Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Приложение к извещению
о проведении запроса котировок
от «07» ноября 2012 г. № 37/12
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ №___
на выполнение работ по устройству ограждения из профнастила на территории кладбища Ульяновского городского поселения Тосненского района
г. п. Ульяновка «____» ____________ 2012 г.
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________ ________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И СРОКИ
1.1. Основанием для заключения контракта является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о признании Подрядчика победителем в проведении запроса котировок (протокол заседания единой комиссии от «___» _____________ 2012 г.).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы на выполнение работ по устройству ограждения из профнастила на территории кладбища Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к контракту) и сметой (приложение № 2 к контракту).
1.3. По окончанию работ Заказчик обязуется принять у Подрядчика выполненные работы по Акту приемки-сдачи и оплатить их.
1.4. Сроки выполнения работ по данному контракту: в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.
1.5. Настоящий контракт действует в части расчетов до полного их исполнения.
1.6. В случае обнаружения ненадлежащего качества работ Подрядчик обязуется устранить эти недостатки.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего контракта определена на основании сметы (приложение № 2) и составляет ______________(___________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ____________(______________________) рубля ___ копеек.
2.2. Заказчик производит оплату по факту выполнения работ, после подписания акта выполненных работ, выставления счета и счета-фактуры, в срок до 27 декабря 2012 г.
2.3. Цена контракта включает в себя расходы на страхование, оплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять работы, являющиеся предметом контракта, и оплатить их стоимость в соответствии с условиями контракта и действующего законодательства.
3.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику, назначив срок их устранения.
3.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Выполнить работы по контракту согласно условиям контракта, действующего законодательства, с надлежащим качеством, в соответствии с согласованным сторонами техническим заданием (Приложение к контракту) в сроки установленные настоящим контрактом.
3.2.2. Незамедлительно (в срок не позднее 1 дня после выявления обстоятельств), письменно информировать Заказчика об обнаружении независящих от Подрядчика причин, препятствующих выполнению работ.
3.2.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при приемке работ.
3.2.4. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом.
3.2.5. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о проведении работ по контракту.
3.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль за ходом, качеством и производством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.3.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода проведения работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Технического задания и действующих нормативно-технических документов.
3.4. Подрядчик имеет право:
3.4.1. В пределах согласованной цены контракта самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимых для этого специалистов и работников.
4. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ
4.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.
4.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать СНиП, ТУ, ГОСТ, иным стандартам и требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ, условиям Контракта, требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода, а также требованиям органов государственного надзора.
4.3. Заказчик при приемке работ вправе составить акт, фиксирующий дефекты, и включающий согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан устранить дефекты в согласованный Заказчиком срок.
4.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
5.2. В случае нарушения сроков сдачи работ по вине Подрядчик, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) процента от цены настоящего контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка взыскивается начиная с первого дня, следующего за днем просрочки.
5.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по контракту своих обязательств, исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пеней) по контракту в доход бюджета Ульяновского городского поселения возложено на Заказчика.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
5.6. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.7. Несвоевременная оплата выполненных работ в связи с задержкой поступления финансирования не является основанием для приостановления работ по настоящему контракту и применения всех видов санкций.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего контракта, разрешаются путем переговоров, стороны обмениваются письменными претензиями, а в случае неурегулирования спорных вопросов в течение 10 дней, любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Ленинградской области.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Стороны вправе изменить или расторгнуть настоящий контракт по соглашению сторон или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. При расторжении контракта по вине одной из Сторон, такая Сторона возмещает пострадавшей Стороне все причинённые ненадлежащим исполнением условий контракта убытки.
8.3. Все изменения и дополнения к контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью контракта.
8.4. Соглашение о расторжении контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.
9.3. Если в результате изменения законодательства какие-либо положения настоящего контракта утратят свою силу, стороны обязуются согласовать порядок исполнения контракта; при этом все остальные его положения остаются обязательными для сторон.
9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
9.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, один – у Заказчика.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.
10.2. В случае изменения, у одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую сторону до вступления изменений в силу.
10.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении номеров телефонов, телефаксов не позднее 10 дней со дня их изменений.
Приложение . Техническое задание на выполнение работ по устройству ограждения из профнастила на территории кладбища Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Приложение . Локальная смета на выполнение работ по устройству ограждения из профнастила на территории кладбища Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Ленинградская область, Тосненский район, пгт. Ульяновка ул. Победы д. 34 Телефон/, 93-144 Р/сч. № в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург Глава администрации ________________ | ПОДРЯДЧИК |
Приложение
к контракту от «__» _____________ 2012 г. № ____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству ограждения из профнастила
на территории кладбища Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Объем выполняемых работ и материалов
№ п/п | Наименование работ и материалов | Единица измер. | Кол-во |
1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.329, ( Н. Р. 80*0,85*0,9% = 467.03 руб. С. П. 45*0,8*0,85% = 237.35 руб.) | 100 м3 грунта | 0.04 |
2. | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2,5м к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.329, к стоимости машин: 4.987, к з/п машинистов: 11.329, к материалам: 6.636, ( Н. Р. 142*0,85*0,9% = 22452.74 руб. С. П. 95*0,8*0,85% = 13389.25 руб.) | 100 м | 1 |
3. | Трубы стальные прямоугольные (гост 8645-86) размером 40х20 мм, толщ. стенки 2 мм (ТССЦ 10.2012 Санкт-Петербург ) | м | 300 |
4. | Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 60х60 мм, толщ. стенки 3,5 мм (ТССЦ 10.2012 Санкт-Петербург ) | м | 148 |
5. | Монтаж: профилированного настила к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.329, к стоимости машин: 6.765, к з/п машинистов: 11.329, к материалам: 3.402, ( Н. Р. 110*0,85*0,9% = 2157.99 руб. С. П. 70*0,8*0,85% = 1233.14 руб.) | 1 т монтируемых конструкций | 0.774 |
6. | Профилированный лист оцинкованный: с,8 (ТССЦ 10.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.774 |
Характеристики ограждения: высота листа – 2,0 м, расстояние от земли – 50-70 см, протяженность – 90 п. м.
ЗАКАЗЧИК Глава администрации ______________________// | ПОДРЯДЧИК ________________ ______________________/_______________ / |
Приложение
к контракту от «__» _____________ 2012 г. № ____
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на выполнение работ по устройству ограждения из профнастила на территории кладбища Ульяновского городского поселения
Основание:
Составлена в ценах на: октябрь 2012
Сметная стоимость: 180452.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 152.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 20791.00 руб.
№ | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда | ||||
п. п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | ||
основной | в. т. ч. з/пл | заработной | в. т. ч. з/пл | на | всего | ||||||
з/пл | машинистов | платы | машинистов | единицу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 1 | |||||||||||
1 | ТЕР 6 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.329, ( Н. Р. 80*0,85*0,9% = 467.03 руб. С. П. 45*0,8*0,85% = 237.35 руб.) | 100 м3 грунта | 0.04 | 1689,53 | 0 | 765.63 | 765.63 | 0 | 154.00 | 6.16 |
2 | ТЕР 3 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2,5м к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.329, к стоимости машин: 4.987, к з/п машинистов: 11.329, к материалам: 6.636, ( Н. Р. 142*0,85*0,9% = 22452.74 руб. С. П. 95*0,8*0,85% = 13389.25 руб.) | 100 м | 1 | 6042,19 | 1951.47 | 44194.06 | 17661.12 | 9731.98 | 128.37 | 128.37 |
П | Трубы стальные прямоугольные (гост 8645-86) размером 40х20 мм, толщ. стенки 2 мм (ТССЦ 10.2012 Санкт-Петербург ) | м | 300 | (47.46) | (14238) | ||||||
Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 60х60 мм, толщ. стенки 3,5 мм (ТССЦ 10.2012 Санкт-Петербург ) | м | 148 | (157.4) | (23295.20) | |||||||
3 | ТЕР 4 | Монтаж: профилированного настила к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 11.329, к стоимости машин: 6.765, к з/п машинистов: 11.329, к материалам: 3.402, ( Н. Р. 110*0,85*0,9% = 2157.99 руб. С. П. 70*0,8*0,85% = 1233.14 руб.) | 1 т монтируемых конструкций | 0.774 | 625,88 | 215.43 | 3862.87 | 2363.94 | 1128.02 | 22.20 | 17.18 |
3П | Профилированный лист оцинкованный: с,8 (ТССЦ 10.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.774 | (34407.27) | (26631) | ||||||
Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. | 48823 | 20791 | 10860 | 152 | ||||||
Коэффициент на стесненность: | 1 | ||||||||||
Итого со стесненностью: | руб. | 48823 | 20791 | 10860 | 152 | ||||||
Индекс к оплате труда рабочих: | 1 | 20791 | |||||||||
Индекс к стоимости эксплуатации машин: | 1 | 10860 | |||||||||
в том числе зарплата машинистов: | 1 | 3143 | |||||||||
Индекс к стоимости материалов: | 1 | 17172 | |||||||||
Материалы в текущем уровне цен: | 1 | 64164 | |||||||||
Итого с индексацией: | руб. | 112987 | 20791 | 10860 | 152 | ||||||
Накладные расходы %: | % | 25078 | |||||||||
Итого с накладными: | руб. | 138065 | |||||||||
Сметная прибыль %: | % | 14860 | |||||||||
Итого: | руб. | 152925 | |||||||||
Налог на добавленную стоимость % | % | 18 | 27526.50 | ||||||||
Всего по разделу: | руб. | 180452 | |||||||||
Итого по всем разделам: | руб. | 180452 | |||||||||
Всего по смете: | руб. | 180452 |
Коэффициент снижения:
Итого по контракту с учетом коэффициента снижения: ____________ (_______________________________________) рублей 00 копеек.
ЗАКАЗЧИК Глава администрации ______________________// | ПОДРЯДЧИК ________________ ______________________/_______________ / |
