Статья 7 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Д О Г О В О Р №

С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О П О Д Р Я Д А

г. Москва «_____»______________2012 г.

ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс» именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется за свой риск, собственными и привлеченными средствами, в срок, установленный Договором, выполнить работы по устройству ограждающих конструкций помещения «зимний сад», на объекте по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Дубровский, ул. Санаторная, корп.1, санаторий профилакторий «Битца» и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Объемы и виды Работ могут подлежать уточнению в период производства Работ и могут изменяться по взаимному согласованию Сторон с соответствующей корректировкой стоимости и сроков выполнения настоящего Договора. Все указанные изменения действительны при условии подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору (далее Дополнительное соглашение).

1.3.Основанием для заключения настоящего Договора является Акт заседания комиссии по рассмотрению и оценке оферт от «____» _________ 2012 г.

Статья 3 ЦЕНА РАБОТ

3.1. В соответствии с Техническим заданием и Локальной сметой (Приложение , Приложение к Договору) общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет __________________________ (__________________________________________, в том числе НДС 18% - ­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________ (__________________________) рублей, _____ копеек.

3.2. Все Дополнительные работы выполняются Подрядчиком и оплачиваются Заказчиком после подписания Дополнительных соглашений в порядке и на условиях определенных Дополнительными соглашениями, но не более 10% от стоимости всех работ.

Смета является неотъемлемой частью Договора (Приложение 2) и содержит (с учетом компенсации возможных потерь и прочих рисков Подрядчика) исчерпывающий перечень материальных затрат и оплаты работ Подрядчика, необходимых для выполнения очередного этапа работ по строительству объекта в соответствии с проектной документацией.

Статья 4 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего Договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 50% от стоимости Работ.

4.2. Окончательные взаиморасчеты Стороны произведут в течение 100 (ста) банковских дней после даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3).

4.3. Оплата авансового платежа и окончательного платежа, предусмотренных п.4.1 и п. 4.2. настоящего Договора, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком.

4.4. Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх установленной в п. 3.1 Договора на основании сметного расчета.

4.5. Оплату превышения расходов, в основе которых не лежит письменное дополнение на настоящему Договору, берет на себя Подрядчик при условии, что их причина не заключается в несоответствующем Договору выполнении обязательств Заказчиком.

4.6. Исключением в увеличении сроков строительства могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

Статья 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.  Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.

5.2. Обеспечение исполнения настоящего договора представляется Подрядчиком на сумму равную 5% от стоимости работ и составляет…….( …. тысяч рублей), НДС не облагается, путем внесения денежных средств на счет Заказчика, в качестве обеспечения исполнения Договора, договора страхования ответственности.

- Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 5.2. настоящего Договора на следующий счет:

ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс»

р/с в г. Москва

к/с

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения исполнителем всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

5.3.  В случае, непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в срок указанный п.5.1, Заказчик расторгает Договор в одностороннем порядке.

5.4.  В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.

Статья 6 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Продолжительность выполнения работ составляет два месяца со дня подписания Договора. Данный срок предполагает постоянное наличие погодных условий, не исключающих возможность ведения строительных работ в соответствии с действующими нормами (ГОСТ, СНиП) и проектной документацией.

6.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки окончания очередного этапа работ в связи с внесением изменений в проекты стадии П и/или Р, действием обстоятельств непреодолимой силы, изменением графика предоставления оборудования и материалов Заказчиком (в случае наличия таких обязательств в дополнительных соглашениях к Договору), то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме.

Статья 7 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

7.1. Согласовать Техническое задание Заказчика (Приложение к настоящему Договору) в течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.8.1 настоящего Договора.

7.2. Выполнить Работы по настоящему Договору и сдать Заказчику результат Работ в сроки, предусмотренные п.6.1. настоящего Договора.

7.3. Обеспечить:

- производство и качество выполнения всех Работ в соответствии с Технической документацией и Нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов в Работах, произошедших по вине Подрядчика, выявленных при приемке Работ и в течение Гарантийного срока;

7.4. Освободить после выполнения Работ Строительную площадку и Объект от временных сооружений, если таковые будут возведены Подрядчиком, не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ.

7.5. Обеспечить в ходе Работ выполнение на Строительной площадке и Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории и охране окружающей среды.

7.6. В процессе выполнения Работ, не нарушать сохранность прилегающих к Строительной площадке и Объекту зданий, сооружений и инженерных сетей.

7.7. Осуществлять своими силами и за свой счет в процессе производства Работ до окончания Работ систематическую уборку Строительной площадки и прилегающей к Объекту территории от отходов Работ и обеспечить их вывоз.

7.8. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору субподрядчиков, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

7.9. Незамедлительно приостановить по указанию Заказчика использование Оборудования и Материалов и произвести их замену, если их качество не будет соответствовать Спецификации и условиям Договора.

7.10. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

7.11. Выполнить своими силами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

7.12. Разровнять по строительной площадке своими силами грунт, образовавшийся в результате проведения земляных работ.

7.13. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

7.14. Известить Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки о готовности Скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. В случае, когда Заказчик не был проинформирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, если не будет отклонения от проекта.

7.15. Назначить в 5 пятидневный срок со дня начала Работ по Договору ответственного за противопожарное состояние Строительной площадки и Объекта, в их части, используемой для выполнения Работ в период проведения Работ, который ежедневно определяется согласно записям уполномоченных лиц Заказчика и Подрядчика в Журнале работ.

7.16. Обеспечить пребывание на Строительной площадке уполномоченного представителя Подрядчика для решения текущих вопросов при выполнении Работ.

7.17. На срок проведения строительно-монтажных работ по настоящему Договору самостоятельно и за свой счет обеспечить и поддерживать действительным страхование от ущерба всего своего имущества, в том числе Оборудования и Материалов, используемых для выполнения Работ, вреда причиненного жизни и здоровью лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ, ответственность перед Заказчиком и третьими лицами в отношении причинения ущерба Объекту и имуществу, находящемуся на Объекте, вреда жизни и здоровью лицам третьих сторон и Заказчика, находящимся на Объекте. Указанное страхование не будет устанавливать франшизу или какие-либо специальные отсрочки по выплате страхового покрытия, если только такое установление и размер не будут предварительно согласованы Заказчиком.

Минимальная страховая сумма должна равняться 1 Один миллион) рублей за каждый случай причинения вреда.

Подрядчик в течение 3-х дней с момента получения авансового платежа на счет Подрядчика представит удовлетворяющие Заказчика доказательства того, что указанное в настоящем пункте страхование осуществлено Подрядчиком.

Статья 8 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

8.1. Предоставить Подрядчику на согласование в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора утвержденное Заказчиком техническое задание на выполнение Работ.

8.2. Проверять и принимать Работы, выполненные Подрядчиком и подписать представленный Акт сдачи-приемки Работ в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления его Подрядчиком на рассмотрение Заказчику. В случае отказа принять Работы и подписать Акт сдачи-приемки Работ Заказчик в указанный срок направляет Подрядчику мотивированный отказ с перечнем замечаний и точным указанием всех недостатков выполненных Работ.

8.3. Производить оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Статьей 4 настоящего Договора.

8.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

8.5. Обеспечить подключение временных инженерно-технических коммуникаций на период Работ.

8.6. Обеспечить доступ Подрядчика, его агентов и субподрядчиков (в том числе транспорта, находящегося в их распоряжении) на Объект или Строительную площадку.

8.7. Обеспечить Подрядчика помещением с ограниченным доступом для хранения Материалов и Оборудования

8.8. Обеспечить соблюдение пропускного режима в помещение, указанное в п.8.7 настоящего Договора, для сохранности используемых для выполнения Работ Оборудования и Материалов.

Статья 9 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений или действий объективных внешних факторов, а именно пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, введения на территории Российской Федерации чрезвычайного или военного положения, принятия Актов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору. Стороны освобождаются от ответственности на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении и характере этих обстоятельств известить в письменном вине другую Сторону без промедления, однако не позднее 10 (десяти) дней с даты, когда данные обстоятельства непреодолимой силы сделали невозможным исполнение обязательств по Договору, Извещение должно содержать данные о наступлении и характере этих обстоятельств и возможных их последствиях. Эта Сторона также без промедления, однако, не позднее трех дней, должна известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.3. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.4. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 5-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения Работ и заключить Дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора согласно Статье 16 настоящего Договора.

9.5. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более двух месяцев, то Подрядчик и Заказчик обязаны встретиться, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако если в течение дополнительных двух месяцев Стороны не смогут договориться, тогда каждая Сторона вправе расторгнуть Договор. В таком случае будут применяться условия Статьи 15 настоящего Договора.

9.6. Прочие изменения.

При изменениях законодательных или нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, условия Договора по срокам и стоимости Работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 10 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

10.1. Стороны в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих их по Договору, с указанием их полномочий, должностей и телефонов.

10.2. Качество изготовления и испытания.

10.2.1. При выполнении Скрытых Работ Исполнителем производится промежуточная приемка каждой Работы или испытания результатов Работы с составлением актов освидетельствования Скрытых Работ, Акты освидетельствования Скрытых Работ подписываются уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Изменения в ходе производства Работ.

10.3.1. Если изменения, внесенные Заказчиком в Техническую документацию, влекут за собой задержку срока сдачи Работ и/или удорожание стоимости Работ, то они будут оформляться Дополнительными соглашениями на выполнение дополнительных Работ до начала их осуществления.

10.3.2.Если в результате изменений, внесенных Заказчиком, в Техническую документацию, возникает необходимость в переделке ранее уже выполненных Работ или замене результатов Работы, то Подрядчик предоставляет на рассмотрение Заказчику смету на эти Работы и только после подписания соответствующего Дополнительного соглашения, Подрядчик приступает к переделке Работ и/или замене результатов Работ.

10.3.3. В случае возникновения обстоятельств, независящих от Подрядчика и препятствующих дальнейшему исполнению им своих обязательств по Договору. Подрядчик проинформирует об этом Заказчика, после чего Стороны в течение 2 (двух) дней обязаны совместно решить вопросы о порядке и продолжительности выполнения Работ Подрядчиком.

Заказчик назначит на строительной площадке своего представителя, который от имени заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнение работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

10.3.4. Между представителем Заказчика и Подрядчиком на строительной площадке будут регулярно проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии со сроками, указанными в статье 6 настоящего Договора.

10.3.5. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Материалы, изделия, обеспечение которыми возложено на Заказчика, не соответствующее указанным требованиям, подлежат замене Заказчиком в срок, установленный Подрядчиком, с учетом графика производства работ.

10.3.6. Подрядчик уведомляет Заказчика за два рабочих дня (48 часов не считая выходных и праздничных дней) до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, что по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

10.3.7. В случае, если заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок (но не более 5 дней) переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Если Подрядчик в согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

10.3.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывозку строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные Заказчиком.

10.3.9. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства (в том числе обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с п.12.1), связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения строительства).

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

Статья 11 СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

11.4. Сдача-приемка Работ осуществляется Приемочной комиссией и оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки Работ. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из своих обязательств, взятых на себя по условиям настоящего Договора, которое осталось невыполненным или выполнено ненадлежащим образом ко времени подписания данного Акта.

11.4.1. Срок, в течение которого Стороны обязаны провести сдачу-приемку Работ и подписать Акт сдачи-приемки Работ, не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с даты получения Заказчиком официального извещения от Подрядчика об устранении им недоделок и замечаний и полной готовности Работ к сдаче.

Статья 12 ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

12.1. Гарантийный срок на выполненные Работы и материалы составляет 12 (двенадцать) месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ по Договору.

12.2. Если в течение Гарантийного срока выявится ненадлежащее качество выполненных Работ, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется наличие недостатков и дефектов в Работе, дата их обнаружения и срок устранения.

Срок устранения недостатков и дефектов для Работ, либо отдельных видов Работ, - не более 30 дней.

Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный срок устранить зафиксированные недостатки и дефекты Работы, либо отдельных видов Работ

12.3. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, указанном в п. 11.2 настоящего Договора не устранит дефекты Работы, указанные в Рекламационном акте, то Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить дефекты Работ, силами других организаций, а Подрядчик оплатит Заказчику сумму, соответствующую его фактическим расходам в соответствии со счетом, выставленным Заказчиком.

12.4. Гарантии, предоставляемые Подрядчиком по Договору, не распространяются на случаи:

- наличие механических повреждений, возникших по вине Заказчика;

-  замены Заказчиком элементов сооружения без согласования с Подрядчиком.

12.5. По завершении Гарантийного срока на Работы, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу.

Статья 13 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. Если Подрядчик по своей вине не сдаст все Работы или виды Работ, предусмотренные соответствующим приложениями, Заказчику в сроки, предусмотренные п.7 настоящего Договора, то Подрядчик уплатит Заказчику пени в размере 0,3% (три десятых процента) от стоимости Работ, в отношении которых обязательства были нарушены, за каждый день просрочки, но не более 0,3% (три десятых процента) от общей стоимости Работ по Договору.

13.2. Если Заказчик не выполнит по своей вине своих обязательств по оплате Работ Подрядчика в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора, то Заказчик уплатит Подрядчику пени в размере 0,3% (три десятых процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки от стоимости неоплаченных Работ, но не более 0,3% (три десятых процента) от стоимости работ по Договору.

13.3. Оплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств и ответственности по настоящему Договору.

13.4. Подрядчик, в случае образования задолженности Заказчика за выполненные Работы более чем на 60 (шестидесяти) дней, имеет право:

а) приостановить выполнение Работ;

б) отозвать персонал Подрядчика с Объекта.

13.5. В случае просрочки выполнения Подрядчиком срока выполнения своих обязательств по Договору, предусмотренных п.8 настоящего Договора, по своей вине, более чем на 5 (пять) дней, Заказчик имеет право применить к Подрядчику условия статьи 16 настоящего Договора.

13.6. Если Подрядчик нарушит сроки, установленные согласно п. 12.2 настоящего Договора, то Подрядчик уплатит Заказчику пени в размере 0,3% (три десятых процента) за каждый день просрочки от стоимости тех работ, которые необходимо исправить.

13.7. Истребование сумм пеней является правом Сторон, начисление и выплата сумм пеней производятся на основании письменного требования стороны, в чью пользу должна быть выплачена пеня.

Статья 14 АРБИТРАЖ

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением и толкованием настоящего Договора, подлежат разрешению Сторонами путем переговоров.

14.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствия с законодательством Российской Федерации.

Статья 15 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

15.1. Заказчик вправе вносить изменения в Техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не превышают 10 (десяти) процентов указанной в смете общей стоимости Работ по приложению, и не меняют характера предусмотренных приложением Работ. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием соответствующих изменений.

15.2. Внесение в Техническую документацию изменений в большем против указанного в п. 15.1. настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

15.3. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

15.4. Цена Работ может быть изменена по взаимному согласию Сторон, что закрепляется Дополнительным соглашением, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.5. Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что оформляется Дополнительным соглашением, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.6. В случае приостановки Работ по требованию любой из Сторон, до момента продолжения Работ Стороны оформят Дополнительное соглашение к Договору, в котором будет согласовано влияние такой приостановки на сроки, стоимость Работ и другие существенные условия Договора.

15.7. В случае возникновения дополнительных Работ, не вошедших в Техническую документацию, эти Работы оформляются Дополнительным соглашением и оплачиваются Заказчиком дополнительно.

15.8. Любая договоренность между Сторонами, в результате которой возникают новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения.

Статья 16 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1. Расторжение Договора в одностороннем порядке.

16.1.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

а) задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 10 календарных дней по причинам, независящим от Заказчика, за исключением случаев, указанных в ст. 9 настоящего Договора;

б) нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания Работ более чем на два месяца;

в) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку Работ более чем на два месяца;

г) аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

16.1.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях;

-неспособности Заказчика оплатить выполненные Работы, или систематической задержки им расчетов за выполненные Работы более чем на два месяца;

-приостановления Работ по инициативе Заказчика, на срок, превышающий два месяца;

-внесения Заказчиком изменений в Техническую документацию, увеличивающих стоимость Работ более чем на десять процентов при условии не достижения договоренности Сторонами о корректировке стоимости Работ;

16.1.3. Сторона, желающая расторгнуть Договор должна направить письменное уведомление об этом за 30 дней до даты расторжения заказной почтой. Такое расторжение в любом случае будет действительно не ранее даты получения указанного уведомления другой Стороной,

16.1.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон, Стороны немедленно приложат усилия, чтобы в течение 10 (десяти) дней со дня получения одной из Сторон письменного уведомления о расторжении настоящего Договора достигнуть справедливого и разумного урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Стороны имеют право в связи с фактически выполненными Работами. Такая сумма может быть

определена на основе разумной, взаимосогласованной сметы, объема выполненных Работ, принимая во внимание любые платежи, Полученные Подрядчиком от Заказчика до дня расторжения настоящего Договора, а также размер реальных, прямых, документально подтвержденных убытков, исключая упущенную выгоду, которые Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна оплатить другой Стороне. В случае если Стороны не придут к соглашению по данному вопросу, спорный вопрос будет передан на рассмотрение в арбитражный суд в порядке, предусмотренном п. 13.2. Договора.

Статья 17 ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

17.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

17.2. Настоящий Договор составлен на «10» листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один - для Заказчика, один - для Подрядчика.

17.3 После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры теряют силу.

17.4 Если иной способ связи не будет специально оговорен, уведомления и другие виды корреспонденции, касающиеся условий Договора, будут считаться доставленными надлежащим образом, если они сделаны в письменной форме при доставке под расписку заказной почтой или нарочным, а также отправлены телеграммой, по адресам, указанным в Договоре. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Статья 18 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Приложение Техническое задание - на 2 листах;

Приложение Локальная смета № 1 на _____ листах;

Статья 19 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:	Подрядчик:
ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс» г. Москва ул. Б. Филевская, д. 2
Р/с
К/с
в г. Москва

Генеральный директор Генеральный директор

ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс» ___________________________________

_________________ // _________________ /_________________/