Котировочная документация

Утверждаю Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, вице-мэр ____________________ «_____» _______________ 2010г.

Котировочная документация

на размещение муниципального заказа на разработку проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения от точки врезки в магистральный водопровод до границ участков жилых домов в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода.

г. Н. Новгород

2010 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Котировочной документации на размещение муниципального заказа на разработку проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения от точки врезки в магистральный водопровод до границ участков жилых домов в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода.

Максимальная цена муниципального контракта: 0 (четыреста девяносто одна тысяча сто сорок восемь) рублей

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента жилья и инженерной

инфраструктуры ________________________

Зам. директора департамента экономики,

планирования и предпринимательства,

нач. управления муниципального заказа ___________________________

Заместитель главы администрации

Советского района _________________________

Первый заместитель главы администрации

Советского района _________________________

Начальник юридического отдела

администрации Советского района _________________________

Начальника районного финансового

управления по Советскому району __________________________

Начальника сектора проверки смет

Советского и Приокского районов ________________________

Начальник управления жилищного фонда

инженерной инфраструктуры ________________________

Исп.

Администрация Советского района города Нижнего Новгорода

приглашает принять участие в размещении муниципального заказа путем запроса котировок на разработку проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения от точки врезки в магистральный водопровод до границ участков жилых домов в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора запроса котировок – администрация Советского района г. Н.Новгорода, сектор конкурсов и муниципального заказа, город Нижний Новгород, пл. Советская д.1, 3-й этаж, , *****@, .

2. Наименование, почтовый адрес муниципального заказчика – администрация Советского района, управление жилищного фонда инженерной инфраструктуры, г. Нижний Новгород, пл. Советская, каб. , e-mail: *****@

3. Источник финансирования заказа – бюджет города Нижнего Новгорода на 2010 год.

4. Форма котировочной заявки – согласно Приложению №1 к котировочной документации.

5. Наименование, характеристики, объём выполняемых работ: разработка проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения от точки врезки в магистральный водопровод до границ участков жилых домов в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода в соответствии с условиями проекта муниципального контракта (Приложение к котировочной документации), Техническим заданием (Приложение к муниципальному контракту) и Сметой на проектные работы (Приложение к муниципальному контракту), являющиеся неотъемлемыми частями настоящей котировочной документации.

6. Максимальная цена муниципального контракта: 0 (четыреста девяносто одна тысяча сто сорок восемь) рублей 00 копеек.

7. Место выполнения работ: деревня Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода.

8. Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта в течение 2-х рабочих дней.

Условия выполнения работ - отражены в проекте муниципального контракта (Приложение к котировочной документации).

9. Сведения о включенных в цену работ расходах – цена муниципального контракта формируется исходя из стоимости всех работ в соответствии с предметом муниципального контракта, включая проведение согласований, расходы по уплате всех налогов (в том числе НДС, если к организации не применяется упрощенная система налогообложения) и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок – котировочные заявки подаются в письменной форме по адресу: пл. Советская, дом №1, 3-й этаж, комната № 000 в срок с 9.00 часов по московскому времени 08.12.2010г. до 17.00. часов по московскому времени 16.12.2010 года. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов по московскому времени. Рассмотрение котировочных заявок состоится 17.12.2010года.

11. Срок и условия оплаты за выполненные работы – Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком по казначейской системе исполнения бюджета путем безналичных расчетов в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Аванс не предусмотрен.

12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: Муниципальный контракт может быть заключён не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

13. Проект муниципального контракта – Приложение к котировочной документации.

14. Требования к участникам запроса котировок: Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Организатор запроса котировок

Приложение 1

к котировочной документации

Котировочная заявка

на разработку проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения от точки врезки в магистральный водопровод до границ участков жилых домов в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода

I. Общие сведения о правомочности участника размещения заказа:
Для юридических лиц:
Наименование участника размещения заказа:
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
Идентификационный номер налогоплательщика:
Телефон, факс*:
Для физических лиц:
Ф. И.О.:
Место жительства:
Банковские реквизиты:
Идентификационный номер налогоплательщика:
Телефон, факс*:
II. Предложение об условиях исполнения контракта
Наименование выполняемых работ	Цена муниципального контракта в соответствии со сметой, руб.

* участник размещения заказа вправе указать

Цена муниципального контракта формируется исходя из стоимости всех работ в соответствии с предметом муниципального контракта, включая проведение согласований, расходы по уплате всех налогов (в том числе НДС, если к организации не применяется упрощенная система налогообложения) и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае, если наша организация будет признана победителем запроса котировок, обязуемся в срок, указанный муниципальным заказчиком, подписать муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения от точки врезки в магистральный водопровод до границ участков жилых домов в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода (Приложение к котировочной документации) по цене, предложенной нами в нашей заявке, и направить его заказчику.

Согласны исполнять условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Руководитель ________________Ф. И.О.____________________

(подпись)

М. П.

Дата ___________________

Приложение

к котировочной документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект)

на разработку проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения от точки врезки в магистральный водопровод до границ участков жилых домов в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода

город Нижний Новгород " ___" __________ 2010г.

Администрация Советского района г. Н.Новгорода, , действующей на основании Устава г. Н.Новгорода, Постановления главы администрации г. Н.Новгорода от 01.01.2001г. № 85 «О выполнении функций муниципального заказчика», Положения об администрации Советского района, утверждённого постановлением Городской Думы г. Н.Новгорода №2 от 01.01.2001, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, с одной стороны и _____________________ в лице ______________________________________________________, действующего на основании _____________________, именуемое (ый) в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство разработать проектно-сметную документацию на строительство наружных сетей водоснабжения от точки врезки в магистральный водопровод до границ участков жилых домов в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода в соответствии с условиями данного контракта, Техническим заданием и Сметой на проектные работы (Приложения №№1,2, к муниципальному контракту).

1.2. Объем, условия, виды и характер работ, выполняемых Подрядчиком, определены в Техническом задании, Смете на проектные работы (Приложение ,2 к муниципальному контракту) являющиеся неотъемлемыми частями настоящего контракта.

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

1.4. Контроль и приемку выполняемых работ производит Муниципальный заказчик.

1.5. Настоящий Контракт заключен по результатам запроса котировок проведенных ________________ 2010 года (протокол_________от____________).

1.6. Результатом работ по настоящему контракту является предоставленная муниципальному заказчику проектно-сметная документация.

2.  Цена и общая сумма Контракта. Порядок расчетов

2.1. Стоимость работ и затрат по настоящему Контракту составляет ( ________ ) рублей, в том числе НДС _______ ( _________ ) рублей.

2.2. Цена Контракта устанавливается по результатам котировок в рублях РФ и включает в себя стоимость всех работ в соответствии с предметом муниципального контракта, проведение согласований, расходы по уплате всех налогов (в том числе НДС, если к организации не применяется упрощенная система налогообложения) и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Авансовые платежи не предусмотрены.

2.4. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком по казначейской системе исполнения бюджета путем безналичных расчетов в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ

2.5. Днем исполнения обязательств Муниципального заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Муниципального Заказчика.

3. Срок выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ – в течение 2-х рабочих дней с момента заключения Контракта.

4. Обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать работы Муниципальному заказчику.

4.1.2. Производить работы в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 1.1. настоящего Контракта.

4.1.3. Согласовать Проектную документацию со всеми надзорными и ресурсоснабжающими организациями.

4.1.4. Информировать Муниципального заказчика о заключении договоров подряда с субподрядными организациями в случае их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

4.1.5. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту субподрядными организациями и за координацию их деятельности.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик сопроводительным письмом передает Муниципальному заказчику Проектно-сметную документацию в количестве 2 (двух) экземпляров в печатном и 1 (одного) экземпляра в электронном виде.

5.2. Сдача-приемка выполненной Проектно-сметной документации оформляются актами о приемке выполненных работ.

5.3. После подписания актов о приемке выполненных работ все права на Проектно-сметную документацию переходят к Муниципальному заказчику.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в размере реального ущерба.

6.2. Подрядчик несет ответственность за некачественное изготовление Проектно-сметной документации, все недостатки устраняются им безвозмездно в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

Подрядчик безвозмездно устраняет замечания согласующих органов и организаций.

6.3. За нарушение срока окончания выполнения работ и сроков окончания устранения недостатков Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от неисполненного им обязательства за каждый день просрочки.

Сроки окончания выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту продлеваются пропорционально срокам соответствующей просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком своих обязательств по Контракту.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту обусловлено обстоятельствами, возникшими под действием непреодолимой силы.

6.5. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров, а при невозможности их разрешения – в судебном порядке в Арбитражном суде Нижегородской области.

7. Изменение и расторжение Контракта

7.1. Все изменения и дополнения к Контракту исполняются в простой письменной форме и подписываются обеими Сторонами Контракта.

7.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных установленном действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с Контрактом, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые Сторонами друг другу и в которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, то есть не разглашать, не публиковать и не использовать каким – либо иным способом в целом или по частям эти данные в интересах третьих лиц, без согласия на то другой Стороны.

8.2. Если возникает необходимость корректировки Проектной документации, то Стороны устанавливают причину, по которой она возникла.

Если необходимость корректировки Проектной документации возникла по вине Подрядчика, то он выполняет данную корректировку безвозмездно, в иных случаях – в качестве дополнительного объема работ.

9. Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года.

9.2. Контракт должен быть зарегистрирован в реестре муниципальных контрактов города Нижнего Новгорода.

9.3. Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Приложения

К Контракту в качестве его неотъемлемой части прилагается:

10.1. Приложение к муниципальному контракту - Техническое задание.

10.2. Приложение к муниципальному контракту – Смета на проектные работы

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Муниципальный заказчик:		Подрядчик:
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода г. Н. Новгород, пл. Советская, д.1 ИНН/ / р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Н.Новгорода.
ПОДПИСИ: Глава администрации
___________________ МП

Приложение

к муниципальному контракту

По техническим причинам приложение №1 к муниципальному контракту размещается отдельным файлом

Приложение

к муниципальному контракту

По техническим причинам приложение №2 к муниципальному контракту размещается отдельным файлом