1.13. Место и дата рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе и подведения итогов комиссионного отбора: по адресу Ставропольский край, город Лермонтов, улица Решетника, № 1, кабинет 82 – «14» июня 2013 года.
1.14. Дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно получить у заказчика: , у организатора комиссионного отбора:
2. Разъяснение документации
2.1. Любой желающий вправе направить заказчику, организатору комиссионного отбора в письменной форме запрос о разъяснении положений настоящей документации.
2.2. Запрос на разъяснение положений документации подается в письменной форме и должен в себе содержать наименование и местонахождение лица подавшего запрос (телефон, факс, адрес электронной почты), суть запроса со ссылкой на положения документации о проведении комиссионного отбора.
2.3. Запросы на разъяснение положений документации о проведении комиссионного отбора могут быть поданы не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до момента окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе.
2.4. Заказчик или организатор комиссионного отбора разъясняют положения документации о проведении комиссионного отбора в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней с момента фактического получения соответствующего запроса.
2.5. Разъяснения положений документации о проведении комиссионного обора совершаются в простой письменной форме и направляются лицу, подавшему запрос посредством факса или электронной почты.
3. Требования к участникам комиссионного отбора
3.1. Участник комиссионного отбора должен соответствовать следующим требованиям:
3.1.1. непроведение ликвидации участника комиссионного отбора и/или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника комиссионного отбора банкротом и об открытии конкурсного производства;
3.1.2. неприостановление деятельности участника комиссионного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;
3.1.3. не нахождение участника комиссионного отбора в состоянии реорганизации;
3.1.4. отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник комиссионного отбора считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе не принято;
3.1.5. соответствие участников комиссионного отбора требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере установки коллективных (общедомовых) приборов учета – наличие свидетельства о допуске саморегулироемой организацией к выполнению работ, являющихся предметом настоящего комиссионного отбора.
4. Перечень документов, предоставляемых участниками
комиссионного отбора на участие в комиссионном отборе
4.1. Для участия в комиссионном отборе подрядная организация, осуществляющая деятельность по выполнению работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, желающая принять участие в комиссионном отборе подает пакет документов, перечень которых приведен в п. 4.2. настоящей документации.
4.2. Перечень документов, предоставляемых участниками комиссионного отбора на участие в комиссионном отборе:
4.2.1. Заявка на участие в комиссионном отборе (форма 2).
4.2.2. Анкета участника комиссионного отбора (форма 3).
4.2.3. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов.
4.2.4. Копия свидетельства о вступлении в Саморегулируемую организацию (СРО), наличие допуска к выполнению работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;
4.2.5. Документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персонала подрядчика и перечень объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым в течение последних трех лет.
4.2.6. Документы, подтверждающие выполнение работ аналогичного характера.
4.2.7. Заверенные копии документов, подтверждающие наличие добровольной сертификации.
4.2.8. Документы, подтверждающие наличие аттестованного технического персонала по каждому виду выполняемых работ с опытом работы не менее 2-х лет.
4.2.9. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым платежам.
4.2.10. Расчет цены и базы определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика.
4.2.11. Информация о структуре участника комиссионного отбора, наличия филиалов, дочерних предприятий.
4.2.12. Справка о банковских реквизитах.
4.2.13. Документы, подтверждающие наличие производственной базы (техническая оснащенность).
4.2.14. Документы, подтверждающие не проведение процедуры банкротства, реорганизации и ликвидации участника комиссионного отбора.
4.2.15. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также сведения о наличии у них свидетельства о вступлении в Саморегулируемую организацию (СРО), наличие допуска к выполнению работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.
4.2.16. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
4.2.17. Иные документы, предоставление которых участник комиссионного отбора считает целесообразным.
4.3. С заявкой на участие в комиссионном отборе предоставляется анкета участника комиссионного отбора.
В анкете участника комиссионного отбора отражаются:
а) полное фирменное наименование организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, полный почтовый адрес, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика;
б) прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата изменения;
в) дата, место и орган регистрации организации;
г) сведения о наличии свидетельства о вступлении в Саморегулируемую организацию (СРО), наличие допуска к выполнению работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;
д) информация о квалификации инженерно-технического персонала подрядчика;
е) краткое описание работ, являющихся предметом договора подряда (технологий и материалов);
ж) сведения о выполнении работ аналогичного характера;
з) данные о наличии аттестованного технического персонала по каждому виду выполняемых работ с опытом работы не менее 2-х лет;
и) сведения о наличии задолженности по налоговым платежам;
к) цена и база определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика;
л) структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий;
м) банковские реквизиты;
н) профилирующее направление деятельности;
о) наличие производственной базы (техническая оснащенность);
п) сведения о том, что в отношении участника комиссионного отбора не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, и о том, что юридическое лицо не находится в состоянии реорганизации;
р) данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также сведения о наличии у них свидетельства о вступлении в Саморегулируемую организацию (СРО), наличие допуска к выполнению работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.
К анкете в обязательном порядке прилагаются заверенные надлежащим образом копии документов и сведений, подтверждающих достоверность информации указанной в анкете.
5. Требования к форме заявки на участие в комиссионном отборе
5.1. Участник комиссионного отбора подает заявку в соответствии с требованиями настоящей документации в письменной форме.
5.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть составлены на русском языке.
5.3. Все документы, представленные участниками комиссионного отбора, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица.
6. Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора
6.1. Количественный состав комиссии определяется заказчиком. Рекомендуемое количество членов комиссии - 5 человек. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее две трети ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим.
6.2. Комиссия на заседании рассматривает заявки в предусмотренном в извещении месте и времени.
6.3. Участники комиссионного отбора или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок комиссией.
6.4. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с требованиями документации. При определении победителя комиссия проводит оценку заявок на основе системы критериев, указанных в документации, с использованием балльного метода оценки.
6.5. Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе:
а) при представлении недостоверной информации об участнике комиссионного отбора и/или о работах, являющихся предметом договора подряда;
б) за неисполнение ранее заключенных между заказчиком и участником комиссионного отбора договора подряда;
в) в случае, если участник комиссионного отбора признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;
г) при непредставлении участником комиссионного отбора в составе заявки на участие в комиссионном отборе документов и сведений, предусмотренных в п. 4.2,4.3 настоящей документации.
е) при нахождении участника в состоянии реорганизации или ликвидации.
6.6. Победителем комиссионного отбора, определенным по итогам комиссионного отбора, признается участник комиссионного отбора, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, и который набрал большее количество баллов.
В случае если два и более участника комиссионного отбора набрали одинаковое количество баллов, победитель комиссионного отбора определяется путем голосования простым большинством голосов. При равном количестве поданных голосов, победителем признается участник комиссионного отбора, подавший заявку ранее.
6.7. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если подана одна заявка, либо все поданные заявки отклонены.
6.7.1. В случае, если по итогам проведения комиссионного отбора, только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о комиссионном отборе, заказчик направляет участнику комиссионного отбора, подавшему такую заявку уведомление, признании участника комиссионного отбора победителем.
6.8. В протоколе проведения комиссионного отбора указываются:
а) краткое описание выполняемых работ по установке коллективного (общедомового) прибора учета на многоквартирном доме;
б) наименования и адреса участников комиссионного отбора;
в) перечень участников, прошедших комиссионный отбор;
г) перечень участников, которые не прошли комиссионный отбор;
д) количество баллов, набранных каждым участником;
е) наименование победителей комиссионного отбора;
ж) основания принятия комиссией решения об отклонении заявок.
7. Подписание протокола заказчиком,
уведомление победителя комиссионного отбора,
заключение договора
7.1. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента составления комиссией протокола о результатах комиссионного отбора подписывает такой протокол.
7.2. После подписания протокола о результатах комиссионного отбора заказчик уведомляет всех участников комиссионного отбора о его результатах.
7.3. Заказчик в трехдневный срок после подписания протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора подряда на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, а также указывается срок его подписания.
7.4. Если победитель, определенный по итогам комиссионного отбора, таковым в установленный в уведомлении срок не подписывает договор на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, заказчик направляет участнику комиссионного отбора, набравшему количество баллов предшествующее значению победителя уведомление в соответствии с п. 7.3. настоящей документации.
7.5. Договор подряда на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов заключается в течение 10 дней со дня направления уведомления о результатах комиссионного отбора.
8. Разрешение разногласий
8.1. Все споры и разногласия между участниками комиссионного отбора и заказчиком разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между сторонами, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.
9. Соблюдение конфиденциальности
9.1. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок участников комиссионного отбора не подлежит разглашению участникам комиссионного отбора и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель комиссионного отбора.
Форма 2
ЗАЯВКА
на участие в комиссионном отборе
В комиссию ______________________________________________________,
(указывается наименование заказчика)
________________________________________________________________
( указывается наименование участника комиссионного отбора)
в лице __________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеет намерение участвовать в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 2013 году. В случае признания нас победителем комиссионного отбора обязуемся заключить договор на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов после направления нам уведомления о признании нас таковыми по следующ___ объект____:
п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид и объем работ | |||
ТС | ХВС | ЭС | ГВС | ||
1. |
Предлагаем следующие условия выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 2013 году:_______________________________________________________
(указывается: срок и стоимость выполняемых работ)
С условиями документации ознакомлен и согласен.
___________________________________
(должность и причастность к участнику комиссионного отбора
_________________________/_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
«____» _________ 2013 г.
Форма 3
АНКЕТА
участника комиссионного отбора
1. | Полное фирменное наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (со ссылкой на статус индивидуального предпринимателя) полный почтовый адрес, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика | |
2. | Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата изменения названия | |
3. | Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора | |
4. | Сведения о наличии свидетельства о вступлении в Саморегулируемую организацию (СРО), наличие допуска к выполнению работ, предусмотренных проектно-сметной документацией | |
5. | Информация о квалификации инженерно-технического персонала участника комиссионного отбора и перечне объектов, в отношении которых участник комиссионного отбора выполнял аналогичные работы в течение последних трех лет | |
6. | Краткое описание предлагаемых работ (технологий и материалов) | |
7. | Сведения о выполнении работ аналогичного характера (наименование заказчиков, объектов, сроки выполнения, наличие/отсутствие претензий заказчиков по качеству выполнения работ) | |
8. | Данные о наличии аттестованного технического персонала по каждому виду выполняемых работ с опытом работы не менее 2-х лет | |
9. | Сведения о наличии/отсутствии задолженности по налоговым платежам | |
10. | Цена и база определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения участника комиссионного отбора | |
11. | Краткое изложение порядка представления ответов на запросы о разъяснении своих предложений | |
12. | Заверенные копии учредительных и регистрационных документов | |
13. | Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий; банковские реквизиты | |
14. | Профилирующее направление деятельности | |
15. | Наличие производственной базы (техническая оснащенность) | |
16. | Документы (сведения), подтверждающие что в отношении участника комиссионного отбора не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, и о том, что юридическое лицо не находится в состоянии реорганизации | |
17. | Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также сведения о наличии у них свидетельства о вступлении в Саморегулируемую организацию (СРО), наличие допуска к выполнению работ, предусмотренных проектно-сметной документацией | |
18. | Иные сведения по усмотрению участника комиссионного отбора |
___________________________________
(должность и причастность к участнику комиссионного отбора
_________________________/_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
«____» _________ 2013 г.
Форма 4
Краткое описание объекта
для установки коллективных (общедомовых) приборов учета
коммунальных ресурсов и основные условия исполнения договора
Наименование объекта: _______________________________________.
Адрес места нахождения: ______________________________________.
Техническая характеристика объекта: ____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Основные условия исполнения договора: ________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
___________________________________
(должность и причастность к участнику комиссионного отбора
_________________________/_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
«____» _________ 2013 г.
Форма 5
Проект договора подряда на установку коллективных
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов
«____» _________ 2013 г. город Лермонтов
__________________________________________________________________,
(наименование заказчика)
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________ (должность, Ф. И.О.), действующего на основании ______________________, с одной стороны, и _______________________________________, именуем____ в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________ (должность, Ф. И.О.), действующего на основании _______________________________, со второй стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола о результатах комиссионного отбора № ______________ от «____»_________2013 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик, действующий в интересах собственников помещений многоквартирного(многоквартирных) дома (домов):
______________________________________________________________ (далее - многоквартирный дом) и за их счет поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, согласно смете Заказчика.
1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.4. Сроки выполнения работ: с «____»_______ 2013 года по «____»_______ 2013 года. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются по решению Заказчика. Изменение сроков выполнения работ должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему договору. Допускается досрочное выполнение работ.
1.5. Объем, содержание, цена работ, указанных в пп. 1.1 настоящего Договора, определяются сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Технический надзор за выполняемыми по настоящему Договору работами осуществляет уполномоченное Заказчиком лицо в соответствии с заключенным между Заказчиком и уполномоченным лицом договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик вправе:
2.1.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с объемом, качеством и сроками их выполнения, предусмотренными Договором.
2.1.2. Требовать предоставления документации, необходимой для выполнения работ.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
