Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

ДОГОВОР №

Москва

« » ______ 2013 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» (»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице___________________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить поверенное в органах Росстандарта оборудование, наименование, ассортимент, комплектность, количество и цена которого определяются в Приложении № 1 к Договору «Расчет цены договора», являющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Вместе с передаваемым оборудованием Покупатель получает неисключительные права на специальное программное обеспечение (далее – СПО) в его составе. Покупатель вправе использовать СПО в целях, для достижения которых был заключен Договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче исключительного права на СПО другому лицу Покупатель сохраняет право использования СПО, переданного по Договору.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Поставляемое оборудование по своему качеству и безопасности должно соответствовать техническим условиям и требованиям, предъявляемым к оборудованию данного вида.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

На момент передачи Покупателю оборудование должно принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

2.2. Поставщик обязан при передаче оборудования представить Покупателю следующие документы:

руководство по эксплуатации на русском языке;

свидетельство о поверке;

копию свидетельства об утверждении типа средства измерения;

копию приложения к свидетельству об утверждении типа средства измерения (описание типа средства измерения);

приемо-сдаточные документы (товарная накладная, счет-фактура, Акт сдачи-приемки оборудования в двух экземплярах, подписанный со своей стороны).

2.3. Требования к маркировке поставляемого оборудования определяются в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на оборудование данного вида. Оборудование должно быть промаркировано таким образом, чтобы можно было однозначно идентифицировать его при приемке, а также правильно эксплуатировать.

2.4. Поставляемое оборудование должно быть упаковано таким образом, чтобы обеспечивалась его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения.

2.5. Приемка оборудования по количеству осуществляется Покупателем в момент его непосредственной передачи представителю Покупателя и удостоверяется его подписью на товарной накладной. Представитель Покупателя осматривает оборудование, проверяет количество и целостность упаковок, отсутствие механических повреждений тары или самого оборудования (в случае отсутствия упаковки или тары) и его комплектность.

2.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня передачи оборудования его представителю Покупатель обязан проверить целостность, ассортимент, комплектность, работу оборудования и при отсутствии претензий подписать со своей стороны Акт сдачи-приемки оборудования и один экземпляр направить Поставщику. При наличии претензий по целостности, ассортименту, комплектности, количеству оборудования, качеству его работы Покупатель вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки оборудования, изложить свои претензии в письменном виде и направить их Поставщику в указанный в настоящем пункте Договора срок.

Датой исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору считается дата подписания Покупателем Акта сдачи-приемки оборудования. Если Покупатель не предъявил обоснованных претензий в срок, указанный в настоящем пункте Договора, оборудование считается принятым.

2.7. Все права (владения, пользования и распоряжения) на оборудование, также неисключительные права на СПО в его составе, переходят к Покупателю со дня подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оборудования. Риск случайной гибели, порчи, утраты и повреждения оборудования до момента подписания Покупателем Акта сдачи-приемки оборудования несет Поставщик.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Договора составляет _______________________________________________, в том числе НДС составляет ___________________________________.

Все расчеты между Сторонами производятся в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты.

Цена Договора является твердой и в ходе исполнения Договора не может быть изменена. В цене Договора учтены все расходы и затраты Поставщика, связанные с исполнением принятых им на себя по Договору обязательств, в том числе расходы по доставке и поверке в органах Росстандарта оборудования.

3.2. На основании счета, выставляемого Поставщиком, Покупатель в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Договора перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере 50% от цены Договора.

3.3. Окончательный платеж в размере 50% от цены Договора Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оборудования на основании счета, выставленного Поставщиком.

3.4. Обязательство Покупателя по оплате, в том числе по перечислению авансового платежа, будет считаться исполненным в день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка оборудования, включая сдачу-приемку, должна быть произведена по адресу: Москва, ул. Старокрымская, вл. 13 в срок, не позднее, чем через 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня подписания Договора Сторонами, при условии своевременного перечисления авансового платежа (п. 3.2 Договора).

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

5.1. Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства по бесплатному ремонту оборудования, непригодного для целей его использования, в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней. На время ремонта оборудования Покупателю бесплатно предоставляется Поставщиком другое аналогичное оборудование. Гарантийный срок на поставляемое оборудование начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оборудования. Гарантийный срок автоматически продлевается на время, в течение которого оборудование не могло использоваться по причинам, имевшим место вследствие выхода его из строя. Гарантийные обязательства Поставщика подтверждаются Договором.

5.2. Гарантия аннулируется, если оборудование вышло из строя в результате неправильной эксплуатации по вине Покупателя.

5.3. В случае выхода из строя поставляемого оборудования по вине Покупателя, Поставщик может осуществить его замену за счет Покупателя. Вина Покупателя должна быть доказана Поставщиком.

5.4. При обнаружении невозможности устранения недостатков в работе оборудования, выявленных в ходе эксплуатации, а также в случае их повторного проявления после устранения Поставщиком в период гарантийного обслуживания, Покупатель вправе направить Поставщику требование о возврате денежных средств, уплаченных по Договору, уплаты неустойки и возмещения убытков. Возврат уплаченных по Договору денежных средств, уплата неустойки и возмещение убытков осуществляются в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае если Покупатель не произвел авансовый платеж (п. 3.2 Договора) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Договора Сторонами, Договор признается расторгнутым, и Стороны не несут ответственности за неисполнение по нему обязательств.

6.3. В случае нарушения срока поставки (п. 4.1 Договора) Покупатель вправе взыскать с Поставщика штрафную неустойку в виде пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, включая день полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке, удостоверенный Актом сдачи-приемки оборудования. При этом сумма штрафной неустойки не может превышать 3 % от цены Договора.

При проведении окончательных расчетов с Поставщиком по Договору Покупатель вправе в одностороннем порядке удержать из причитающейся к выплате Поставщику денежной суммы начисленную им сумму штрафной неустойки.

6.4. В случае нарушения Поставщиком срока поставки оборудования более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, без обращения в суд, и потребовать от Поставщика возврата произведенного авансового платежа, (п. 3.2 Договора), уплаты неустойки (п. 6.3 Договора) и возмещения убытков. Возврат уплаченного по Договору авансового платежа, уплата неустойки и возмещение убытков производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

6.5. В случае нарушения сроков возврата уплаченных по Договору денежных средств, уплаты неустойки и возмещения убытков (п. п. 5.4, 6.4 Договора) Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 3 % от цены Договора.

Денежные средства должны быть перечислены Поставщиком на расчетный счет Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

6.6. При поставке некачественного Оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде штрафа в размере 10 % от цены такого Оборудования и возмещения убытков, понесенных Покупателем, в связи с поставкой некачественного Оборудования.

Денежные средства должны быть перечислены Поставщиком на расчетный счет Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

6.7. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение и/ или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, например, таких как наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокада, эмбарго, издание нормативных правовых актов или иное административное вмешательство со стороны государственных органов, а также других обстоятельств, оказывающих влияние на исполнение обязательств по Договору, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть или предотвратить.

7.2. Документ, выданный компетентным государственным органом (органом местного самоуправления) Российской Федерации, является достаточным доказательством, подтверждающим наличие и продолжительность действия указанных обстоятельств.

7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства и/или их последствия как на основание освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору.

7.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий, подтвержденных соответствующими документами, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

7.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более 60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения Договора или решения вопроса о расторжении Договора и проведении взаимных расчетов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства Поставщика.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров они разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.  Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Результаты достигнутого соглашения должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

10.3.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только при взаимном их подписании надлежаще уполномоченными представителями Сторон и заверении печатями.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

11.1. Об изменении адресов и реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения. Ответственность за неисполнение данного требования и все связанные с этим негативные последствия несет Сторона нарушившая его.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

»

Москва, ул. Достоевского, д. 1/21

р/с

России» г. Москва

к/с

Генеральный директор

_______________

М. П.

Приложение

к Договору №

от «____» _______ 2013 года

Расчет цены договора

№

п/п

Наименование оборудования

Номер по каталогу

производителя

Кол-во

Цена за ед.

(с учетом НДС ___%)

Общая цена

(с учетом НДС ____%)

(ед.)

(руб.)

(руб.)

1.

2.

3.

4.

5.

ТВ анализатор R&S ETL с трекинг генератором, с опциями:

ETL-B203 – ВЧ преселектор с дополнительным входом 75 Ом и разветвителем для ETL-B310;

ETL-B280 – плата обработки MPEGTS (требуются опции B281 и K282);

ETL-B281 – видео/аудио декодер

(SDTV, MPEG-2, H.264);

ETL-B300 – плата расширения для

DVB-T2 (искл. ETL-B110, - B210, -

B215, - B216);

ETL-K208 – запись измерений для ДТВ;

ETL-K240 - демодулятор DVB-T/H;

ETL-K241 - анализ SFN для DVB-T/H;

ETL-K282 – анализ/мониторинг MPEG-TS;

ETL-K284 – анализ вещательных данных (DVB-H);

ETL-K340 - демодулятор DVB-T2

(требует - B300);

ETL-K341 - анализ SFN для DVB-T2

(требует - B300);

ETL-K382 - анализ/мониторинг T2-MI (требует - B280 и - K282);

FSL-B4 – термостатированный опорный генератор.

Анализатор спектра FSH-8 с предусилителем, следящим генератором и комплектом измерительных антенн с опциями:

R&S FSH-K40 – дистанционное управление через сетевой или USB интерфейс;

R&S FSH-K50 – анализатор нисходящих сигналов LTE FDD;

R&S FSH-K50Е – расширенный анализ нисходящих сигналов LTE FDD;

R&S FSH-K51 – анализ нисходящих сигналов LTE TDD;

R&S FSH-K51Е – расширенный анализ сигналов LTE TDD;

R&S HA-Z232 – карта памяти SD;

R&S HA-Z202 – адаптер питания 12 В;

R&S HA-Z220 – мягкая сумка для переноски FSH4/8;

R&S FSH-K43 – режим приемника;

R&S HA-Z240 – GPS приемник;

R&S НЕ300 – активная направленная антенна от 20 МГц до 7,5 ГГц

Универсальный анализатор радиосетей TSMW опциями:

TSMW – радиочастотный сканер;

TSMW-К21 – опция сканера GSM/WCDMA;

TSMW-К26 – опция сканера TETRA Rel.1;

TSMW-К29 – опция сканера LTE;

TSMW-К30 – опция сканера MIMO;

TSMW-К28 – опция сканера WiMAX;

TSMW-К27 – проведение спектрального анализа;

TSMW-К22 – опция сканера CDMA2000 & EV-DO Rev. A;

ROMES4 – опция для измерений и воспроизведения GSM и WCDMA c технической поддержкой до 1 года

(ROMES4UPS - 1510.8140.02);

ROMES4REP – опция воспроизведения CMD и RSCMD файлов и экспорта данных;

ROMES4N15 – опция Coverage Plug-In;

ROMES4N18 – опция спектрального анализа;

ROMES4N20 – опция 2G/3G Data Plug-In;

ROMES4NLOC – опция определения ожидаемого местоположения базовой станции со сканером TSMx для мобильных сетей GSM и WCDMA;

ROMES4T1W – драйвер сканера TSMW;

MV-OSM – опция для работы с картами Open Street Map;

TSMW-Z1 – источник питания;

TSMW-Z5 – кофр для перевозки;

TSMW-ZА1 – магнитное основание для антенн;

TSMW-ZЕ6 – антенна МГц;

TSMW-ZЕ2 – антенна 406-440 МГц;

TSMW-ZЕ4 – антенна МГц;

TSMW-Z8 – MIMO antenna multi band;

СW2TSMW – опция расширенная гарантия и калибровка

Портативный приемник PR100 в комплекте с измерительными антеннами:

PR100 – портативный приемник;

PR100-PS – опция для панорамного сканирования;

PR100-RC – опция для дистанционного управления;

PR100-ETM – опция для внешней синхронизации измерений;

PR100-FS – опция измерения напряженности поля;

PR100-IR – опция для внутренней записи;

PR100-BP – дополнительный комплект батарей

PR100-SC– кейс для транспортировки;

HE300 – портативная направленная антенна;

HE300HF – опция КВ для портативной направленной антенны;

PR100-GPS - опция работы с устройством спутниковой навигации и электронной картографии;

PR100-DF опция пеленгования фазовым методом в диапазонах 20 МГц – 1,3 ГГц, 690 МГц – 6 ГГц;

HA-Z202 адаптер питания от бортовой сети автомобиля

Анализатор ТВ-сигналов TV EXSPLORER HD+ с опциями:

Цифровые модуляции DVB-T2, DVB-T, DVB-H, DVB-S, DVB-S2, DVB-C;

дисплей высокого разрешения;

кейс для переноски;

слот для подключения САМ модулей для установки карт условного доступа);

функция подключения внешних устройств через интерфейсы SCART, HDMI, RF, TS-ASI, USB;

внутренний источник питания для подключения внешних устройств (LNB, МШУ)

2112.0004.13

1309.6000.18

1304.5606.02

1304.5735.02

1304.5793.02

1304.5812.02

1304.5829.02

1309.6223.00

1309.6117.00

1309.6175.00

1309.6700.03

4067.5900.02

4067.5900.02

1503.3001.03

1503.4514.02

1510.8792.02

1503.4550.02

1514.4085.02

1503.4543.02

1503.4537.02

1503.4520.02

1117.6885.04

1117.6885.34

1510.9424.02

1117.6885.74

1510.9299.20

1117.6885.32

1117.6885.02

3029.8296.02

1503.4608.02

1117.9955.02

1145.6705.00

1516.2515.00

1117.8165.00

1514.5281.00

1518.1851.02

3595.4048S07

4079.9011.02

4071.9306.02

4071.9406.02

4071.9458.02

4071.9506.02

4071.9358.02

4071.9206.02

4071.9258.02

4067.5900.02

4067.6806.02

4071.9958.02

4096.2805.02

1309.6117.00

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

14

4

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

17

ИТОГО:

НДС:

Всего по Договору:

Цена Договора составляет __________________, в том числе НДС _________________.

Цена Договора является твердой и в ходе исполнения Договора не может быть изменена. В цене Договора учтены все расходы и затраты Поставщика, связанные с исполнением принятых им на себя по Договору обязательств, в том числе расходы по доставке и поверке в органах Росстандарта оборудования.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

_________________

М. П.

»

Генеральный директор

_________________

М. П.