочие работы и затраты
11		Возмещение дополнительных затрат при производстве строительных работ в зимнее время 2,4%	37,266
12		Затраты, связанные с командированием рабочих	345,780
13		Непредвиденные расходы 2%	38,716
		Итого затрат:	1974,509
		НДС 18%	355,411
		Всего:	200
		Цена ГК на выполнение работ по реконструкции объекта, руб.	200

“Государственный заказчик”: Директор департамента __________ М. П. «___»_______________2009 г.

“Заказчик-застройщик”: Директор _____________ М. П. «___»_______________2009 г.

“Генеральный подрядчик”: Директор _____________ М. П. «___»_______________2009 г.

Приложение