ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ НУЖД
ЗАКАЗЧИКОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственный контракт N __________
на ___________
г. Новосибирск "__" __________ 201__ г.
_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", от имени и в интересах Новосибирской области в лице ____________________________________________, действующ____ на основании _______________________________, с одной стороны, и __________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Подрядчик (Исполнитель)», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и Новосибирской области, на основании результатов размещения государственного заказа Новосибирской области путем проведения _____________, протокол N ________ от _____ г. заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется выполнить для Государственного заказчика работы (оказать услуги) по ________ в объеме, установленном техническим заданием (приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), а Государственный заказчик обязуется принять результат работ (услуг) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Выполнение работ (оказание услуг) осуществляется Подрядчиком (Исполнителем) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения (предоставления) такого вида работ (услуг), устанавливающих требования к качеству такого вида работ (услуг), в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему.
Данный пункт (1.3.) применяется только для контрактов на работы.
1.3. Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении работ и подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являться новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при оказании работ, подлежат обязательной передаче Государственному заказчику одновременно с передачей Акта сдачи-приемки работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение 3 к Контракту).
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ________ (_____) рублей ____ копеек,
без НДС
НДС не предусмотрен на основании _________________________________
В случае, если Контракт заключается с лицом – неплательщиком НДС, либо лицом, освобожденным от уплаты НДС, цена контракта уменьшается путем подписания дополнительного соглашения.
с НДС
в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей ____ копеек (далее - цена Контракта)
Источник финансирования:
Средства областного бюджета Новосибирской области: _______ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей ____ копеек.
Внебюджетные средства: _______ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей ____ копеек.
КБК _________________________. ОКДП _______________________.
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика (Исполнителя), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ (услуг) и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 01.01.2001 N 205-рп "О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины", при наличии у Подрядчика (Исполнителя) недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 млн. рублей в течение двух месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. При этом порядок исполнения обязательств по Контракту может быть изменен по соглашению Сторон.
I ВАРИАНТ Без аванса
2.4. Оплата производится Государственным заказчиком единовременным платежом в пределах утвержденных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на расчетный счет Подрядчика (Исполнителя), указанный в Контракте, после выполнения последним всего объема работ (услуг) в течение ____ (______________) рабочих/календарных дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме приложения 3 к настоящему Контракту, при отсутствии у Государственного заказчика претензий по количеству и качеству выполненных работ (оказанных услуг).
II ВАРИАНТ С авансом
2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1. Государственный заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику (Исполнителю), на расчетный счет, указанный в п. 14 Контракта, в размере _____% (не более 30%) от цены Контракта, указанной в 2.1 Контракта, в сумме _______ (____________) рублей ____ копеек, в течение ___ (________) рабочих/календарных дней со дня выставления последним счета на перечисление авансового платежа в пределах утвержденных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств.
Обязательство Государственного заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с расчетного счета Государственного заказчика, указанного в Контракте.
2.4.2. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек, производится Государственным заказчиком путем перечисления на расчетный счет Подрядчика (Исполнителя), указанный в Контракте, после выполнения последним всего предусмотренного Контрактом и приложениями к нему объема работ (услуг), подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме приложения 3 к настоящему Контракту в течение ___ (__________) рабочих/календарных дней с даты представления Подрядчиком (Исполнителем) счета и счета-фактуры, при отсутствии у Государственного заказчика претензий по количеству и качеству оказанных работ (услуг), в пределах утвержденных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств.
По отчетному периоду – ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям
2.4. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) производится в следующем порядке:
2.4.1. До ____ числа каждого месяца, следующего за отчетным, за исключением декабря 201__ года, Подрядчик (Исполнитель) представляет для согласования и подписания Государственного заказчику Акт сдачи-приемки работ (услуг), составленный по форме приложения 3 к настоящему Контракту, счет, счет-фактуру с указанием в них количества (объема) и стоимости оказанных работ (услуг) за отчетный период (календарный месяц, квартал, полугодие).
2.4.2. Оплата работ (услуг) на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика (Исполнителя) производится Государственным заказчиком в течение ____ рабочих дней с даты представления указанных в п. 2.4.1 Контракта документов, в случае отсутствия у него претензий по количеству и качеству оказанных работ (услуг), на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме приложения 3 к настоящему Контракту, представленных Подрядчиком (Исполнителем) счета, счета-фактуры в пределах утвержденных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств.
2.4.3. Оплата работ (услуг), оказанных в декабре 201__ года, производится Государственным заказчиком в пределах утвержденных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств в том же месяце на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме приложения 3 к настоящему Контракту, представленных Подрядчиком (Исполнителем) счета, счета-фактуры, не ранее 20 и не позднее 25 декабря 201__ года.
2.5. Обязательства Государственного заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с расчетного счета Государственного заказчика.
3. Сроки и место оказания работ (услуг)
3.1. Подрядчик (Исполнитель) производит выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ (оказания услуг) (приложение 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - График).
3.2. Срок выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком (Исполнителем) по Контракту в полном объеме со дня, следующего за днем заключения Контракта (или с "____" ________ 20___ г.) по "____" _________ 20___ г.
3.3. Место выполнения работ (оказания услуг): _____________________________.
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
4.1. После завершения выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) письменно уведомляет Государственного заказчика о факте завершения работ (оказания услуг) в соответствии с Графиком.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик (Исполнитель) представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Графиком, и Акт сдачи-приемки работ (услуг), подписанный Подрядчиком (Исполнителем), в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее ___ (___) дней после получения от Подрядчика (Исполнителя) документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Государственный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет Подрядчику (Исполнителю) подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ (услуг) либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик (Исполнитель) обязуется в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг) требованиям, установленным настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик (Исполнитель), за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком (Исполнителем) настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика (Исполнителя) и обнаруженными недостатками.
В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
4.5. В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик (Исполнитель) в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ (оказанных услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ (услуг) в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполненных работ (оказанных услуг).
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком (Исполнителем) недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных услуг), Государственный заказчик принимает выполненные работы (оказанные услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ (услуг), один из которых направляет Подрядчику (Исполнителю) в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.
4.7. Подписанный Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ (услуг) и предъявленный Подрядчиком (Исполнителем) Государственному заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику (Исполнителю) выполненных работ (оказанных услуг).
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Государственный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы (услуги) в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика (Исполнителя) информацию о ходе выполняемых работ (оказываемых услуг).
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ (оказания услуг), соблюдением сроков их выполнения (оказания), давать указания о способе выполнения работ (оказания услуг), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (Исполнителя).
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (услуг), в том числе в части объема и стоимости этих работ (услуг), по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета Новосибирской области.
5.1.7. В целях осуществления контроля и надзора за исполнением обязательств по Контракту и принятия от своего имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком (Исполнителем) заключать самостоятельно без согласия Подрядчика (Исполнителя) договор об оказании Государственному заказчику услуг такого рода с соответствующей организацией.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику (Исполнителю) о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг), в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Государственный заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ (оказания услуг), отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ (услуг), или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику (Исполнителю). Государственный заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для приемки работ и контроля за выполнением Подрядчиком работ (оказания исполнителем услуг) по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. При получении от Подрядчика (Исполнителя) уведомления о приостановлении выполнения работ (оказания услуг) в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ (оказания услуг). Решение о продолжении выполнения работ (оказания услуг) при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ (оказания услуг) принимается Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика (Исполнителя) направить Подрядчику (Исполнителю) претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.5. При неоплате Подрядчиком (Исполнителем) неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.6. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Подрядчиком (Исполнителем) принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком (Исполнителем) неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.8. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика (Исполнителя) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Подрядчиком (Исполнителем) такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.9. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Подрядчика (Исполнителя) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Подрядчику (Исполнителю) претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком (Исполнителем) неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.10. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг) Техническому заданию и Акту сдачи-приемки работ (услуг) вызвать полномочных представителей Подрядчика (Исполнителя) для представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных услуг).
5.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком (Исполнителем) отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т. п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Государственного заказчика содействие при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственного заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. Приостановить выполнение работ (оказание услуг) в случае обнаружения независящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Государственному заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ (оказания услуг).
5.4.5. Нести в полном объеме ответственность за материальный ущерб, порчу имущества, находящегося на объекте, возникшие в результате выполнения работ (оказания услуг) по вине Подрядчика (Исполнителя), как то - повреждения кабельных линий, трубопроводов, электронных охранных систем и их отдельных элементов, стен, откосов, фасада, внутренней отделки объектов, порча имущества внутри Объекта и в местах общего пользования и др., в том числе принадлежащие третьим лицам и возникшие в ходе выполнения работ (оказания услуг).
5.4.6. Незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности выполнить работы (оказать услуги) в надлежащем объеме, в предусмотренные настоящим Государственным контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.7. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком (Исполнителем) Государственному заказчику по его требованию.
5.4.8. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика (Исполнителя) будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
5.4.10. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ (оказания услуг); согласовывать проекты производства работ (оказания услуг) субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.
5.4.11. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ (оказании услуг) восстановить поврежденную сеть за свой счет.
5.4.12. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с другими подрядчиками.
5.5. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует качество выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями, указанными в п. 5.4.2 Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы (оказываемые услуги) составляет _____ (___) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (Исполнитель) (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
6.4. Принять к сведению, что по критерию (ВАРИАНТ I) "ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ, УСЛУГ" (ВАРИАНТ II) "СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ, УСЛУГ" Подрядчик (Исполнитель) внес обеспечение на сумму ____ рублей в форме ____. (ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК В КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЯ "ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ, УСЛУГ" ИЛИ "СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ, УСЛУГ". РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ КРИТЕРИЮ СОСТАВЛЯЕТ СУММУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.)
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате цены Контракта Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Контракта начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика (Исполнителя).
7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ (оказания услуг) в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) от цены Контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ (оказания услуг), начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, до дня исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по выполнению работ (оказанию услуг).
7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ (оказания услуг) в объеме, предусмотренном Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 1% (один процент) от цены Контракта, за каждый день просрочки со дня следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) в надлежащем объеме, до дня исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по выполнению работ (оказания услуг) в надлежащем объеме.
7.5. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 5% (пять процентов) от цены Контракта за каждый факт ненадлежащего исполнения обязательства. Под работами (услугами) ненадлежащего качества понимаются работы (услуги), результат которых не соответствует требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, а также законодательства РФ.
7.6. При невыполнении обязательств по устранению недостатков и дефектов в выполненных работах (оказанных услугах) в срок, установленный условиями настоящего Контракта, Подрядчик (Исполнитель) по требованию Государственного заказчика уплачивает последнему штраф в размере 5 % от цены Контракта, а также компенсирует в полном объеме убытки, причиненные недостатками и дефектами в выполненных работах (оказанных услугах).
7.7. В случае неисполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по передаче Государственному заказчику документов по качеству выполненных работ (оказанных услуг), предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе взыскать с Подрядчика (Исполнителя) пени в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день задержки по день предоставления документов.
7.8. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств, в том числе по решению суда, Подрядчик (Исполнитель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта (либо принятия решения судом) уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от цены Контракта.
7.9. Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по Контракту, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Государственного заказчика.
7.10. (ВАРИАНТ I) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Государственный заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком (Исполнителем) соответствующего размера неустойки.
(ВАРИАНТ II) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Государственный заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.
7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема работ (услуг) и/или их стоимости, Подрядчик (Исполнитель) осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченные денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления.
8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в случае одностороннего отказа от исполнения контракта.
8.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
8.2.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком (Исполнителем);
8.2.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) более чем на ___ календарных дней;
8.2.3. в случае неоднократного нарушения (более 2-х раз более чем на 5 дней) сроков выполнения работ (оказания услуг);
8.2.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (оказываемых услуг) (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
8.2.5. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта;
8.2.6. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта (в случае предоставления Подрядчиком (Исполнителем) обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии);
8.2.7. установления факта проведения ликвидации Подрядчика (Исполнителя) - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
8.2.8. установления факта приостановления деятельности Подрядчика (Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
8.2.9. _______________________________
8.2.10. ______________________________
8.2.11. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.3. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
8.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком (Исполнителем);
8.3.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) более чем на ___ календарных дней;
8.3.3. в случае неоднократного нарушения (более 2-х раз более чем на 5 дней) сроков выполнения работ (оказания услуг);
8.3.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (оказываемых услуг) (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
8.3.5. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта;
8.3.6. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта (в случае предоставления Подрядчиком (Исполнителем) обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии);
8.3.7. установления факта проведения ликвидации Подрядчика (Исполнителя) - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
8.3.8. установления факта приостановления деятельности Подрядчика (Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
8.3.9. _______________________________
8.3.10. ______________________________
8.3.11. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.4. Государственный заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы (оказанной услуги) с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненной работы (оказанной услуги) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы (оказанной услуги) в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
8.5. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику (Исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика (Исполнителя), указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику (Исполнителю). Выполнение Государственным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика (Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику (Исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика (Исполнителя) по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
8.6. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика (Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.7. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика (Исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.8.4. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком (Исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
8.8. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик (Исполнитель) не соответствует установленным конкурсной документацией (документации об аукционе) требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником конкурса или аукциона.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Подрядчик (Исполнитель) внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _____ рублей, что составляет ___% от начальной максимальной цены Контракта, в форме ___ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ).
9.2. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком (Исполнителем) его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ (оказание услуг) надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ (оказания услуг), оплата штрафных санкций за неисполнение условий Контракта.
9.3. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления Государственным заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).
9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Государственному заказчику в размере неисполненных обязательств.
9.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком (Исполнителем) его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик (Исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Государственному заказчику новое надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком (Исполнителем) предоставлена недостоверная банковская гарантия.
9.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям конкурсной документации (документации об аукционе в электронной форме) обеспечение исполнения Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком (Исполнителем) и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением убытков в полном объеме.
9.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику (Исполнителю). Государственный заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика (Исполнителя), указанный в настоящем Контракте, или возврат документов, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение ____ рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта (п. 9.3. Контракта).
9.8. Обеспечение по настоящему контракту сохраняет свою силу при внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 01.01.2001 №94-ФЗ, а также при реорганизации Подрядчика (Исполнителя) или Государственного заказчика по настоящему контракту.
9.9. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия:
а) Указание на Контракт, обязательства по которому обеспечиваются: стороны Контракта, предмет и основание заключения Контракта (протокол торгов, иные основания в соответствии с законодательством о размещении заказов);
б) Срок действия обеспечения должен полностью покрывать срок действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Государственным заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 3 месяцев с даты прекращения обязательства.
в) Согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 №94-ФЗ, не освобождают его от обязательств по предоставленному обеспечению;
г) Согласие гаранта с тем, что обеспечение сохраняет свое действие в случае реорганизации Подрядчика (Исполнителя) и Государственного заказчика по государственному контракту;
д) Обязанность гаранта отвечать за полное исполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как:
· выполнение Подрядчиком (Исполнителем) объемов выполнения работ (оказания услуг),
· соблюдения Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг),
· соблюдения качества выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком (Исполнителем),
· обязательства по возврату Подрядчиком (Исполнителем) авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по Контракту;
е) Срок рассмотрения (не более 10 календарных дней) гарантом предъявленных требований;
ж) Обеспеченные обязательства должны быть исполнены гарантом в течение десяти календарных дней со дня получения требования Государственного заказчика;
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несёт Подрядчик (Исполнитель).
9.10. В случае продления срока выполнения работ (оказания услуг) или увеличения объемов выполняемых работ (оказываемых услуг) по настоящему Контракту Подрядчик (Исполнитель) обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ, ВЫДАННУЮ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).
9.11. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ (оказания услуг) и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ (услуг), которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен органом государственной власти или органом местного самоуправления.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении контракта по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с положениями ч. 7, 8 ст. 41.12 Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки Исполнителю Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.
12.2. Контракт действует до "__" ________ 201__ г., а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 41.12 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ.
13.3. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1 «Техническое задание», приложение 2 "Календарный план (График выполнения работ (оказания услуг)", приложение 3 "Форма Акта сдачи-приемки работ (услуг)".
13.4. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту права и обязанности Государственного заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика (Исполнителя), за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Подрядчика (Исполнителя) по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Государственный заказчик | Подрядчик (Исполнитель) |
____________________ ____________________
"___" ____________ 20__ г. "___" ___________ 20__ г.
М. П. М. П.
Приложение 1
к Государственному контракту
от «__» __________ 20__ г. №____
Техническое задание
При составлении технического задания заказчикам рекомендуется руководствоваться Требованиями к структуре технического задания, утвержденными распоряжением Правительства Новосибирской области -рп «О проектах государственных контрактов»
Государственный заказчик | Подрядчик (Исполнитель) |
____________________ ____________________
"___" ____________ 20__ г. "___" ____________ 20__ г.
М. П. М. П.
Приложение 2
к Государственному контракту
от «__» __________ 20__ г. №____
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
(ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
| N п/п | Наименование работ | Кол-во (объем) | Срок выполнения | Примечание |
| |||||
| |||||
| |||||
Государственный заказчик | Подрядчик (Исполнитель) |
| |||
| |||||
____________________ ____________________
"___" ____________ 20__ г. "___" ____________ 20__ г.
М. П. М. П.
Приложение 3
к Государственному контракту
от «__» __________ 20__ г. №____
ФОРМА
АКТА
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)
г. Новосибирск "___" _________ 20___ г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик",
(наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик (исполнитель)", в лице _________________,
(должность,
Ф. И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом N _____________ от "___" _______ 20__ г.
(далее - контракт) Подрядчик (исполнитель) выполнил обязательства по
выполнению работ (оказанию услуг), а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ (оказанных услуг)
соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы (услуги) согласно контракту должны быть
выполнены (оказаны) "___" ________ 20___ г., фактически выполнены (оказаны)
"___" ________ 20___ г.
4. Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Исполнителю) в соответствии с
условиями Контракта ____________________.
6. В соответствии с п. ______________ Контракта сумма штрафных санкций
составляет ________________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.
7. ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ПОДРЯДЧИКУ (ИСПОЛНИТЕЛЮ) С УЧЕТОМ
УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ ___________________________.
8. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по контракту:
Сдал: Принял:
Подрядчик (исполнитель) Государственной заказчик
_______________________ ________________________
М. П. М. П.
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА
Государственный заказчик | Подрядчик (Исполнитель) |
____________________ ____________________
"___" ____________ 20__ г. "___" ____________ 20__ г.
М. П. М. П.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА КОНТРАКТА НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕРНОЙ
ФОРМЫ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Общие положения
Настоящая примерная форма Контракта (далее также - примерная форма) является основанием для составления Заказчиком проекта Контракта (далее - Контракт) на выполнение работ (оказание услуг) по конкретному размещаемому заказу для включения этого проекта в состав конкурсной документации, документации об открытом аукционе в электронной форме или размещения его на официальном сайте при размещении заказа путем запроса котировок и заключения Контракта по итогам размещения заказа с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается Контракт.
Проект Контракта составляется с учетом настоящей примерной формы.
Положения проекта, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, либо курсивом, являются изменяемыми.
В тех положениях, где предусмотрена вариативность (например, без НДС и с НДС, а также имеется предлог или), необходимо выбрать соответствующее.
Все остальные положения Проекта Контракта не подлежат исключению.
При составлении проекта Контракта могут добавляться статьи и пункты при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений примерной формы Контракта.
Наименование контракта
В случае если заказчиком является государственный заказчик Новосибирской области, то в наименовании контракта перед словом "КОНТРАКТ" и в преамбуле после слова "настоящий" добавляется слово "Государственный".
В случае если Заказчиком является бюджетное учреждение, то в наименовании контракта и в тексте слово "контракт" заменяется на слово "договор" в соответствующих падежах.
Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам примерной формы Контракта:
Преамбула
Указываются:
- в отношении Заказчика наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию Заказчика как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, Ф. И.О. уполномоченного представителя, сведения о документе, на основании которого уполномочен действовать представитель Заказчика;
- в случае если Заказчиком является бюджетное учреждение, то вместо слова "Государственный заказчик" используется слово "Заказчик".
- в отношении Подрядчика (Исполнителя): для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - имя, фамилия, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, фамилия, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя;
- ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения Контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе:
протокол оценки и сопоставления заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения конкурса, с указанием даты и номера;
протокол аукциона в случае, если Контракт заключается по результатам проведения аукциона, с указанием даты и номера;
протокол проведения открытого аукциона в электронной форме в случае, если Контракт заключается по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, с указанием даты и номера;
протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения запроса котировок, с указанием даты и номера;
решение Заказчика о размещении заказа у единственного Подрядчика (Исполнителя) с указанием даты и номера.
1. Предмет Контракта
В п. 1.1 на месте прочерка вносится наименование выполняемых работ (оказываемых услуг).
2. Цена Контракта и порядок расчетов
В п. 2.1 на месте прочерка вносятся общая стоимость всех выполняемых работ (оказываемых услуг) по Контракту в рублях и копейках, включая затраты, издержки и иные расходы Подрядчика (Исполнителя), связанные с исполнением Контракта, а также сумма НДС. Указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством), и выделяется сумма налога в рублях и копейках или в соответствующей валюте, если цена Контракта формируется в иностранной валюте.
В случае если Подрядчик (Исполнитель) не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается.
Пункт 2.3. является обязательным для включения в проект Контракта, поскольку в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.
3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)
Пункт 3.2.
В данном пункте Заказчиком указывается срок исполнения обязательств, предложенный участником размещения заказа, с которым заключается настоящий Контракт, в заявке на участие в конкурсе (аукционе, открытом аукционе в электронной форме), котировочной заявке либо установленный Заказчиком в конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме, извещении о проведении запроса котировок.
В случае выполнения работ (оказания услуг) по этапам (периодам) или в соответствии с календарным планом (графиком выполнения работ (оказания услуг), в данном пункте указывается соответствующая информация.
5. Пункт 5.3.3. применяется только для выполнения работ. Условие о соисполнителях, как правило, не применяется.
6. Гарантии
В п. 6.2 указывается срок гарантии в зависимости от вида выполненных работ (оказанных услуг).
7. Ответственность Сторон
С целью расширения практики использования заказчиками механизма штрафных санкций в проектах Контрактов должна быть предусмотрена обязанность Заказчика (а не право) применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств.
8. Порядок расторжения Контракта
В подпунктах Заказчик вправе внести основания для расторжения Контракта по своему усмотрению при условии их соответствия нормам гражданского законодательства.
9. Обеспечение исполнения Контракта
В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено участником размещения заказа, с которым заключается соответствующий Контракт, еще до подписания Контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускаются законом (безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте ст. 9 заглавными буквами, должны указываться в зависимости от формы обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого Подрядчиком (Исполнителем) в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, который не должен изменяться.
Наличие данного раздела обязательно.
Пункт 9.1:
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем перевода денежных средств в п. 9.1 должен быть указан специальный банковский счет Заказчика, на который такие средства должны переводиться;
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, в п. 9.1 указываются ее реквизиты, сумма, на которую она выдана, и срок ее действия.
Пункт 9.2:
1. Пункт подлежит обязательному включению в Контракты, заключенные по результатам проведения конкурса, оценка и сопоставление заявок в котором осуществлялись с использованием критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг", и заявка участника содержит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию, и размер обеспечения по соответствующему критерию, предложенный участником, составляет сумму, превышающую размер обеспечения критерия, установленного в конкурсной документации.
Обеспечение предоставляется до заключения контракта.
2. В случае если при оценке заявок на участие в конкурсе не использовался критерий "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг"; либо критерий "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" применялся при оценке заявок участников конкурса, однако заявка победителя не содержит предложения об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию; либо в конкурсной документации, документации о закрытом аукционе, об открытом аукционе в электронной форме не определено, что исполнение гарантийных обязательств должно быть обеспечено в рамках обеспечения исполнения по контракту, Контрактом может быть предусмотрена обязанность Подрядчика (Исполнителя) предоставить обеспечение исполнения контракта на период действия гарантийных обязательств.
При этом может быть предусмотрено, что обеспечение предоставляется до даты подписания Сторонами контракта Акта приема-передачи товара/Акта приемки объекта капитального строительства /Акта сдачи-приемки работ (услуг).
12. Срок действия, порядок изменения Контракта
Пункт 12.2.
В данном пункте Заказчиком указывается дата, которая определяется исходя из плановой даты завершения действия Контракта в соответствии с условиями Контракта с учетом сроков исполнения обязательств обеими Сторонами (даты, указанной в п. 3.3 Контракта, а также периода времени, в течение которого производится приемка выполненных работ (оказанных услуг) (ст. 4 Контракта), и периода времени, в течение которого производится оплата по Контракту (п. 2.8 Контракта).
Истечение указанного в п. 12.2. срока действия не влечет прекращения обязательств Сторон по Контракту.
В случае если Заказчиком включено условие о том, что окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, с истечением указанной даты отношения Сторон по Контракту прекращаются. Данное условие целесообразно предусматривать в тех контрактах, по которым с наступлением определенной даты исполнение Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств становится неактуальным для Заказчика.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
В разделе 14 указываются адреса регистрации и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Заказчика и Подрядчика (Исполнителя).
