Документация (стр. 4 )

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект

Государственный контракт №

Санкт-Петербург «____» ______ 201_г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 000 Приморского района Санкт - Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», _____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________ в лице _________________________________, действующего на основании _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ______________________ в здании Заказчика, расположенного по адресу: ________________________________________(далее – объект).

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией и сметами, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

1.3. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание Подрядчика победителем аукциона в электронной форме (№________________ от _______________).

2. Срок выполнения работ

2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ по Договору: с 20.06.2012г. после подписания акта передачи Подрядчику Объекта для выполнения работ.

Заказчик передает по акту Объект Подрядчику не более чем за три рабочих дня до начала периода выполнения работ, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга»

- период производства работ – с 20.06.2012 по 20.07.2012г. после подписания акта передачи объекта Подрядчику для выполнения работ.

2.2. Датой окончания выполнения работ Подрядчиком будет считаться дата подписания акта выполненных работ КС-2.

2.3. Датой полного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в соответствии с настоящим Государственным контрактом является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на выполнение работ, в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом.

3. СТОИМОСТЬ работ ПО КОНТРАКТУ и порядок ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ является фиксированной и определяется с учетом коэффициента аукционного снижения и составляет ___________(__________________ _____________________________), в том числе НДС (___%)____________________ руб.

Коэффициент аукционного снижения составляет _____________________.

3.2. Цена указанная в п. 3.1., настоящего Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.

3.4. В случае уменьшения (отсутствия) финансирования Заказчика из бюджета Санкт-Петербурга в период действия настоящего Контракта, и в связи с этим невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления субсидий на счет Заказчика на финансирование настоящего Контракта.

3.5 Оплата работ производится Заказчиком за счет выделенных субсидий, по мере и при условии их выделения Заказчику.

3.6. Оплата работ обеспечивается Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-3), при выставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (если облагается НДС).

3.7. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ является подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на выполнение работ, к которому прикладываются подписные Сторонами настоящего Контракта акт выполненных работ по форме КС-2, а так же справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) согласно сметам Заказчика Санкт-Петербурга с учетом рассчитанного коэффициента аукционного снижения.

3.8. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

3.11 Авансирование работ не предусмотрено.

4. Права и обязанности ПОДРЯДЧИКА

При выполнении работ по настоящему контракту Подрядчик обязан:

4.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта, выполнить за свой риск работы, указанные в пункте 1.1 Контракта в соответствии с условиями Контракта и сметой. Подрядчик обязан выполнять все предусмотренные договором работы лично и не вправе привлекать для их выполнения третьих лиц.

4.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

4.3. Выполнить работы в полном объеме и с надлежащим качеством в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

Своими силами и за свой счет, поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование в месте, указанном Заказчиком.

4.4. Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций, по требованию Заказчика представляет ему все эти документы.

4.5. Выполняет своими силами и средствами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.6. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

4.7. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивает их своевременную уборку.

4.8. До приемки объекта Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения.

4.9. Обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества от начала работ до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на выполнение работ.

4.10. В 10-дневный срок после подписания Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на выполнение работ вывезти с территории принадлежащее ему имущество и строительный и иной мусор, связанный с произведенными Подрядчиком для Заказчика работами на Объекте.

4.11. Выполнять иные права и обязанности, предусмотренные для Подрядчика условиями данного Контракта и действующим законодательством.

5. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА

При выполнении настоящего Контракта Заказчик:

5.1. Передает объект для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчику после подписания Сторонами Государственного контракта и регистрации его в Реестре государственных контрактов с оформлением в установленном порядке акта приема-передачи объекта.

5.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.

5.3. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

5.4. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет Акты сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на выполнение работ, акты на выполненные работы по форме (КС-2). Заказчик совместно с СПб ГУ «Служба заказчика администрации Приморского района», в соответствии с договором на безвозмездное оказание услуг по техническому сопровождению учреждений, подведомственных администрации Приморского района, осуществляет технический надзор и контроль за качеством, технологией и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

Заказчик имеет право беспрепятственного доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, то он письменно излагает свое мнение в претензии, с указанием сроков устранения, а Подрядчик обязуется своими силами и без увеличения стоимости работ в указанные в претензии сроки переделать эти работы и устранить указанные Заказчиком недостатки.

6.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте, если он предусмотрен для производства работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему контракту, и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на объекте и прилегающей территории.

6.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик, с самостоятельным получением необходимой разрешительной документации.

6.5. При наличии скрытых работ, Подрядчик за три рабочих дня до начала приемки скрытых работ письменно информирует об этом Заказчика.

6.6. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, Подрядчиком и представителем СПб ГУ «Служба заказчика администрации Приморского района» актов освидетельствования скрытых работ.

6.7. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя СПб ГУ «Служба заказчика администрации Приморского района».

6.8. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя СПб ГУ «Служба заказчика администрации Приморского района» или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

6.6. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

7. сдачА-приемкА работ

7.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик не позднее, чем 5-ти дневный срок после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата работ.

7.2. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания сторонами в присутствии представителя СПб ГУ «Служба заказчика администрации Приморского района» Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на выполнение работ.

7.3. При обнаружении комиссией в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При этом, Заказчик вправе не подписывать Подрядчику Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на выполнение работ, акт выполненных работ КС-2, до полного устранения Подрядчиком недостатков в выполненной работе. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

7.4. Приемка объекта и подписание соответствующих актов производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до дня, определяемого сторонами.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – 3 года с даты подписания Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на выполнение работ. если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результаты работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах трех лет со дня, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

10. Ответственность сторон

10.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

- за нарушение сроков начала и/или окончания работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

- при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в несоответствии уровня качества работ требованиям нормативных документов и/или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

- за задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

- При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

10.2. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта (п.4.7, п.4.9, п.4.10) Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от Подписи – в одностороннем порядке.

10.3. В случае не устранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пяти десятых процента) от цены Контракта.

10.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензий Заказчика перечислением денежных средств на лицевой счет Заказчика, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

10.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

10.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. РАСТОРЖЕНИЕ контракта

11.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:

- Подрядчик в течении 3-х дней со дня регистрации контракта в реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга не принял по акту передачи объекта в ремонт от Заказчика в присутствии представителя СПб ГУ «Служба заказчика администрации Приморского района»

-  Подрядчик в течение 1 дня после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

-  если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимым;

-  аннулирование или истечение срока действия лицензии на строительную деятельность либо других ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

-  в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц, в том числе иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт с предварительным уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

11.2. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику по акту, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения Контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения Контракта).

11.4. Подрядчик вправе потребовать от Заказчика расторжения Контракта по соглашению сторон в следующих случаях:

- остановки выполнения работ по настоящему Контракту по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 3 дня;

- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ по настоящему Контракту.

11.5. Досрочное расторжение Контракта возможно по обоюдному согласию сторон либо в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12. ОСОБЫЕ условия

12.1. Заказчик и Подрядчик должны принимать участие в работе по проведению контрольного обмера на объекте, который является предметом настоящего Контракта.

12.2. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к оплате актам Подрядчика Заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от Подрядчика.

12.3. Подрядчик предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения государственного контракта (реквизиты).

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Контракту.

Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока либо в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.5. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания Сторонами и действует до «__» 20__ г.".

13.6. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

13.7. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение – Локальная смета на ___ л.

Приложение – Предложение о качестве работ на ___ л.

14. место нахождения и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:

от Заказчика: от Подрядчика:

___________________ _____________

Приложение

к государственному контракту

№___ от __________________

Локальная смета заказчика

(Приложение к тому 3 с учетом коэффициента аукционного снижения)

Приложение

к государственному контракту

№___ от __________________

Предложение о качестве работ

(по форме приложения № 5 к Тому 2)