Спецификация заказчика

Спецификация заказчика

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. измерения	Кол-во
1	Кассета (для аппарата MULTI FILTRATE)	Набор магистралей, стерильно, в индивидуальной полимерной упаковке. Условия хранения: от +5С до + 30С, замораживанию не подлежит	шт	10
2	Катетерный набор для гемодиализа (для аппарата MULTI FILTRATE)	Двухпросветный диализный катетер в наборе, полиуретановый рентгенконтрастный, диаметр 3,6 мм, длина - 150 мм с конектором Luer-Lock и зажимом, пункционная игла, направляющая проволока - проводник. Условия хранения: от +5С до + 30С, замораживанию не подлежит	шт	15
3	Катетерный набор для гемодиализа (для аппарата MULTI FILTRATE)	Двухпросветный диализный катетер в наборе, полиуретановый рентгенконтрастный, диаметр 3,6 мм, длина 200 мм с конектором Luer-Lock и зажимом, пункционная игла, направляющая проволока - проводник. Условия хранения: от +5С до + 30С, замораживанию не подлежит	шт	10
Максимальная цена контракта:	,15 рублей

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №________

на поставку расходного материала для аппарата MULTI FILTRATE на 1 квартал 2011 года

г. Благовещенск «____» ________ 2010 г.

Областное государственное учреждение здравоохранения «Амурская областная клиническая больница» от имени Амурской области, в лице ________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной стороны и _________________________________________зарегистрированное в ______________________________________________________________________________________________________ (указать наименование регистрирующего органа)

за основным государственным регистрационным номером:____________________________________________________

(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия _______, N _______, от ________), в лице _____________________________________________________, действующего на основании ____________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик" с другой стороны, а вместе именуемые стороны на основании протокола ______________ от «__» _______2010 года №________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.  Поставщик обязуется поставить расходные материалы для аппарата MULTI FILTRATE в соответствии с спецификацией (Приложение ) (далее - товар) в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки, указанные в Государственном контракте, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2.  Наименование, ассортимент, количество, фасовка, единицы измерения, характеристика и цена товара определяются в соответствии со спецификацией (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3.  Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2. Стоимость товара

2.1.  Товар оплачивается по ценам установленным в рублях.

2.2. Цена Контракта устанавливается на весь период действия контракта и может быть изменена, только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.3. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта, в том числе транспортные расходы по доставке товара Государственному Заказчику, погрузочно-разгрузочные работы на складе Государственного Заказчика, таможенные, страховые (если таковые имеются) расходы, налоги, сбор и другие обязательные платежи.

2.4. Общая стоимость государственного контракта составляет ‑__________________________________ (_____________) рублей.

3. Условия платежа

3.1.Оплата полученного товара производится Государственным Заказчиком за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 10-ти банковских дней по счетам, счетам-фактурам, оформленным Поставщиком, на основании товаротранспортных накладных, подписанных Сторонами.

3.2.Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Государственного заказчика.

3.3.Некачественный и недопоставленный товар Государственным заказчиком не оплачивается.

4. Порядок и сроки поставок

4.1. Поставка товара и передача документации осуществляются в течение 20 календарных дней с момента подписания государственного контракта, но не ранее 12 января 2011 года, в полном объеме. Поставщик поставляет товар, согласно спецификации на больничный склад Государственного заказчика, расположенный 6. Поставка осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 14.30 часов.

4.2. Подлежащий поставке Товар должен иметь соответствующие сопроводительные документы. Поставщик обязан передать Государственному Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных в 2-х экземплярах и счетов-фактур в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер государственного контракта, протокол согласования цен, экземпляр копии спецификации к государственному контракту, документы, подтверждающие качество товара.

4.3. При транспортировке груза до складского помещения необходимо транспортной компании, осуществляющей доставку товара, заблаговременно оформлять пропуск на каждую машину с товаром для въезда на территорию больницы. Грузоподъемность машины не должна превышать 3-х тонн.

4.4. Приемка Товара осуществляется в соответствии с порядком, установленным Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления №№ П-6, П-7 со всеми изменениями и дополнениями на день осуществления поставки.

4.5. Датой поставки считается дата представления Государственному Заказчику товаросопроводительных документов, документов подтверждающих качество товара, которая предоставляется Поставщиком Государственному заказчику одновременно с Товаром.

4.6. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязуется уведомить Государственного заказчика не менее чем за 3 (три) дня до истечения срока поставки.

4.7. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Государственный заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

4.8. При исполнении государственного контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Качество и упаковка товара

5.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода – изготовителя и иной документации на данный вид товара и подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче Государственному Заказчику одновременно с передачей Товара. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Государственный Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

5.2. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а так же наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Задании на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Государственным контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Грузополучатель вправе отказаться от его принятия, а Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Грузополучателям лежит на Поставщике.

5.5. Остаточный срок годности поставляемого товара не должен быть менее 70 % от гарантированного срока годности на день поставки. В случае поставки товара ненадлежащего качества или с остаточным сроком годности менее 70% Поставщик по требованию Государственного заказчика обязан заменить товар в течение 5 дней с момента уведомления Государственным Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации к контракту, несет Поставщик.

6. Права и обязанности Государственного заказчика

6.1. Государственный заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Государственным контрактом.

6.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Государственного контракта Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

6.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

6.2. Государственный заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

6.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.

6.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

7. Права и обязанности Поставщика

7.1. Поставщик вправе:

7.1.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с условиями контракта при поступлении средств на счет Государственного заказчика.

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Государственному заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.

7.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

7.2.3 Возврат Поставщику не отвечающего требованиям Спецификации к государственному контракту товара осуществляется при наличии доверенности у Поставщика.

8. Ответственность Сторон

8.1. Ответственность Государственного заказчика:

8.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.2. Ответственность Поставщика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, Государственный Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% от общей стоимости товаров исполнения обязательств, в отношении которых, просрочено Поставщиком.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2.2. В случае несоответствия товара (партии товара) объему (количеству), предусмотренному настоящим Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара (партии товара), поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.

8.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара.

8.2.4. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.

8.2.5. В случае невыполнения (отказа от исполнения обязательств по Контракту) Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 50% от стоимости недопоставленной продукции.

8.2.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

8.2.7. Если Поставщик не поставил предусмотренный настоящим контрактом товар, либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного товара в установленный срок, Государственный Заказчик вправе приобрести не поставленный товар у других лиц с наложением на Поставщика всех необходимых расходов.

8.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:

8.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

8.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.

8.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

8.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту.

8.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

8.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

10. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта и прочие условия

10.1. Государственный контракт после его подписания Сторонами вступает в силу.

10.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

10.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту.

10.4. Расторжение Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов)

Государственный Заказчик ______________________________________________________

Поставщик __________________________________________________________________

10.6. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, другой у Государственного заказчика.

10.7. Факсимильное воспроизведение данного Государственного контракта, протоколов, разногласий, дополнений, изменений к нему, оформленных надлежащим образом, имеет юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик	Государственный заказчик
МП	МП

Приложение к гос. контракту

_____________________________

Спецификация к государственному контракту №_______________________________________

№	Наименование	Характеристики	Ед. измерения	Кол-во	Цена	Стоимость, руб.	Страна происхождения
1	Кассета (для аппарата MULTI FILTRATE)	Набор магистралей, стерильно, в индивидуальной полимерной упаковке. Условия хранения: от +5С до + 30С, замораживанию не подлежит	шт	10
2	Катетерный набор для гемодиализа (для аппарата MULTI FILTRATE)	Двухпросветный диализный катетер в наборе, полиуретановый рентгенконтрастный, диаметр 3,6 мм, длина - 150 мм с конектором Luer-Lock и зажимом, пункционная игла, направляющая проволока - проводник. Условия хранения: от +5С до + 30С, замораживанию не подлежит	шт	15
3	Катетерный набор для гемодиализа (для аппарата MULTI FILTRATE)	Двухпросветный диализный катетер в наборе, полиуретановый рентгенконтрастный, диаметр 3,6 мм, длина 200 мм с конектором Luer-Lock и зажимом, пункционная игла, направляющая проволока - проводник. Условия хранения: от +5С до + 30С, замораживанию не подлежит	шт	10
ИТОГО

Поставщик	Государственный заказчик
МП	ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница» МП