Договор на выполнение работ по разработке проектной документации капитального ремонта на устройство автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования Пермского края (стр. 1 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4

проект договора

договор

на выполнение работ по разработке проектной документации капитального ремонта на устройство автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования Пермского края

между ГАУ «Управление автомобильных дорог» Пермского края и __________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

__________________________________________________________________________________________

г. Пермь ___"________2011г.

Государственное автономное учреждение «Управление автомобильных дорог» Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

_________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф. И.О. Подрядчика полностью)

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной документации капитального ремонта на устройство автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования Пермского края, (далее также именуемые работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами.

Содержание, сроки выполнения и сдачи работ по Договору определяются Календарным графиком работ (Приложение N 2) и Заданием на разработку проектной документации (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью Договора.

Начало работ : с даты заключения договора, но не позднее 08 июля 2011г.

Окончание работ: не позднее 06.10.2011г.

Приемка и оценка проектной документации осуществляется «Заказчиком» в соответствии с требованиями Задания на разработку проектной документации (приложение №3).

Результатом выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, является принятая Заказчиком проектная документация на капитальный ремонт.

Результат работ должен быть сдан Подрядчиком Заказчику по накладным в сроки, предусмотренные в Календарном графике работ (Приложение ).

Сметную стоимость на капитальный ремонт в проектной документации Подрядчик обязан определить в ценах, согласно действующим нормативным документам, и оформить в соответствии с Заданием на разработку проектной документации и приложениями к нему.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ.

(стоимость указывать цифрами и прописью)

2.1.Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору составляет в твердых ценах с учетом НДС _______________________________________________________________ _________________________________________________________руб. без последующей индексации.

Протокол соглашения о договорной цене Договора прилагается (Приложение ).

При отсутствии субсидии из бюджета Пермского края, выполнение работ по Договору может быть временно приостановлено, уменьшено или прекращено Заказчиком в одностороннем порядке. Решение о приостановлении, уменьшении или прекращении работ принимается Заказчиком, и доводится до сведения Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты принятия соответствующего решения.

2.2. Порядок расчётов устанавливается следующий:

2.2.1.Оплата работ производится после приемки Заказчиком выполненных в полном объеме работ по разработке проектной документации Подрядчиком, в течение 15 банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. До оплаты работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику геодезическую разбивочную основу.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

3.1. После заключения Договора Заказчик обеспечивает финансирование работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Заказчик проводит совещания технического совета по рассмотрению и утверждению проектной документации, выполненной Подрядчиком, о чем своевременно уведомляет Подрядчика. Подрядчик обеспечивает явку своего представителя на этих совещаниях.

3.3. Заказчик принимает от Подрядчика выполненные им работы, в том числе выполненную геодезическую разбивочную основу с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных работ и геодезической разбивочной основы, которые представляет Подрядчик.

3.4 Заказчик производит оплату выполненных и принятых объемов работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.5. Заказчик имеет право вносить изменения в формы передаточных документов.

3.6. Во время выполнения работ Заказчик вправе давать в письменном виде правомерные указания, обязательные для исполнения Подрядчиком, в части, но не ограничиваясь: выбор проектных решений, выбор материалов, которые будут использоваться во время реализации проекта, и пр. Неисполнение Подрядчиком правомерных указаний Заказчика приравнивается к ненадлежащему выполнению работ.

3.7. В случае повторного выявления замечаний при проверке предоставленных Подрядчиком материалов и работ, в том числе и в части экономического обоснования, Заказчик вправе применить штрафные санкции в соответствии с приложением №4.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

4.1. Подрядчик обязуется разработать проектную документацию, согласовать её с Заказчиком и другими организациями, чье согласование необходимо по законодательству или по требованию Заказчика, и, в случае необходимости, внести изменения в проектную документацию в соответствии с замечаниями Заказчика или других организаций, нормативными документами. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора, законами Российской Федерации, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, и в установленном порядке сдать ее Заказчику в надлежащий срок.

4.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах Календарного графика (Приложение ), в соответствии с утверждённым Заказчиком Заданием на разработку проектной документации (Приложение ).

4.3. Подрядчик устраняет недостатки, замечания по выполненным работам, и предоставляет Заказчику исправленные работы, откорректированную проектно-сметную документацию не позднее 10(десяти) рабочих дней после получения замечаний от Заказчика в письменной форме. При нарушении данного положения Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости Договора, за каждый день просрочки, до даты фактического предоставления Заказчику по накладным откорректированной проектно-сметной документации и материалов изысканий.

4.4.Подрядчик гарантирует и несет ответственность за надлежащее им выполнение работ, исполнение условий Договора.

4.5. Подрядчик вправе с предварительного письменного согласования с Заказчиком привлечь для исполнения Договора субподрядные организации. Общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд, не может превышать 30% от стоимости Договора.

4.6. Ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ субподрядными организациями в рамках настоящего Договора несет Подрядчик.

4.7. Подрядчик предоставляет Заказчику Обеспечение исполнения обязательств по Договору (далее - Обеспечение) в размере 30% от начальной (максимальной) цены договора. Способ обеспечения исполнения договора, из указанных в Федеральном законе от 01.01.2001г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определяется Подрядчиком самостоятельно.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику Обеспечение исполнения Договора до заключения Договора.

Окончание срока действия обеспечения исполнения Договора, включая срок гарантийных обязательств Подрядчика, - «___» ________20__ года. При этом срок действия Обеспечения исполнения Договора должен превышать срок исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, не менее чем на 45 дней.

В случае изменения сроков выполнения и сдачи работ по Договору не по вине Подрядчика, Стороны по Договору составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору о продлении сроков выполнения и сдачи работ. Подрядчик, предварительно, не позднее, чем за 3 рабочих дня до подписания дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения и сдачи работ по договору, должен представить документ о продлении действия Обеспечения.

Возврат Обеспечения исполнения Договора Подрядчику при условии исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору в оговоренные в Договоре сроки производится по окончании срока действия Обеспечения по письменному требованию Подрядчика.

В предоставленном Подрядчиком Обеспечении исполнения обязательства Подрядчика, в обязательном порядке должно содержаться указание на право Заказчика требовать выплаты суммы неустойки, убытков из суммы Обеспечения при нарушении Подрядчиком сроков сдачи результатов работ и (или) не выплате Подрядчиком неустойки, предусмотренной настоящим Договором, или убытков, возникших по вине Подрядчика, или расторжения договора, или неисполнения гарантийных обязательств. Требование Заказчика оформляется в письменной форме.

Обеспечение должно сохранять свое действие и в случае внесения изменений и дополнений в настоящий договор.

При этом, для заявления требования, доказывания Заказчиком неисполнения Подрядчиком обязательств по договору, в том числе, убытков и/или неустойки, в судебном порядке не требуется.

Срок выплаты Обеспечения устанавливается в письменном требовании Заказчика, но не менее 7 (семи) календарных дней с даты получения требования Заказчика.

4.8. Подрядчик вместе с Договором предоставляет Копию действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации о допуске к следующим видам работ (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.01.2001г. № 000:

I. Виды работ по инженерным изысканиям

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.1. Создание опорных геодезических сетей

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1::5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

1.4. Трассирование линейных объектов

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1::25000

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод

6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений

7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

V. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Сдача и приемка работ.

5.1.1. После завершения работ в полном объеме Подрядчик предоставляет Заказчику в соответствии с календарным графиком (Приложение ) следующие документы:

5.1.1.1  акт сдачи–приемки выполненных работ в 5-ти экземплярах и акт передачи геодезической разбивочной основы в 2-х экземплярах;

5.1.1.2  проектную документацию в 4-х экземплярах в письменной форме и в электронной форме, документы (материалы), предусмотренные в задании на разработку проектной документации;

5.1.1.3  накладную на передаваемые материалы вместе со счетом/счетом-фактурой в 3-х экземплярах;

5.1.1.4  сопроводительное письмо.

5.1.2. Приемка Заказчиком выполненных работ и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ производится  в течение 30 (тридцати) рабочих дней после проведения экспертизы проектно-сметной документации Заказчиком, срок которой не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней, после представления  Подрядчиком  документов,  указанных в  п.5.1.1. При наличии замечаний по итогам проведения экспертизы Заказчиком, а также при направлении повторных и всех последующих замечаний Заказчика, приемка  и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ производится в  течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Заказчику откорректированной по замечаниям Заказчика проектно-сметной документации.

5.2. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе принять работы досрочно в порядке, установленном настоящим разделом.

VI. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего Договора выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на разработку проектной документации и устанавливает следующие гарантийные сроки на выполненные работы:

-36 месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком.

6.2. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся недостатки, ошибки в результатах работ, в том числе по результатам входного контроля строительно-монтажных работ, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Обнаруженные недостатки, ошибки в результатах работ и срок для их устранения, отражаются в акте, подписанном Заказчиком и Подрядчиком.

6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, ошибок Заказчик составляет односторонний акт, либо акт с привлечением независимых экспертов (при необходимости, определяемой Заказчиком). Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, относятся на него.

VII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. Заказчик вправе требовать расторжения Договора с Подрядчиком в следующих случаях:

7.2.1. Отставание от Календарного графика работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

7.2.2. Полное или частичное невыполнение Подрядчиком условий Договора, ведущее к отставанию от Календарного графика работ более, чем на 20 дней;

7.2.3. Изменения законодательства в период выполнения обязательств по Договору, влекущие изменения условий Договора;

7.2.4. Невозможности дальнейшего финансирования работ из-за недостатка средств в утвержденном бюджете;

7.2.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.3. Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях:

7.3.1. Приостановки Заказчиком работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий один месяц;

7.3.2. Невозможности дальнейшего финансирования.

7.4. При расторжении Договора из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере Обеспечения.

7.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положений настоящего раздела, не позднее, чем за 10 дней до даты расторжения Договора, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.6. При досрочном расторжении Договора выполненный Подрядчиком объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику его стоимость в сумме принятых им работ.

VIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, принятых по настоящему Договору работ, Подрядчик вправе предъявить Заказчику штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы принятого, но неоплаченного объема работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Данный пункт не применяется, если просрочка исполнения обязательства Заказчика по оплате допущена из-за недостатка финансирования.

8.2. За нарушение Подрядчиком срока окончания работ по каждому этапу, предусмотренному в Календарном графике работ, срока окончания работ по договору, он уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости Договора, за каждый день просрочки до даты фактического окончания и приемки работ.

При просрочке выполнения работ по договору более 30( тридцати) календарных дней, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере Обеспечения.

8.3. При заключении договора субподряда без предварительного письменного согласования с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости Договора.

8.4. В случае полного или частичного невыполнения условий Договора одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

8.5. В случае обнаружения в результатах работ недостатков или выполнения работ без учета указаний Заказчика, исключающих возможность использования результата работ, Заказчик вправе отказать Подрядчику в приёмке работ. При отказе в приемке работ Подрядчик обязан оплатить штраф в соответствии с приложением №4 к договору.

8.6. При обнаружении в процессе производства строительно-монтажных работ недостатков, ошибок (дефектов) в проектно-сметной документации, не выявленных при проведении экспертизы Заказчиком, (ошибки, неучтенные виды и объемы работ, недообследования при инженерных изысканиях, некачественно выполненные инженерные изыскания - не в полном объеме), при этом составляется и подписывается Акт в течение 5 рабочих дней «Заказчиком», «Подрядчиком» и «Подрядчиком по строительству». Оформленный акт утверждается Руководителем ГАУ «Управление автомобильных дорог».

8.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, указанного в п.8.6 настоящего договора, Заказчик составляет односторонний акт, либо акт с привлечением независимых экспертов (при необходимости, определяемой Заказчиком). Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, относятся на него.

8.8. «Подрядчик» в течение 2-х недель на основании утвержденного, указанного в п.8.6 настоящего договора акта, обязан за свой счет внести изменения и откорректировать проектно-сметную документацию, а также при необходимости выполнить дополнительные работы по инженерным изысканиям.

8.9. При обнаружении в процессе производства строительно-монтажных работ недостатков, ошибок (дефектов), зафиксированных в соответствии с п.8.6, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от общей стоимости неучтенных работ.

8.10. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8.11. Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензий Сторонами - 15 дней, с даты получения претензии. Если спор Сторонами не урегулирован, он разрешается в Арбитражном суде Пермского края.

IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. В случае если Подрядчиком в процессе работы выясняется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшей разработки проектной документации капитального ремонта, или выявляется необходимость выполнения дополнительных работ, Подрядчик обязан приостановить работы и поставить об этом в известность Заказчика в трехдневный срок.

9.2. При наступлении условий, указанных в п. 9.1. стороны обязаны в 5-дневный срок после получения соответствующего извещения Подрядчика принять одно из следующих решений: о дальнейшем продолжении работ или о расторжении Договора. Решение оформляется дополнительным соглашением сторон в порядке, определяемом Заказчиком.

9.3.Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть:

Приложение «Протокол соглашения о договорной цене Договора»

Приложение «Календарный график работ»

Приложение «Задание на разработку проектной документации»

Приложение «Размер штрафов за фактическое качество выполнения Проектно-изыскательских работ.

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

Срок действия Договора - с даты его подписания до момента выполнения всех обязательств сторонами.

XII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Заказчик: Подрядчик:

614045 00

ИНН\/

р\с

Западно - Уральский банк СБ РФ г. Пермь

к\с

Заказчик: // Подрядчик: /_____________/

“___”_____________20___г. “___”_______________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору №__

«___»_______________20___г

ПРОТОКОЛ

Соглашения о договорной цене договора

на выполнение работ по разработке проектной документации капитального ремонта на устройство автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования Пермского края

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика: руководитель Государственного автономного учреждения «Управление автомобильных дорог» Пермского края ___________________________________________________________________________________________ и от лица Подрядчика ___________________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И.О. Подрядчика полностью)

предприятия________________________________________________________________________________ (название предприятия полностью)

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Договора за выполненные работы по разработке проектной документации в сумме __________________________________________________________________________________тыс. руб. (расшифровать письменно).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

Заказчик: Подрядчик:

“___”_____________20___г. “___”_______________20___г.

Приложение к Договору №__

«___»_______________20___г

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тыс. руб.

п/п

Наименование работ

Стадия работ

Стоимость работ в твердых ценах с учетом НДС

% от стоимости Договора

Сроки выполнения работ

Начало

(точная дата)

Окончание

(точная дата)

1

2

3

5

6

7

8

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

Начало работ «___»_________ 20___г.;

Окончание работ «___»__________20___г. Даты указать конкретно.

Примечание: при заключении Договора график выполнения работ предоставить в системе Microsoft office Project.

Заказчик: // Подрядчик: /_____________/

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4



Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Дорожное хозяйство России
строительство и содержание дорог - это очень важно

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также



Городские службы и муниципалитет

Проекты по теме:

Транспорт и автопром
Автопроизводители
AudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDodgeFiatFordGreat WallHondaHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLada (ВАЗ)Land RoverLexusMazdaMercedes-BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvo
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Автотранспорт

Типы транспорта

Инфраструктура

Управление

Услуги

Запчасти и аксессуары

Регионы

Статистика

Образование

Производство

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.