Котировочная документация

		«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель главы администрации города по экономике, городскому имуществу и градостроительству, вице-мэр ____________________ «______» __________________2010 г.
КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по проведению запроса котировок цен на выполнение работ по устройству подвесных потолков в подвале на объекте «Пристрой больницы №30 в Московском районе» № ЗК-10С-30-5

г. Нижний Новгород

2010 год

Администрация города Нижнего Новгорода

приглашает принять участие в размещении муниципального заказа путем запроса котировок цен на выполнение работ по устройству подвесных потолков в подвале на объекте «Пристрой больницы №30 в Московском районе»

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора запроса котировок – администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и инвестиций, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 4-й этаж, , *****@,

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, далее – Муниципальный заказчик).

3. Источник финансирования заказа – средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2010 г.

4. Форма котировочной заявки – согласно Приложению № 1 котировочной документации.

5. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – выполнение работ по устройству подвесных потолков в подвале на объекте «Пристрой больницы №30 в Московском районе» (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение к муниципальному контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящей котировочной документации (далее - Работы).

6. Место выполнения работ – г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская.

7. Срок выполнения работ – 7 (семь) дней с даты подписания муниципального контракта.

8. Условия выполнения работ – отражены в проекте муниципального контракта (Приложение котировочной документации).

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ – Авансирование Работ не предусмотрено. Оплата выполненных Работ производится Муниципальным заказчиком по казначейской системе исполнения бюджета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в пределах лимитов бюджетных обязательств, на основании актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 и счетов-фактур, представленных Подрядчиком на оплату. Формы КС-2 и КС-3 оформляются в 3 (трех) экземплярах. Муниципальный заказчик осуществляет оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами указанных форм КС-2 и КС-3 и предоставления исполнительной документации и документации, необходимой для ввода Объекта в эксплуатацию. Формы КС – 2 и КС-3 представляются Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца.

10. Максимальная цена муниципального контракта – Сто шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% -Двадцать пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 05 копеек.

11. Сведения о расходах, включенных в цену муниципального контракта – цена муниципального контракта включает в себя стоимость всех Работ в соответствии с предметом муниципального контракта, Техническим заданием (Приложение к муниципальному контракту) и проектно-сметной документацией, содержание строительной площадки, оплату за временное электроснабжение, отопление, водопользование и водоотведение на период выполнения Работ, а также расходы по оплате всех налогов и иных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок – котировочные заявки подаются в запечатанных конвертах по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 4-й этаж, каб. 455 в срок с 09-00 часов по московскому времени «08» ноября 2010 года до 18-00 часов по московскому времени «11» ноября 2010 года (заявки принимаются в рабочие дни).

13. Срок подписания победителем запроса котировок цен муниципального контракта – муниципальный контракт заключается в срок не ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

14. Проект муниципального контракта – Приложение котировочной документации.

15. Требования к участнику запроса котировок цен - отсутствие в предусмотренном Федеральным законом -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Организатор запроса котировок

Приложение

к котировочной документации

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на выполнение работ по устройству подвесных потолков в подвале на объекте «Пристрой больницы №30 в Московском районе»

№ ЗК-10С-30-5

I. Общие сведения о правомочности участника запроса котировок:
Для юридических лиц:
Наименование участника запроса котировок:
Место нахождения:
Идентификационный номер налогоплательщика:
Банковские реквизиты:
Телефон, факс:
Для физических лиц:
Ф. И.О.:
Место жительства:
Адрес регистрации:
Идентификационный номер налогоплательщика:
Банковские реквизиты:
Телефон, факс:
II. Предложение об условиях исполнения контракта
*Цена муниципального контракта, руб.:

*) Цена муниципального контракта включает в себя стоимость всех Работ в соответствии с предметом муниципального контракта, Техническим заданием (Приложение к муниципальному контракту) и проектно-сметной документацией, содержание строительной площадки, оплату за временное электроснабжение, отопление, водопользование и водоотведение на период выполнения Работ, а также расходы по оплате всех налогов и иных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае если наша организация будет признана победителем запроса котировок цен на выполнение работ по устройству по устройству подвесных потолков в подвале на объекте «Пристрой больницы № 30 в Московском районе» обязуемся в срок, указанный Муниципальным заказчиком в котировочной документации, подписать в 2-х экземплярах муниципальный контракт на выполнение работ по устройству подвесных потолков в подвале на объекте «Пристрой больницы № 30 в Московском районе» в соответствии с Техническим заданием (Приложение к муниципальному контракту), проектно-сметной документацией по цене, предложенной нами в данной заявке, и направить его Муниципальному заказчику.

Согласен (ны) исполнять условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен.

Срок действия настоящего предложения 100 дней.

Руководитель__________________________ Ф. И.О.________________________________

(подпись)

М. П.

Дата __________________

Приложение

к котировочной документации

Муниципальный контракт

(проект)

г. Нижний Новгород «__» _________ 2010 года

Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода», Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет Контракта.

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по устройству подвесных потолков в подвале (далее – Работы) на объекте: «Пристрой больницы № 30 в Московском районе» (далее Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение к Контракту), проектно-сметной документацией.

1.2. Настоящий Контракт заключен по результатам запроса котировок цен (протокол от «___» ___________2010 №____ ).

2. Цена Контракта и порядок оплаты.

2.1. Цена Контракта определена по результатам запроса котировок цен и составляет ______________________________ (__________________________) рублей ____коп., в том числе НДС 18% _____________ (________________________________) рублей _______коп.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всех Работ в соответствии с предметом Контракта, Техническим заданием (Приложение к Контракту) и проектно-сметной документацией, содержание строительной площадки, оплату за временное электроснабжение, отопление, водопользование и водоотведение на период выполнения Работ, а также расходы по оплате всех налогов и иных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Цена настоящего Контракта является твёрдой и не подлежит изменению, за исключением случая предусмотренного п.2.4. Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёмов Работ и иных условий исполнения Контракта, указанных в Техническом задании (Приложение к Контракту).

2.5. Авансирование Работ не предусмотрено. Оплата выполненных Работ производится Муниципальным заказчиком по казначейской системе исполнения бюджета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в пределах лимитов бюджетных обязательств, на основании актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 и счетов-фактур, представленных Подрядчиком на оплату. Формы КС-2 и КС-3 оформляются в 3 (трех) экземплярах. Муниципальный заказчик осуществляет оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами указанных форм КС-2 и КС-3 и предоставления исполнительной документации и документации, необходимой для ввода Объекта в эксплуатацию. Формы КС – 2 и КС-3 представляются Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца.

Акты по форме КС-2 составляются в соответствии с фактически выполненными Работами, согласно сметам, выпущенными в базисном уровне цен (ТЕР 2001 г. В редакции 2009 года). Стоимость Работ пересчитывается в текущий уровень цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих цене настоящего Контракта.

3. Обязательства Подрядчика.

3.1. Выполняет все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а так же в соответствии с действующими строительными нормами и техническими регламентами и передает их результат по актам выполненных Работ по форме КС-2 Муниципальному заказчику.

3.2. Обеспечивает наличие на строительной площадке необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники.

3.3. В случае необходимости разрабатывает регламент обращения с отходами строительства и сноса в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области «О типовом порядке обращения с отходами строительства и сноса» и требованиями, предъявляемыми инспекцией административно-технического надзора Нижегородской области и регистрирует его согласно постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении Положения о порядке регистрации Регламентов обращения с отходами строительства и сноса на территории города Нижнего Новгорода».

3.4. На территории строительной площадки на период строительства выполняет своими силами все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Контракту. Заключает двухсторонние договоры с энергоснабжающими организациями на поставку ресурсов на временное электроснабжение, отопление, водопользование, водоотведение, необходимое при испытании инженерных систем и других циклов. Оплачивает затраты, связанные с временным подключением к сетям инженерной инфраструктуры, без последующего возмещения Муниципальным заказчиком.

3.5. Обеспечивает на строительной площадке во время проведения Работ выполнение необходимых мероприятий по пожаро– и взрывоопасности, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, а также устанавливает временное освещение.

3.6. Вывозит в трёхдневный срок после окончания выполнения Работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции.

3.7. Передаёт Муниципальному заказчику исполнительную документацию по выполненным Работам, необходимую для ввода Объекта в эксплуатацию, одновременно с предоставлением актов КС-2 по данным видам Работ.

3.8. Незамедлительно устраняет замечания Муниципального заказчика о нарушении технологии выполнения Работ, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

3.9. Вправе привлекать для выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, субподрядные организации, предварительно проинформировав Муниципального заказчика в письменном виде с приложением документов, сведений о деятельности субподрядных организаций и заверенные копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3.10. Несет ответственность за выполнение, качество и сроки Работ, выполняемых субподрядными организациями.

3.11. Выполняет разработку, оплату и согласование проекта производства Работ.

3.12. Обеспечивает общий порядок на строительной площадке.

3.13. Прилагает к актам о приемке выполненных Работ по форме КС-2, в которых присутствуют материалы или оборудование, учтенные в сметной документации с обоснованием «прайс», документы, подтверждающие понесенные им затраты (счета-фактуры или накладные) на эти материалы или оборудование.

3.14. Согласовывает организацию и производство Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, вопросы складирования и охраны материалов и оборудования, а так же все необходимые мероприятия для выполнения Работ по настоящему Контракту с Генподрядчиком Строй-Миг», выполняющим строительство Объекта по муниципальному контракту .

4. Обязательства Муниципального заказчика.

4.1. Передает Подрядчику проектно-сметную документацию на следующий день с даты заключения данного Контракта.

4.2. Предоставляет пакет документов, необходимый для заключения договоров между Подрядчиком и энергоснабжающими организациями на поставку, подключение, врезку и оплату временного электро-, водо-, теплоснабжения.

4.3. Осуществляет строительный надзор за строительством Объекта.

4.4. Обеспечивает осуществление авторского надзора в соответствии с действующим законодательством РФ путём заключения договора со специализированной организацией, являющейся разработчиком проектно-сметной документации и имеющей документы, подтверждающие право выполнять соответствующие виды Работ.

4.5. Принимает выполненные Подрядчиком Работы путем подписания актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предоставления Подрядчиком либо в течение этого же срока направляет Подрядчику мотивированный отказ в подписании актов приемки выполненных Работ.

4.6. Оплачивает выполненные Подрядчиком Работы в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта.

4.7. Обеспечивает доступ Подрядчика на строительную площадку и Объект для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

5. Срок выполнения Работ.

5.1. Срок начала выполнения Работ: с даты заключения данного Контракта.

5.2. Срок окончания выполнения Работ: до ______________ года.

6. Производство Работ.

6.1. Муниципальный заказчик назначает своего представителя, который осуществляет строительный надзор и контроль выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования проектно-сметной документации.

Уполномоченный Муниципальным заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ на Объекте в соответствии со сроками, указанными в статье 5 настоящего Контракта.

6.3. Подрядчик обеспечивает соответствие качества строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения Работ по спецификациям, указанным в проектно-сметной документации, а так же государственным стандартам, техническим условиям и предъявляет Муниципальному заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.4. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, которые отражены в журнале производства Работ, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в согласованный с Муниципальным заказчиком срок исправить эти Работы.

6.5. Подрядчик письменно или телефонограммой информирует Муниципального заказчика о начале приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых Работ по мере их готовности, за 2 (два) дня до начала приемки.

Готовность принимаемых Работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых Работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Муниципального заказчика, внесенного в журнал производства Работ.

Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее.

6.6. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, сообщения о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках), а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения Работ.

В случае, если Муниципальный заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале производства Работ.

6.7. Согласовывает с Генподрядчиком Строй-Миг», выполняющим строительство Объекта по муниципальному контракту , выполнение Работ по настоящему Контракту.

7. Охрана работ и границы ответственности Сторон.

7.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки во время выполнения Работ, а также несет перед Муниципальным заказчиком имущественную ответственность за сохранность конструктивных элементов и оборудования, принятых Муниципальным заказчиком по актам о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и справкам КС-3, до момента подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приёмки завершенного строительством Объекта.

7.2. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения результата Работ до момента его сдачи Муниципальному заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.3. Ответственность за сохранность результата Работ, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки Объекта Муниципальным заказчиком несет Муниципальный заказчик.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Муниципальный заказчик принимают решение, какие меры следует принять для продолжения выполнения Работ.

Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) дней, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

9. Гарантии.

9.1. Подрядчик гарантирует в рамках границ своей ответственности по Контракту:

l  выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта;

l  качество выполнения всех Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими строительными нормами, правилами и техническими регламентами;

l  достижение показателей Объекта, установленных проектно-сметной документацией, и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока установленного п. 9.2. Контракта;

l  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Подрядчиком Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

l  функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта.

9.2. Гарантийный срок устанавливается продолжительностью:

·  на выполненные Работы– 5 лет с даты ввода Объекта в эксплуатацию;

·  на применяемое оборудование: в соответствии со сроком, установленным заводом изготовителем.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных Работах, включая оборудование, то Муниципальный заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика.

Сумма расходов Муниципального заказчика возмещается Подрядчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней.

9.4. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта.

9.5. Обеспечение условий для проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.

10. Расторжение Контракта.

10.1. Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения Контракта у Подрядчика в следующих случаях:

·  задержка Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 2 (два) дня по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

·  задержка Подрядчиком хода выполнения Работ по его вине, когда срок сдачи соответствующих Работ увеличивается более чем на 2 (два) дня;

·  аннулирование допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией;

·  нарушение Подрядчиком условий Контракта, ведущее к снижению качества Работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.

10.2. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Объект незавершенный строительством передается Муниципальному заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, соответствующем готовности Объекта.

11. Имущественная ответственность Сторон.

11.1. При нарушении своих обязательств по Контракту виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. За нарушение срока окончания выполнения Работ, установленных статьёй 5 Контракта, и сроков окончания устранения недостатков Подрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику неустойку (пени) в размере 1/150 от ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от цены Контракта за каждый день просрочки.

11.3. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по Контракту, Сторона, нарушившая Контракт, возмещает другой Стороне убытки в размере реального ущерба.

11.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12. Особые условия.

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «____»___________2010 г.

12.2. После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу, если они противоречат Контракту.

12.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

12.4. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из условий Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в виде единого подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.6. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

12.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области в установленном порядке.

12.8. Настоящий Контракт составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13. Приложения.

К настоящему Контракту в качестве его неотъемлемой части прилагаются:

Приложение. Техническое задание.

14. Реквизиты и подписи Сторон.

Муниципальный заказчик:

Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода»

,

Л/счет р/с 40 204 810 700 000 

ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области

/,

Генеральный директор

______________________________________________________________

Подрядчик: