Документация (стр. 3 )

12.10. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Имущественная ответственность.

13.1. Подрядчик за нарушение договорных обязательств вправе взыскать с Заказчика:

- за задержку начала приемки выполненных работ или подлежащего консервации Объекта по вине Заказчика свыше 10 дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - пени в размере 0,1 % от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от оставшейся суммы договора;

- за задержку расчетов за выполненные работы начисляются пени в размере 0,1 % стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10% от оставшейся суммы договора.

13.2. Заказчик при нарушении договорных обязательств вправе взыскать с Подрядчика:

- за срыв сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором по вине Подрядчика – пени в размере 0,1 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пени в размере - 0,1 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1 % от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки;

13.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

13.4. Обязательства сторон по уплате неустоек и штрафов могут быть прекращены путем зачета встречных однородных требований по соглашению сторон.

14. Внесение изменений в Договор

14.1. В случае необходимости внесения Заказчиком изменений в объем работ, он обязан направить письменное извещение и откорректированную документацию, обязательную к выполнению для Подрядчика, с указанием объема увеличенных или сокращенных работ. Если такие изменения повлияют на стоимость или продолжительность работы, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.3. Изменение сроков выполнения работ Подрядчиком возможно по согласованию с Заказчиком на основании дополнительного соглашения Сторон, уточняющего стоимость и сроки строительства и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения.

15. Разрешение споров между Сторонами

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

15.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п. п. 15.1 и 15.2 настоящего Договора, то он будет разрешаться Арбитражным судом Сахалинской области.

16. Прекращение договорных отношений. Расторжение Договора.

Условия расторжения Договора

16.1. Порядок расторжения договора определяется настоящим Договором и действующим законодательством.

16.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать возмещение убытков, в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящими от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 10 дней;

- аннулирование разрешений на данную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

16.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора при невыполнении Заказчиком п. 6.1. настоящего Договора, а также в случаях:

- задержки (более чем на 60 дней) Заказчиком расчетов за выполненные работы;

- остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 дней.

16.4. В случаях одностороннего расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по фактически выполненным работам и освоенным авансам путем перечисления соответствующих денежных сумм на расчетный счет контрагента до объявленной даты расторжения настоящего Договора.

17. Особые условия

17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения.

17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными другим организациям и лицам сведения конфиденциального характера, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия всех Сторон.

Конфиденциальными по настоящему Договору, Стороны признают сведения (информацию) о проводимых мероприятиях по сохранению государственной тайны. Перечень третьих лиц, привлекаемых к работам, полученные результаты, в том числе по промежуточным работам, содержание объема исключительных прав авторов и правообладателей объектов интеллектуальной собственности, а также сведения, которые в соответствии с действующим законодательством являются коммерческой тайной или сведения, распространение которых может причинить ущерб деловой репутации Сторон.

Стороны обязуются публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия друг друга.

Сторона, несанкционированно передав (опубликовав, разгласив) все или часть сведений, признанных конфиденциальными в соответствии с условиями настоящего Договора, возмещает другой Стороне убытки в размере реального ущерба.

17.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме и отправляется заказным письмом получателю по его адресу.

17.4. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

17.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.6. Передача документации в порядке исполнения настоящего Договора оформляется актами приема-передачи, подписанными Сторонами настоящего Договора.

17.7. Привлечение Подрядчиком субподрядчиков при выполнении Договора на сумму 30% и более от общей стоимости работ по Договору допускается исключительно с согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет все виды ответственности за работы, выполненные субподрядчиками.

18. Вступление Договора в силу

18.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты авансового платежа, на счет Подрядчика и действует до полного выполнения обязательств по настоящему Договору.

18.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой Стороны.

18.3. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга в случае изменения сведений указанных в разделе 19 настоящего Договора.

19. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

»

Юридический адрес: Российская Федерация,

стр. 7,

р/с в ГПБ (ОАО), г. Москва

к/с

,

» Сахалинский филиал

Почтовый адрес: 694020 /2, т/ф. (424

Р/с. В отделении № 000 Сбербанка России г. Южно-Сахалинск

К/с. ,

,

Подрядчик:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Заказчик: Подрядчик:

Начальник отдела

портовой деятельности ___________________

Сахалинского филиала

»

_____________ А.Н. Галкин _____________ ___________________

мп мп

Приложение к Договору подряда №____________ от «__» ____________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела

портовой деятельности

Сахалинского филиала

»

______________

«__» ___________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Ремонт склада в поселке Пионеры (Холмский район)»

1	Наименование объекта	«Ремонт склада в поселке Пионеры (Холмский район)»
2	Район строительства	Сахалинская область, Холмский район, пос. Пионеры
3	Заказчик – застройщик, адрес	Сахалинский филиал » 694020 Сахалинская область г. Корсаков /2
4	Источник финансирования	Средства »
5	Подрядчик	_______________________
6	Вид строительства	Ремонт
7	Основные технико-экономические показатели:	Ремонт склада в поселке Пионеры (Холмский район)
8	Объем работ	Раздел 1. Ремонт полового покрытия 1 Разборка покрытий полов: цементных 370 м2 2 Уплотнение грунта: щебнем 370 м2 3 Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 см 370 м2 Раздел 2. Кровля 12 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 300 м2 12 Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике 780 м2 13 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 50 м2 13 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т. п.) из листовой оцинкованной стали 10 м2 Раздел 3. Дренажная система 14 Устройство дренажей продольных: из трубофильтров 300 м. п. 14 Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах 10 м3 Раздел 4. Отмостка 15 Уплотнение грунта: щебнем 80 м2 16 Устройство покрытий: цементных толщиной 20 см 80 м2 Раздел 5. Ворота 17 Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических 4 шт. Раздел 6. Окна 18 Замена в оконных проемах элементов стекла 73 м2 Раздел 7. Ремонт помещения охраны 19 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементным раствором 45 м2 20 Окраска клеевыми составами: высококачественная 45 м2 21 Демонтаж дверных коробок 4 шт. 22 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах 4 шт. 23 Большой ремонт печей: необлицованных 1 шт.
9	Особые условия	Предъявление исполнительной документации и приемка выполненных работ по справкам формы КС-2; КС-3.

Заказчик: Сахалинский филиал »

Главный инженер ____________ /

Начальник ОКСиР ____________ /

Подрядчик: _____________________________________________________________

Генеральный директор _____________________ _____________ / __

Приложение к договору подряда № _________ от «__» ___________ 2013

Протокол соглашения о Цене Договора

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Начальник отдела портовой деятельности Сахалинского филиала » и от лица Подрядчика – ________________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о Цене Договора на ремонт склада в поселке Пионеры (Холмский район), как ниже указано в сумме ________________  (________ ) включая НДС (18 %) – _____________ (_________________).

Указанная Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Сроки выполнения работ

№ этапа	Наименование этапов работ	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (рублей), без НДС
дата начала	дата окончания
1
2
3
4
Стоимость работ
кроме того НДС (18 %)
Общая стоимость работ

Настоящий Протокол составлен на основании протокола заседания комиссии от ________ № ______, а также в соответствии с расчетом цены Договора, предложенным __________________.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Сторонами.

от ЗАКАЗЧИКА Начальник отдела портовой деятельности Сахалинского филиала » ________________ / мп «___» _______________ 2013 год.	от Подрядчика ________________ / ________________ мп «___» _______________ 2013 год.