ПРОЕКТ договора
ДОГОВОР №_______
на выполнение работ по разработке проектной документации переустройства газопровода на ПК 112+60 автомобильной дороги «Пермь-Березники», участок км 25+780 – км 37+024 в Добрянском районе Пермского края
между ГАУ «Управление автомобильных дорог» Пермского края и _____________________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
______________________________________________________________________________________
г. Пермь ___"________2011г.
Государственное автономное учреждение «Управление автомобильных дорог» Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
__________________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И.О. Подрядчика полностью)
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной документации переустройства газопровода на ПК 112+60 автомобильной дороги «Пермь-Березники», участок км 25+780 – км 37+024 в Добрянском районе Пермского края, (далее также именуемые работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами.
Содержание, сроки выполнения и сдачи работ по Договору определяются Календарным графиком работ (Приложение N 2) и Заданием на разработку проектной документации (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью Договора.
Приемка и оценка проектной документации осуществляется «Заказчиком» в соответствии с требованиями Задания на разработку проектной документации (приложение №3).
Результатом выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, является принятая Заказчиком проектная документация.
Результат работ должен быть сдан Подрядчиком Заказчику по накладным в сроки, предусмотренные в Календарном графике работ (Приложение ).
Сметную стоимость работ в проектной документации Подрядчик обязан определить в ценах, согласно действующих нормативных документов, и оформить в соответствии с заданием на разработку проектной документации и приложениями к нему.
Срок выполнения работ по Договору:
начало – с даты заключения договора, но не позднее «24» июня 2011г.
окончание работ – не позднее «09» августа 2011г.
II. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ.
(стоимость указывать цифрами и прописью)
2.1.Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору составляет в твердых ценах с учетом НДС ______________________________________________________руб. без последующей индексации.
Протокол соглашения о договорной цене Договора прилагается (Приложение ).
При отсутствии субсидии из бюджета Пермского края, выполнение работ по Договору может быть временно приостановлено, уменьшено или прекращено Заказчиком в одностороннем порядке. Решение о приостановлении, уменьшении или прекращении работ принимается Заказчиком, и доводится до сведения Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты принятия соответствующего решения.
2.2. Порядок расчётов устанавливается следующий:
Оплата производится после приемки Заказчиком работ в полном объеме в течение 15 банковских дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. После заключения Договора Заказчик обеспечивает финансирование работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Заказчик проводит совещания технического совета по рассмотрению и утверждению проектной документации, выполненной Подрядчиком, о чем своевременно уведомляет Подрядчика. Подрядчик обеспечивает явку своего представителя на этих совещаниях.
3.3. Заказчик принимает от Подрядчика выполненные им работы, в том числе выполненную геодезическую разбивочную основу с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных работ и геодезической разбивочной основы, которые представляет Подрядчик.
3.4 Заказчик производит оплату выполненных и принятых объемов работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.5. Заказчик имеет право вносить изменения в формы передаточных документов.
3.6. Во время выполнения работ Заказчик вправе давать в письменной форме правомерные указания, обязательные для исполнения Подрядчиком, в части, но не ограничиваясь: выбор проектных решений, выбор материалов, которые будут использоваться во время реализации проекта, и пр. Неисполнение Подрядчиком правомерных указаний Заказчика приравнивается к ненадлежащему выполнению работ.
3.7. В случае повторного выявления замечаний при проверке предоставленных Подрядчиком материалов и работ, в том числе и в части экономического обоснования, Заказчик вправе применить штрафные санкции в соответствии с приложением №4.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
4.1. Подрядчик обязуется разработать проектную документацию, согласовать её с Заказчиком и другими организациями, чье согласование необходимо по законодательству или по требованию Заказчика, и, в случае необходимости, внести изменения в проектную документацию в соответствии с замечаниями Заказчика или других организаций, нормативными документами. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора, законами Российской Федерации, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, и в установленном порядке сдать ее Заказчику в надлежащий срок.
4.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах Календарного графика (Приложение ), в соответствии с утверждённым Заказчиком Заданием на разработку проектной документации (Приложение ).
4.3. Подрядчик устраняет недостатки, замечания по выполненным работам, и предоставляет Заказчику исправленные работы не позднее 5(пяти) рабочих дней после получения замечаний от Заказчика. При нарушении данного положения Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости Договора, за каждый день просрочки, до даты фактического предоставления Заказчику по накладным откорректированной проектно-сметной документации и материалов изысканий.
4.4.Подрядчик гарантирует и несет ответственность за ненадлежащее им выполнение работ, исполнение условий Договора.
4.5. Подрядчик вправе с предварительного письменного согласования с Заказчиком привлечь для исполнения Договора субподрядные организации. Общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд, не может превышать 30% от стоимости Договора.
4.6. Ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ субподрядными организациями в рамках настоящего Договора несет Подрядчик.
4.7. Подрядчик вместе с Договором предоставляет Копию действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации о допуске к следующим видам работ (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.01.2001г. № 000:
I. Виды работ по инженерным изысканиям
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
1.1. Создание опорных геодезических сетей
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1::5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
1.4. Трассирование линейных объектов
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1::25000
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории
II. Виды работ по подготовке проектной документации
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
V. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. Сдача и приемка работ.
5.1.1. После завершения работ в полном объеме Подрядчик предоставляет Заказчику в соответствии с календарным графиком (Приложение ) следующие документы:
5.1.1.1 акт сдачи–приемки выполненных работ в 5-ти экземплярах и акт передачи геодезической разбивочной основы в 2-х экземплярах;
5.1.1.2 проектную документацию в 4-х экземплярах в письменной форме и в электронной форме, документы (материалы), предусмотренные в задании на разработку проектной документации;
5.1.1.3 накладную на передаваемые материалы вместе со счетом/счетом-фактурой в 3-х экземплярах;
5.1.1.4 сопроводительное письмо.
5.1.2. Приемка Заказчиком выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после проведения экспертизы проектно-сметной документации Заказчиком, срок которой не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней, после представления Подрядчиком документов, указанных в п.5.1.1. При наличии замечаний по итогам проведения экспертизы Заказчиком, а также при направлении повторных и всех последующих замечаний Заказчика, приемка выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Заказчику откорректированной по замечаниям Заказчика проектно-сметной документации.
5.1.3. Сдача и приемка итогового этапа (согласование проектной документации с заинтересованными лицами):
5.1.3.1. При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику в соответствии с календарным графиком работ акт сдачи-приемки работы в 4-х экземплярах, с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных календарным графиком выполнения работ, и счет в 3-х экземплярах.
5.1.3.2. Приемка выполненных работ осуществляется по акту сдачи-приемки работ Заказчиком после утверждения проектной документации.
5.2. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе принять работы досрочно в порядке, установленном настоящим разделом.
VI. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего Договора выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на разработку проектной документации и устанавливает следующие гарантийные сроки на выполненные работы:
-36 месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком.
6.2. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся недостатки, ошибки в результатах работ, в том числе по результатам входного контроля строительно-монтажных работ, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Обнаруженные недостатки, ошибки в результатах работ и срок для их устранения, отражаются в акте, подписанном Заказчиком и Подрядчиком.
6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, ошибок Заказчик составляет односторонний акт, либо акт с привлечением независимых экспертов (при необходимости, определяемой Заказчиком). Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, относятся на него.
VII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.2. Заказчик вправе требовать расторжения Договора в случаях:
7.2.1. Отставание от Календарного графика работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
7.2.2. Полное или частичное невыполнение Подрядчиком условий Договора, ведущее к отставанию от Календарного графика работ более, чем на 20 дней;
7.2.3. Изменения законодательства в период выполнения обязательств по Договору, влекущие изменения условий Договора;
7.2.4. Невозможности дальнейшего финансирования работ из-за недостатка средств в утвержденном бюджете;
7.2.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.3. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в случаях:
7.3.1. Приостановки Заказчиком работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий один месяц;
7.3.2. Невозможности дальнейшего финансирования.
7.4. При расторжении Договора из-за неисполнения обязательств Подрядчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от стоимости договора.
7.5. При досрочном расторжении Договора выполненный Подрядчиком объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику его стоимость в сумме, определенной обеими сторонами, а при наличии разногласий между сторонами - в сумме, определенной независимой экспертизой.
VIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, принятых по настоящему Договору работ, Подрядчик вправе предъявить Заказчику штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы принятого, но неоплаченного объема работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Данный пункт не применяется, если просрочка исполнения обязательства Заказчика по оплате допущена из-за недостатка финансирования.
8.2. За нарушение Подрядчиком срока окончания работ по договору, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,25% от общей стоимости Договора, за каждый день просрочки до даты фактического окончания и приемки работ.
8.3. В случае полного или частичного невыполнения условий Договора одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
8.4. В случае обнаружения в результатах работ недостатков или выполнения работ без учета указаний Заказчика, исключающих возможность использования результата работ, Заказчик вправе отказать Подрядчику в приёмке работ. При отказе в приемке работ Подрядчик обязан оплатить штраф в соответствии с приложением №4 к договору.
8.5. При обнаружении в процессе производства строительно-монтажных работ недостатков, ошибок (дефектов) в проектно-сметной документации, не выявленных при проведении экспертизы Заказчиком, (ошибки, неучтенные виды и объемы работ, недообследования при инженерных изысканиях, некачественно выполненные инженерные изыскания - не в полном объеме), при этом составляется и подписывается Акт в течение 5 рабочих дней «Заказчиком», «Подрядчиком» и «Подрядчиком по строительству». Оформленный акт утверждается Руководителем ГАУ «Управление автомобильных дорог».
8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, указанного в п.8.5 настоящего договора, Заказчик составляет односторонний акт, либо акт с привлечением независимых экспертов (при необходимости, определяемой Заказчиком). Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, относятся на него.
8.7. «Подрядчик» в течение 2-х недель на основании утвержденного, указанного в п.8.5 настоящего договора акта, обязан за свой счет внести изменения и откорректировать проектно-сметную документацию, а также при необходимости выполнить дополнительные работы по инженерным изысканиям.
8.8. При обнаружении в процессе производства строительно-монтажных работ недостатков, ошибок (дефектов), зафиксированных в соответствии с п.8.5, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от общей стоимости неучтенных работ.
8.9. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.
8.10. Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке.
Срок рассмотрения претензий Сторонами - 15 дней, с даты получения претензии. Если спор Сторонами не урегулирован, он разрешается в Арбитражном суде Пермского края.
IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. В случае если Подрядчиком в процессе работы выясняется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшей разработки проектной документации капитального ремонта, или выявляется необходимость выполнения дополнительных работ, Подрядчик обязан приостановить работы и поставить об этом в известность Заказчика в трехдневный срок.
9.2. При наступлении условий, указанных в п. 9.1. стороны обязаны в 5-дневный срок после получения соответствующего извещения Подрядчика принять одно из следующих решений: о дальнейшем продолжении работ или о расторжении Договора. Решение оформляется дополнительным соглашением сторон в порядке, определяемом Заказчиком.
9.3. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.
Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение «Протокол соглашения о договорной цене Договора»
Приложение «Календарный график работ»
Приложение «Задание на разработку проектной документации»
Приложение№4 «Размер штрафов за фактическое качество выполнения работ.
X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Срок действия Договора - с даты его подписания до момента выполнения всех обязательств сторонами.
XII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Заказчик: Подрядчик:
|
Заказчик: // Подрядчик: /_____________/
“___”_____________2011г. “___”_______________2011г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору №__
«___»_______________20___г
ПРОТОКОЛ
Соглашения о договорной цене договора
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика: руководитель Государственного автономного учреждения «Управление автомобильных дорог» Пермского края _____________________________________________________________________________________ и от лица Подрядчика _____________________________________________________________________________________
(должность, Ф. И.О. Подрядчика полностью)
предприятия__________________________________________________________________________ (название предприятия полностью)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Договора за выполненные работы по разработке проектной документации в сумме __________________________________________________________________________________тыс. руб. (расшифровать письменно).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.
Заказчик: Подрядчик:
“___”_____________20___г. “___”_______________20___г.
Приложение к Договору №__
«___»_______________20___г
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
тыс. руб.
№ п/п | Наименование работ | Стадия работ | Стоимость работ в твердых ценах с учетом НДС | % от стоимости Договора | Сроки выполнения работ | |
Начало (точная дата) | Окончание (точная дата) | |||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. |
Начало работ «___»_________ 20___г.; Окончание работ «___»__________20___г. Даты указать конкретно. Примечание: при заключении Договора график выполнения работ предоставить в системе Microsoft office Project. |
Заказчик: // Подрядчик: /_____________/
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
